2025版木地板施工合同书范本.docx

编号：__________

2025版木地板施工合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版木地板施工合同书范本
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（业主）名称及联系方式
1.2 乙方（施工方）名称及联系方式
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程面积
2.3 工程预算
第三章：材料及质量标准
3.1 木地板材料种类及品牌
3.2 材料质量标准
3.3 材料供应及验收
第四章：施工方案及进度
4.1 施工工艺流程
4.2 施工周期
4.3 施工进度计划
第五章：施工费用及支付方式
5.1 工程总价
5.2 付款方式及进度
5.3 价款调整
第六章：施工质量及验收
6.1 施工质量标准
6.2 验收程序
6.3 质量保修
第七章：合同的变更与解除
7.1 合同变更条件
7.2 合同解除条件
7.3 变更与解除的程序
第八章：违约责任
8.1 甲方违约责任
8.2 乙方违约责任
8.3 违约赔偿金额及方式
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 诉讼管辖法院
9.3 仲裁委员会
第十章：合同的生效、终止与解除
10.1 合同生效条件
10.2 合同终止条件
10.3 合同解除条件
第十一章：其他约定
11.1 保密条款
11.2 知识产权保护
11.3 不可抗力
第十二章：附件
12.1 施工图纸
12.2 材料样品
12.3 相关资质证书
第十三章：合同的修订与补充
13.1 修订条件
13.2 补充内容
13.3 修订文件的格式与效力
第十四章：附则
14.1 合同的解释权
14.2 合同的适用法律
14.3 合同的签字盖章
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（业主）名称：_________
联系方式：_________
1.2 乙方（施工方）名称：_________
联系方式：_________
1.3 合同术语定义
1.3.1 甲方：指合同约定的接受施工服务的业主或其合法代表。
1.3.2 乙方：指合同约定的承担施工任务的施工方。
1.3.3 工程：指合同约定的施工地点、面积和内容的木地板施工项目。
1.3.4 材料：指用于工程施工的木地板材料。
1.3.5 施工：指按照合同约定进行的木地板施工活动。
第二章：工程概况
2.1 工程地点：_________
2.2 工程面积：_________平方米
2.3 工程预算：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元
第三章：材料及质量标准
3.1 木地板材料种类及品牌：_________
3.2 材料质量标准：按照_________（标准名称）执行。
3.3 材料供应及验收
3.3.1 甲方负责供应材料，应按照合同约定的种类、品牌和数量提供。
3.3.2 乙方负责对材料进行验收，验收合格的材料方能用于施工。
第四章：施工方案及进度
4.1 施工工艺流程：_________
4.2 施工周期：_________天
4.3 施工进度计划：详见附件（施工进度计划表）
第五章：施工费用及支付方式
5.1 工程总价：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元
5.2 付款方式及进度：
5.2.1 甲方支付乙方工程款的_________%，作为预付款，在合同签订后_________天内支付。
5.2.2 甲方支付乙方工程款的_________%，作为进度款，在施工进度达到_________后支付。
5.2.3 甲方支付乙方工程款的_________%，作为尾款，在工程验收合格后支付。
5.3 价款调整：如因不可抗力或甲乙双方协商一致的原因导致工程变更，双方可协商调整价款。
第六章：施工质量及验收
6.1 施工质量标准：详见附件（施工质量标准）
6.2 验收程序：
6.2.1 工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。
6.2.2 甲方应在接到验收申请后的_________天内组织验收。
6.2.3 验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新验收。
6.3 质量保修：乙方对施工的质量承担保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期为_________年。
第七章：合同的变更与解除
7.1 合同变更条件：
7.1.1 合同履行过程中，甲乙双方协商一致，且变更不损害国家利益、社会公共利益。
7.1.2 因政策调整、不可抗力等原因导致合同内容需要变更。
7.2 合同解除条件：
7.2.1 甲乙双方协商一致解除合同。
7.2.2 因不可抗力导致合同无法履行。
7.2.3 乙方严重违约，甲方有权解除合同。
7.3 变更与解除的程序：甲乙双方应签订书面变更协议或解除协议，并按照合同约定的方式进行。
第八章：违约责任
8.1 甲方违约责任
8.1.1 甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款的，应支付应付金额的_________%作为违约金。
8.1.2 甲方未按约定提供施工场地的，应承担由此导致乙方损失的赔偿责任。
8.2 乙方违约责任
8.2.1 乙方未按约定时间完成施工的，应支付甲方应付金额的_________%作为违约金。
8.2.2 乙方提供的材料不符合约定标准的，应承担由此导致甲方损失的赔偿责任。
8.3 违约赔偿金额及方式：违约方应承担的赔偿金额，包括但不限于直接损失、预期利益等，具体金额和支付方式由甲乙双方协商确定。
第九章：争议解决
9.1.1 向_________仲裁委员会申请仲裁；
9.1.2 向_________人民法院提起诉讼。
9.2 诉讼管辖法院：_________人民法院
9.3 仲裁委员会：_________仲裁委员会
第十章：合同的生效、终止与解除
10.1 合同生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同终止条件：合同约定的工程全部完成，并经甲方验收合格。
10.3 合同解除条件：见第七章相关约定。
第十一章：其他约定
11.1 保密条款：甲乙双方应对合同内容和双方之间的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
11.2 知识产权保护：乙方应保证施工不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担全部责任。
11.3 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，甲乙双方应协商解决。
第十二章：附件
12.1 施工图纸：见附件（施工图纸）
12.2 材料样品：见附件（材料样品）
12.3 相关资质证书：见附件（资质证书）
第十三章：合同的修订与补充
13.1 修订条件：甲乙双方书面同意。
13.2 补充内容：见附件（补充协议）
13.3 修订文件的格式与效力：修订文件应采用书面形式，与本合同具有同等法律效力。
第十四章：附则
14.1 合同的解释权归甲乙双方共同所有。
14.2 合同的适用法律为中华人民共和国_________法。
14.3 合同的签字盖章：
甲方（盖章）：_________ 日期：____年____月____日
乙方（盖章）：_________ 日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应遵守甲方的要求，不得使用未经验证的材料供应商。如乙方未经甲方同意使用其他供应商的材料，乙方应承担由此导致的全部责任。
2. 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合甲方的要求。甲方可在施工期间派员现场监督，乙方应提供必要的协助和便利。
3. 甲方变更权
甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况变更施工内容、规模、工期等。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担因变更导致的额外费用。
4. 甲方验收权
甲方有权对施工质量进行验收，并对验收结果拥有决定权。乙方应按照甲方的要求提供验收所需的相关资料和便利条件。
5. 甲方索赔权
如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担违约责任。甲方提出的索赔应具体明确，并提供必要的证明材料。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方质量承诺
乙方承诺按照合同约定的质量标准完成施工，并对施工质量承担责任。如施工质量出现问题，乙方应负责修复，并承担由此导致的全部损失。
2. 乙方工期承诺
乙方承诺按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方因此产生的全部损失。
3. 乙方保密义务
乙方应对合同内容及双方之间的商业秘密予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。如乙方违反保密义务，乙方应承担由此导致的全部责任。
4. 乙方知识产权保护
乙方应保证施工不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担全部责任。如甲方因此受到第三方索赔，乙方应负责解决，并承担全部费用。
5. 乙方不可抗力通知义务
如乙方因不可抗力导致无法履行或部分履行合同，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。如乙方未及时通知甲方，乙方应承担因此导致的全部责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介应公正、客观地履行调解、协调职责，协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议。第三方中介不得干预甲乙双方的正常施工秩序。
2. 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲乙双方共同承担。如调解、协调成功，甲乙双方应按约定支付第三方中介费用。如调解、协调失败，甲乙双方不承担第三方中介费用。
3. 第三方中介保密义务
第三方中介应对合同内容及双方之间的商业秘密予以保密，未经甲方、乙方同意不得向第三方披露。如第三方中介违反保密义务，第三方中介应承担由此导致的全部责任。
4. 第三方中介的独立性
第三方中介在履行调解、协调职责时，应保持独立性，不受任何一方的不当影响。第三方中介不得利用调解、协调之便，获取不正当利益。
5. 第三方中介的退出
如第三方中介不能公正、客观地履行调解、协调职责，甲乙双方均有权要求第三方中介退出。第三方中介退出后，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸
2. 材料样品
3. 相关资质证书
4. 施工进度计划表
5. 施工质量标准
6. 补充协议
7. 资质证明文件
8. 保险证明文件
9. 施工人员名单
10. 材料供应合同
11. 设备租赁合同
12. 施工安全措施方案
13. 环境保护措施方案
14. 工程验收报告
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
a. 未按约定时间支付预付款、进度款或尾款
b. 未按约定提供施工场地
c. 未按约定提供施工图纸及技术资料
d. 擅自变更合同内容或解除合同
e. 未履行合同约定的其他义务
2. 乙方违约行为
a. 未按约定时间完成施工
b. 提供的材料不符合约定标准
c. 未按约定工艺流程施工
d. 未保证施工质量，导致验收不合格
e. 未履行合同约定的其他义务
3. 违约行为的认定
a. 违约行为应根据合同约定及法律规定进行认定
b. 违约行为造成的损失，应根据实际损失及合同约定进行赔偿
c. 违约行为的责任主体，应根据合同约定及法律规定确定
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
2. 违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为
3. 违约金：当事人违反合同约定应当支付给对方的一定数额的金钱
4. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
5. 知识产权：权利人对其创作的智力成果依法享有的专有权利
6. 保密义务：当事人对合同内容及商业秘密予以保密的义务
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误
a. 分析原因，采取措施加快施工进度
b. 必要时，调整施工人员及资源配置
2. 材料质量问题
a. 严格材料验收程序，确保材料质量
b. 及时更换不合格的材料
3. 施工安全事故
a. 加强施工现场安全管理，预防安全事故
b. 发生事故后，及时采取措施并报告相关部门
4. 合同争议
a. 友好协商解决
b. 提交仲裁或诉讼解决
五、所有应用场景：
1. 新建住宅木地板施工
2. 商业场所木地板翻新
3. 办公楼木地板安装
4. 酒店木地板改造
5. 医疗机构木地板施工
6. 教育机构木地板安装
7. 公共场所木地板维护
8. 别墅木地板施工
9. 木地板样品展示室装修
10. 其他涉及木地板施工的场合