水利建设工程施工合同书协议书书范本2025年通用.docx

编号：__________

水利建设工程施工合同书协议书书范本2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

水利建设工程施工合同书协议书书范本2025年通用
合同目录
第一章：前言
1.1 签订背景
1.2 合同目的
1.3 合同适用范围
第二章：定义与解释
2.1 术语解释
2.2 词语定义
第三章：合同主体
3.1 甲方（业主）
3.2 乙方（施工方）
第四章：工程概况
4.1 工程名称
4.2 工程地点
4.3 工程规模
4.4 工程内容
第五章：合同价格
5.1 合同总价
5.2 价格调整机制
5.3 支付方式
5.4 进度付款
第六章：施工期限
6.1 开工日期
6.2 竣工日期
6.3 延期规定
第七章：工程质量
7.1 质量标准
7.2 质量保证措施
7.3 质量验收
第八章：施工技术要求
8.1 施工方案
8.2 施工工艺
8.3 施工安全
第九章：合同的履行与变更
9.1 合同履行
9.2 合同变更
9.3 违约责任
第十章：合同的解除与终止
10.1 合同解除
10.2 合同终止
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 诉讼管辖
第十二章：合同的生效、修改与解除
12.1 合同生效条件
12.2 合同修改
12.3 合同解除
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 环境影响及污染防治
第十四章：附则
14.1 合同附件
14.2 合同签字盖章
14.3 合同生效日期
合同编号_________
第一章：前言
1.1 签订背景：根据《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，达成一致，签订本合同。
1.2 合同目的：确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，明确甲乙双方的权利、义务和责任。
1.3 合同适用范围：本合同适用于水利建设工程施工全过程。
第二章：定义与解释
2.1 术语解释：
（1）甲方：指合同约定的水利建设工程的业主或其委托的代表。
（2）乙方：指合同约定的水利建设工程的施工方。
（3）工程：指合同约定的水利建设工程项目。
（4）合同总价：指双方约定的工程总价款。
（5）施工期限：指合同约定的工程开工至竣工的时间段。
2.2 词语定义：
（1）不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
（3）工程质量：指工程满足设计文件、技术规范和合同要求的能力。
（4）工程进度：指工程按合同约定的时间节点完成的情况。
第三章：合同主体
3.1 甲方（业主）：
（1）名称：____________________
（2）地址：____________________
（3）联系人：____________________
（4）联系电话：_________________
3.2 乙方（施工方）：
（1）名称：____________________
（2）地址：____________________
（3）联系人：____________________
（4）联系电话：_________________
第四章：工程概况
4.1 工程名称：____________________
4.2 工程地点：____________________
4.3 工程规模：____________________
4.4 工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、设备采购等。
第五章：合同价格
5.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
5.2 价格调整机制：如遇材料价格波动、政策调整等影响合同总价的因素，双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。
5.3 支付方式：甲方按合同约定的付款节点和付款比例支付乙方工程款项。
5.4 进度付款：双方约定按工程实际进度和完成的质量，分阶段支付工程款项。
第六章：施工期限
6.1 开工日期：双方约定为本工程的开工日期。
6.2 竣工日期：双方约定为本工程的竣工日期。
6.3 延期规定：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期，双方可协商延长合同工期。
第七章：工程质量
7.1 质量标准：本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。
7.2 质量保证措施：乙方应制定并落实质量保证措施，确保工程质量。
7.3 质量验收：工程完成后，乙方应按合同约定组织验收，甲方有权对工程质量进行检验和验收。
第八章：施工技术要求
8.1 施工方案：乙方应根据工程特点和设计要求，制定施工方案，并报甲方审批。
8.2 施工工艺：乙方应按照批准的施工方案和工艺要求进行施工。
8.3 施工安全：乙方应制定施工安全措施，并严格执行，确保施工过程中的人员安全和工程安全。
第九章：合同的履行与变更
9.1 合同履行：双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
9.2 合同变更：如因设计变更、工程量增减等导致合同总价或工程内容变更，双方可协商签订补充协议。
9.3 违约责任：一方违约应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
第十章：合同的解除与终止
10.1 合同解除：如一方违约或不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
10.2 合同终止：合同约定的工程完成后，本合同即告终止。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式：双方发生争议时，应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
11.2 诉讼管辖：本合同的诉讼管辖地为合同签订地人民法院。
第十二章：合同的生效、修改与解除
12.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同修改：合同履行过程中，如需修改，应经双方协商一致，并签订修改协议。
12.3 合同解除：合同解除应经双方协商一致，并签订解除协议。
第十三章：其他条款
13.1 保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。
13.2 知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益。
13.3 不可抗力：不可抗力事件发生后，双方应立即协商解决，并根据实际情况减轻或免除责任。
13.4 环境影响及污染防治：乙方应按照相关法律法规和设计要求，做好工程的环境保护和污染防治工作。
第十四章：附则
14.1 合同附件：本合同附件包括设计文件、技术规范、工程量清单等。
14.2 合同签字盖章：本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.3 合同生效日期：本合同自签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：______________ 日期：____年__月__日
乙方（签字）：______________ 日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况，对工程设计、施工方案、工程量等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并报甲方审批。如因甲方变更导致合同总价或工程内容变更，双方可协商签订补充协议。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。乙方应接受甲方的监督，并根据甲方的要求，提供相关资料和报告。
1.3 甲方终止权：甲方有权在合同履行过程中，终止合同的履行。如甲方终止合同，乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求，妥善处理工程现场。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方提前完成奖励：若乙方提前完成合同约定的工程，甲方应根据实际情况，给予乙方提前完成奖励。具体奖励金额和计算方式，双方可另行签订补充协议。
2.2 乙方质量承诺：乙方承诺按照合同约定的质量标准，完成工程。如工程发生质量问题，乙方应负责修复，并承担因此产生的费用。
2.3 乙方工期延长违约金：若乙方未按照合同约定的工期完成工程，乙方应向甲方支付工期延长违约金。具体违约金金额和计算方式，双方可另行签订补充协议。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同义务。第三方中介应客观、公正地处理合同履行过程中出现的问题。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的报酬由甲方和乙方共同承担。具体费用标准和支付方式，双方可另行签订补充协议。
3.3 第三方中介违约责任：若第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。具体违约责任和赔偿金额，双方可另行签订补充协议。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 设计文件
2. 技术规范
3. 工程量清单
4. 施工方案
5. 施工工艺
6. 施工安全措施
7. 质量保证措施
8. 环境影响评估报告
9. 污染防治措施
10. 合同履行过程中的相关协议和补充协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约：
未按约定时间支付工程款项
未按约定提供施工条件或材料
未按约定时间完成审批或变更手续
其他违反合同约定的行为
2. 乙方违约：
未按约定时间完成工程
工程质量不符合约定标准
未按约定使用合格材料和工艺
未按约定履行安全防护措施
其他违反合同约定的行为
3. 第三方中介违约：
未能公正、客观地协调甲方和乙方关系
未能按约定时间完成协调工作
未按约定履行监督职责
其他违反合同约定的行为
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
3. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
4. 质量保证措施：乙方为确保工程质量所采取的措施和办法。
5. 违约金：当事人违反合同约定应支付的赔偿金。
6. 补充协议：对原合同内容进行补充、修改或完善的协议。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：设计变更、材料供应不足、不可抗力等。
解决办法：协商调整工期，必要时签订工期延长协议。
2. 工程质量问题：
原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。
解决办法：及时整改，必要时更换不合格材料或重做不合格部分。
3. 合同争议：
原因：对合同条款理解不一致、履行中产生分歧等。
解决办法：协商解决，必要时提交仲裁或诉讼。
4. 付款争议：
原因：工程进度与付款节点不匹配、工程量增减等。
解决办法：按照合同约定的付款条件和方法进行支付。
五、所有应用场景：
1. 水利建设工程：适用于水库、河道、水闸等水利基础设施的建设。
2. 施工合同：适用于建筑施工企业与业主之间的合同。
3. 工程变更：适用于施工过程中对原合同内容的修改或补充。
4. 违约责任：适用于各方违反合同约定时应承担的责任。
5. 争议解决：适用于解决合同履行过程中出现的争议。