2025版建设工程合同书中石化标准文本.docx

编号：__________

2025版建设工程合同书中石化标准文本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版建设工程合同书中石化标准文本
合同目录
第一章：前言
1.1 合同签订依据
1.2 合同当事人
1.3 合同宗旨
第二章：定义与解释
2.1 术语定义
2.2 合同解释
第三章：合同标的
3.1 工程概况
3.2 工程范围
3.3 工程量清单
第四章：合同价格
4.1 合同价格构成
4.2 价格调整
4.3 支付方式
第五章：合同履行
5.1 施工准备
5.2 施工进度
5.3 工程质量
5.4 安全生产
5.5 环境保护
第六章：合同变更与解除
6.1 合同变更
6.2 合同解除
第七章：违约责任
7.1 违约行为
7.2 违约责任
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 争议解决机构
第九章：合同的生效、终止与解除
9.1 合同生效条件
9.2 合同终止
9.3 合同解除
第十章：合同的转让与分包
10.1 合同转让
10.2 分包管理
第十一章：合同的保密条款
11.1 保密内容
11.2 保密期限
11.3 违约责任
第十二章：合同的法律法规适用
12.1 法律法规
12.2 合同遵守的标准
第十三章：附件
13.1 附件清单
13.2 附件内容
第十四章：其他条款
14.1 合同签署日期与地点
14.2 合同正本与副本
14.3 合同修改与补充
14.4 合同解除后的善后处理
14.5 合同的保管与归档
合同编号：2025石化建设工程合同书
第一章：前言
1.1 合同签订依据
本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，结合双方实际情况，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，订立本合同。
1.2 合同当事人
甲方：________石化工程建设有限公司
乙方：________建设工程有限公司
1.3 合同宗旨
甲乙双方就乙方承担甲方2025年石化建设工程项目的施工，明确双方的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，达成如下协议。
第二章：定义与解释
2.1 术语定义
（1）石化建设工程：指位于________地区的________项目，包括________等工程。
（2）合同价款：本合同约定的工程总价款，包括工程量清单内所有工程项目的金额。
2.2 合同解释
本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及补充协议的解释权归甲乙双方共同所有。
第三章：合同标的
3.1 工程概况
（1）工程名称：________石化建设工程项目
（2）工程地点：________地区
（3）工程规模：________
3.2 工程范围
乙方承担本合同工程项目的施工，包括但不限于土建、安装、调试、验收等全部施工内容。
3.3 工程量清单
详见附件《工程量清单》。
第四章：合同价格
4.1 合同价格构成
本合同采用固定总价方式，合同价款包括工程量清单内所有工程项目的金额。
4.2 价格调整
合同签订后，如遇国家政策调整、材料价格变动等不可抗力因素，双方可按合同约定进行价格调整。
4.3 支付方式
（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的10%。
（2）进度付款：按照工程进度，甲方按实际完成工程量支付乙方相应款项。
（3）竣工付款：工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的90%。
第五章：合同履行
5.1 施工准备
乙方负责编制施工组织设计，报甲方批准后施工。
5.2 施工进度
乙方按照合同约定的工期完成施工，确保工程进度。
5.3 工程质量
乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。
5.4 安全生产
乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。
5.5 环境保护
乙方应遵守国家环境保护法律法规，确保工程施工过程中对环境的影响降至最低。
第六章：合同变更与解除
6.1 合同变更
合同执行过程中，如遇特殊情况，双方可协商变更合同内容。
6.2 合同解除
（1）双方协商一致解除合同。
（2）一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。
第七章：违约责任
7.1 违约行为
（1）甲方未按约定支付预付款、进度付款或竣工付款的，每延迟一日，应支付乙方违约金____元。
（2）乙方未按约定工期完成施工的，每延迟一日，应支付甲方违约金____元。
（3）一方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2 争议解决机构
如双方同意，可以提交________仲裁委员会进行仲裁。
第九章：合同的生效、终止与解除
9.1 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2 合同终止
（1）工程验收合格，双方履行完毕合同全部义务。
（2）双方协商一致提前终止合同。
9.3 合同解除
（1）一方严重违反合同约定，对方有权解除合同。
（2）不可抗力因素导致合同无法履行，双方协商解除合同。
第十章：合同的转让与分包
10.1 合同转让
未经对方同意，任何一方不得将合同全部或部分转让给第三方。
10.2 分包管理
乙方不得将合同工程整体或部分分包给第三方，如需分包，应事先征得甲方同意，并按照乙方的责任和义务向甲方负责。
第十一章：合同的保密条款
11.1 保密内容
（1）合同内容及双方商业秘密。
（2）合同履行过程中获取的对方的商业信息。
11.2 保密期限
双方对保密信息的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或解除之日起____年失效。
11.3 违约责任
违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第十二章：合同的法律法规适用
12.1 法律法规
本合同适用中华人民共和国法律。
12.2 合同遵守的标准
本合同应遵守国家及行业的标准、规范和规定。
第十三章：附件
13.1 附件清单
（1）工程量清单
（2）设计文件
（3）其他相关文件
13.2 附件内容
附件内容详见合同附件。
第十四章：其他条款
14.1 合同签署日期与地点
本合同于____年__月__日，在________（地点）签署。
14.2 合同正本与副本
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
14.3 合同修改与补充
本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
14.4 合同解除后的善后处理
合同解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理与工程有关的剩余物资、设备等，并承担相关费用。
14.5 合同的保管与归档
甲乙双方应妥善保管本合同及其附件，未经对方同意，不得对外公开。
合同编号：2025石化建设工程合同书
甲方（盖章）：________石化工程建设有限公司
乙方（盖章）：________建设工程有限公司
签订日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方在施工过程中所需材料的供应商。乙方应按照甲方指定的供应商采购材料，并确保材料质量符合国家标准和设计要求。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同约定。甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量检验报告。
1.3 甲方变更权
在合同履行过程中，甲方有权根据工程需要对工程设计、工程量、工程进度等作出变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更导致的额外费用。
1.4 甲方验收权
工程完成后，甲方有权组织验收。乙方应按照甲方的要求，提供完整的施工资料和验收资料。甲方有权对工程质量进行检验，并提出整改意见。乙方应按照甲方的意见进行整改，直至满足甲方的验收标准。
1.5 甲方支付条款的调整权
甲方有权根据工程进度和质量情况，调整支付条款。如乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权延迟支付或部分支付合同价款。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方施工质量保证
乙方应对施工过程中的质量问题负责，确保工程质量符合国家标准和设计要求。如工程出现质量问题，乙方应承担修复费用，并支付甲方因此造成的损失。
2.2 乙方工期保证
乙方应确保工程按照合同约定的工期完成。如乙方未能按照约定工期完成工程，应按照合同约定向甲方支付违约金。
2.3 乙方安全责任
乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2.4 乙方材料采购
乙方应按照合同约定的材料要求，自行采购施工所需材料。如乙方采购的材料不符合国家标准和设计要求，应承担相应责任。
2.5 乙方资料提供
乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、质量检验报告等。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方和乙方的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。
3.2 第三方中介的权限
第三方中介在合同履行过程中，有权对甲乙双方的履行情况进行监督，并向双方提出建议和意见。
3.3 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同内容及双方商业秘密保密，不得泄露给无关第三方。如违反保密义务，应承担违约责任。
3.4 第三方中介的服务费用
第三方中介的服务费用由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。双方应在合同中约定中介费用的支付方式和支付时间。
3.5 第三方中介的退出机制
如第三方中介未能按照合同约定履行其职责，甲方和乙方均有权要求第三方中介退出合同履行过程。第三方中介退出后，应承担相应责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 设计文件
3. 相关法律法规
4. 材料供应商清单
5. 施工进度报告
6. 质量检验报告
7. 工程验收资料
8. 施工图纸
9. 施工方案
10. 安全事故应急预案
11. 保密协议
12. 补充协议
13. 第三方中介服务协议
14. 合同履行证明文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工付款。
2. 乙方未按约定工期完成施工。
3. 乙方提供的材料不符合国家标准和设计要求。
4. 乙方未按约定保守合同中的商业秘密。
5. 第三方中介未能履行其职责或泄露合同保密信息。
三、法律名词及解释：
1. 合同法：调整合同订立、履行、变更、解除等法律关系的法律法规。
2. 建筑法：规范建筑施工活动的法律法规。
3. 安全生产法：规定生产过程中安全保护措施的法律法规。
4. 保密法：保护商业秘密和个人隐私的法律法规。
5. 仲裁法：规定仲裁程序和仲裁结果的法律法规。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 遇到甲方延迟支付合同价款，乙方可以与甲方协商解决，或依法向人民法院提起诉讼。
2. 若乙方未按约定工期完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方加快施工进度。
3. 如乙方提供的材料不符合要求，甲方有权要求乙方更换材料，并承担因此造成的损失。
4. 乙方应加强合同保密意识，防止泄露合同中的商业秘密。
5. 若第三方中介未能履行其职责，甲方和乙方有权要求第三方中介承担违约责任，并有权解除中介服务协议。
五、所有应用场景：
1. 石化工程建设合同签订及履行过程中。
2. 工程设计、施工、验收等各个阶段。
3. 合同价款支付、工程进度报告、质量检验报告的提交。
4. 材料采购、施工图纸、施工方案的提供。
5. 安全事故应急预案的制定和执行。
6. 合同保密信息的保护。
7. 第三方中介服务的协调和监督。