2025版油田建设工程施工合同书.docx

编号：__________

2025版油田建设工程施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版油田建设工程施工合同书
合同目录
第一章：前言
1.1 合同背景
1.2 合同目的
1.3 合同适用范围
第二章：定义与解释
2.1 术语解释
2.2 词语定义
第三章：合同主体
3.1 发包人
3.2 承包人
第四章：工程概况
4.1 工程简介
4.2 工程地点
4.3 工程规模
4.4 工程投资
第五章：合同价格
5.1 合同总价
5.2 价格调整
5.3 支付方式
5.4 发票开具
第六章：工程进度
6.1 施工计划
6.2 工程进度报告
6.3 延期违约金
第七章：工程质量
7.1 质量标准
7.2 质量控制
7.3 质量验收
第八章：材料与设备
8.1 材料供应
8.2 设备供应
8.3 质量要求
第九章：安全生产
9.1 安全生产责任
9.2 安全措施
9.3 事故处理
第十章：违约责任
10.1 违约行为
10.2 违约责任
10.3 违约赔偿
第十一章：争议解决
11.1 争议方式
11.2 调解与仲裁
11.3 法律适用
第十二章：合同的变更与解除
12.1 变更条件
12.2 解除条件
12.3 变更与解除的程序
第十三章：合同的终止与失效
13.1 合同终止
13.2 合同失效
第十四章：附则
14.1 合同的生效
14.2 合同的保管
14.3 合同的复制
14.4 合同的修订历史
合同编号_________
第一章：前言
1.2 合同目的：确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足，使发包人与承包人之间的权益得到保障。
1.3 合同适用范围：本合同适用于油田建设工程的施工，包括土建、安装、调试、验收等阶段。
第二章：定义与解释
2.1 术语解释：
（1）油田建设工程：指甲方拥有的油田区域内，为实现油气生产所需的地面设施建设。
（2）发包人：指承担工程投资、组织协调、验收等责任的甲方。
（3）承包人：指承担工程施工、设备供应、人员培训等责任的乙方。
2.2 词语定义：
（1）合同价：指本合同约定的，承包人完成合同工程所需的全部费用。
（2）合同工期：指本合同约定的，承包人完成合同工程所需的时间。
第三章：合同主体
3.1 发包人：
（1）名称：__________
（2）地址：__________
（3）联系人：__________
（4）联系方式：__________
3.2 承包人：
（1）名称：__________
（2）地址：__________
（3）联系人：__________
（4）联系方式：__________
第四章：工程概况
4.1 工程简介：油田建设工程位于__________，主要包括__________等设施。
4.2 工程地点：__________
4.3 工程规模：__________
4.4 工程投资：__________
第五章：合同价格
5.1 合同总价：本合同总价为人名币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
5.2 价格调整：合同履行过程中，如遇市场行情变化等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。
5.3 支付方式：发包人按合同约定的付款节点，向承包人支付合同价款。
5.4 发票开具：承包人为发包人开具符合国家税收政策的正规发票。
第六章：工程进度
6.1 施工计划：承包人应按照合同约定的工期，制定详细的施工计划，并报发包人审批。
6.2 工程进度报告：承包人应定期向发包人报告工程进度，确保工程按计划进行。
6.3 延期违约金：如承包人未按照合同约定的工期完成工程，应支付延期违约金。延期违约金的计算方式为：__________。
第七章：工程质量
7.1 质量标准：本工程质量标准应符合国家及行业相关规范要求。
7.2 质量控制：承包人应建立健全质量控制体系，确保工程质量。
7.3 质量验收：工程竣工后，由发包人和承包人共同组织验收，验收合格后方可投入使用。
第八章：材料与设备
8.1 材料供应：承包人负责提供本合同工程所需的材料，并保证材料质量。
8.2 设备供应：承包人负责提供本合同工程所需的设备，并保证设备质量。
8.3 质量要求：材料与设备质量应符合国家及行业相关标准。
第九章：安全生产
9.1 安全生产责任：承包人应严格按照国家及行业安全生产法律法规，保证工程安全。
9.2 安全措施：承包人应制定并落实安全生产措施，防止事故发生。
9.3 事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照有关规定处理。
第十章：违约责任
10.1 违约行为：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。
10.2 违约责任：违约方应支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
10.3 违约赔偿：违约方应按照实际损失金额的__________%进行赔偿。
第十一章：争议解决
11.1 争议方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
11.2 调解与仲裁：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
11.3 法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第十二章：合同的变更与解除
12.1 变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议。
12.2 解除条件：合同履行完毕，双方签订解除协议，解除合同。
12.3 变更与解除的程序：变更或解除协议应经双方协商一致，并签订书面文件。
第十三章：合同的终止与失效
13.1 合同终止：合同履行完毕，本合同自动终止。
13.2 合同失效：合同解除、变更无效或者双方另有约定的，本合同失效。
第十四章：附则
14.1 合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 合同的保管：双方各自保管好合同正本，复印件无效。
14.3 合同的复制：如合同需要复制，应经双方同意，并注明“副本”字样。
14.4 合同的修订历史：本合同如有修订，修订内容以最新签署的书面文件为准。
发包人（甲方）：__________
承包人（乙方）：__________
签订日期：__________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方变更权：甲方有权根据项目实际情况，对工程内容、工程规模、工程投资等进行变更。如甲方提出变更要求，乙方应根据甲方的要求，及时调整施工计划和合同价款。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。甲方有权要求乙方提供工程进度报告、质量报告等相关资料。
1.3 甲方解除权：在合同履行过程中，如乙方严重违约，甲方有权解除合同。解除合同后，乙方应按照甲方的要求，承担相应的违约责任。
1.4 甲方优先购买权：如乙方在合同履行过程中，发现有与甲方利益相关的油田建设工程项目，甲方有权优先购买该项目。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保证：乙方应对工程质量承担责任。如工程质量出现问题，乙方应立即进行修复，并承担修复费用。
2.2 乙方工期保证：乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方未按照约定工期完成工程，应支付延期违约金。
2.3 乙方保密义务：乙方应对与甲方相关的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
2.4 乙方协助义务：乙方应协助甲方办理与工程相关的审批、验收等手续。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务，确保工程顺利进行。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的报酬应由甲乙双方协商确定。如因第三方中介的原因导致合同纠纷，第三方中介应承担相应责任。
3.3 第三方中介保密义务：第三方中介应对与甲乙双方相关的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经甲乙双方同意，不得向第三方泄露。
3.4 第三方中介协助义务：第三方中介应协助甲乙双方办理与工程相关的审批、验收等手续。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 油田建设工程设计图纸
2. 油田建设工程施工方案
3. 工程材料及设备清单
4. 安全生产措施及应急预案
5. 工程质量验收标准
6. 合同价款支付明细表
7. 工期延期违约金计算公式
8. 保密协议
9. 技术转让协议（如有）
10. 第三方中介服务协议（如有）
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按合同约定工期完成工程，视为违约。
2. 乙方提供的材料、设备不符合合同约定的质量标准，视为违约。
3. 乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密、技术秘密，视为违约。
4. 乙方未协助甲方办理相关审批、验收手续，视为违约。
5. 甲方未按约定支付合同价款，视为违约。
6. 甲方未履行监督义务，导致工程质量、安全问题，视为违约。
7. 第三方中介未履行协调、协助义务，导致合同纠纷，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 合同价款：指双方约定的，乙方完成合同工程所需的全部费用。
2. 工期延期违约金：指因乙方原因导致工程延期，乙方应支付给甲方的违约金。
3. 保密义务：指乙方对与甲方相关的商业秘密、技术秘密等信息予以保密的义务。
4. 违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。
5. 第三方中介：指协助甲乙双方履行合同义务的中介机构。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：乙方应立即报告原因，并与甲方协商解决方案。
2. 质量问题：乙方应立即修复，并承担修复费用。
3. 保密泄露：乙方应立即采取补救措施，并赔偿甲方损失。
4. 审批、验收手续问题：乙方应协助甲方办理，并提供必要资料。
5. 价款支付问题：甲方应按约定支付合同价款，避免逾期支付。
五、所有应用场景：
1. 适用于甲方为主导的油田建设工程项目。
2. 适用于乙方为主导的油田建设工程项目。
3. 适用于有第三方中介参与的油田建设工程项目。
4. 适用于合同履行过程中可能出现的问题及解决办法。
5. 适用于合同双方在履行合同过程中应遵循的法律规定。