资源描述
编号:__________
绿化工程建设工程施工合同书(2025版)
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
绿化工程建设工程施工合同书(2025版)
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条款
3.3 支付方式
3.4 进度付款
第四章:工程进度与期限
4.1 工程开工日期
4.2 工程竣工日期
4.3 工程进度计划
4.4 工期延误及延长条款
第五章:施工质量与标准
5.1 施工质量要求
5.2 工程质量标准
5.3 质量保证措施
第六章:施工材料与设备
6.1 材料供应及要求
6.2 设备供应及要求
6.3 材料和设备的验收标准
第七章:施工安全与环保
7.1 安全生产要求
7.2 安全防护措施
7.3 环保要求及措施
第八章:变更与终止
8.1 合同变更条件
8.2 变更程序
8.3 合同终止条件
8.4 终止后的事宜处理
第九章:违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
9.3 违约赔偿责任
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁地点及机构
10.3 诉讼地点及法院
第十一章:合同的生效、修改与解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同修改程序
11.3 合同解除条件及后果
第十二章:其他条款
12.1 保密条款
12.2 广告与宣传条款
12.3 法律适用及争议解决
第十三章:附件
13.1 工程设计图纸
13.2 施工方案与技术要求
13.3 合同补充协议
第十四章:合同的签署与备案
14.1 合同签署日期
14.2 合同签署地点
14.3 合同备案程序
合同编号_________
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
甲方:_________
地址:_________
1.2 乙方名称及地址
乙方:_________
地址:_________
1.3 合同术语定义
第二章:工程概况
2.1 工程名称
工程名称:_________
2.2 工程地点
工程地点:_________
2.3 工程规模
工程规模:_________
2.4 工程内容
工程内容:_________
第三章:合同价格
3.1 合同总价
合同总价:_________
3.2 价格调整条款
(具体调整条件和方式)
3.3 支付方式
(列出支付方式,如银行转账、现金等)
3.4 进度付款
(列出进度付款的具体条件和比例)
第四章:工程进度与期限
4.1 工程开工日期
工程开工日期:_________
4.2 工程竣工日期
工程竣工日期:_________
4.3 工程进度计划
(列出工程进度计划的具体时间表)
4.4 工期延误及延长条款
(工期延误的处理方式及延长条件的约定)
第五章:施工质量与标准
5.1 施工质量要求
(列出施工质量的具体要求)
5.2 工程质量标准
(列出工程质量的具体标准)
5.3 质量保证措施
(列出保证工程质量的具体措施)
第六章:施工材料与设备
6.1 材料供应及要求
(材料供应的来源、质量要求等)
6.2 设备供应及要求
(设备供应的来源、质量要求等)
6.3 材料和设备的验收标准
(列出材料和设备验收的具体标准)
第七章:施工安全与环保
7.1 安全生产要求
(列出安全生产的具体要求)
7.2 安全防护措施
(列出安全防护的具体措施)
7.3 环保要求及措施
(列出环保的具体要求及采取的措施)
第八章:变更与终止
8.1 合同变更条件
(列出合同变更的具体条件)
8.2 变更程序
(列出合同变更的具体程序)
8.3 合同终止条件
(列出合同终止的具体条件)
8.4 终止后的事宜处理
(列出合同终止后需要处理的事宜)
第九章:违约责任
9.1 甲方违约责任
(列出甲方违约的具体责任)
9.2 乙方违约责任
(列出乙方违约的具体责任)
9.3 违约赔偿责任
(列出违约赔偿的具体责任)
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
(列出争议解决的途径,如协商、调解、仲裁或诉讼等)
10.2 仲裁地点及机构
(如选择仲裁,列出具体的仲裁地点及机构)
10.3 诉讼地点及法院
(如选择诉讼,列出具体的诉讼地点及法院)
第十一章:合同的生效、修改与解除
11.1 合同生效条件
(列出合同生效的具体条件)
11.2 合同修改程序
(列出合同修改的具体程序)
11.3 合同解除条件及后果
(列出合同解除的具体条件及解除后的后果)
第十二章:其他条款
12.1 保密条款
(列出保密条款的具体内容)
12.2 广告与宣传条款
(列出广告与宣传条款的具体内容)
12.3 法律适用及争议解决
(列出适用的法律及争议解决方式)
第十三章:附件
13.1 工程设计图纸
(附件名称)
13.2 施工方案与技术要求
(附件名称)
13.3 合同补充协议
(附件名称)
第十四章:合同的签署与备案
14.1 合同签署日期
(填写合同签署的具体日期)
14.2 合同签署地点
(填写合同签署的具体地点)
14.3 合同备案程序
(填写合同备案的具体程序)
甲方(签字):_________
日期:_________
乙方(签字):_________
日期:_________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需材料供应商,乙方应按照甲方的要求进行采购。如乙方自行选择材料供应商,需事先获得甲方的书面同意。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量符合合同要求。甲方应在施工过程中提供必要的协助和指导。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程需要,对工程设计、施工方案等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求,及时调整施工计划,并承担因变更导致的额外费用。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方施工质量保障
乙方应对工程的施工质量承担责任。如工程质量不符合合同约定,乙方应负责修复或重新施工,并承担相应费用。
2.2 乙方进度保障
乙方应确保工程按照合同约定的进度进行。如乙方原因导致工程进度延误,乙方应支付甲方因此产生的违约金。
2.3 乙方保密义务
乙方应对甲方提供的商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务。未经甲方书面同意,乙方不得向第三方披露相关信息。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲乙双方的关系,协助解决合同履行过程中的问题。第三方中介应及时向甲乙双方报告工程进展情况。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定。乙方应按约定向第三方中介支付报酬,如乙方未按时支付,甲方有权解除合同。
3.3 第三方中介的独立性
第三方中介在履行合同过程中,应保持独立性,不受甲乙双方不正当影响。第三方中介应公正、客观地处理合同履行过程中出现的问题。
3.4 第三方中介的更换
甲乙双方均有权在合同履行过程中提出更换第三方中介的要求。更换第三方中介时,甲乙双方应协商确定新的中介机构。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程设计图纸
2. 施工方案与技术要求
3. 合同补充协议
4. 材料供应清单
5. 设备供应清单
6. 安全生产措施方案
7. 环保措施方案
8. 工程进度计划表
9. 质量检查报告
10. 变更记录
11. 付款凭证
12. 工程验收报告
13. 合同履行过程中产生的其他相关文件
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为
未按约定时间支付款项
未提供施工场地或提供的场地不符合要求
未按约定提供设计图纸或技术要求
未按约定履行合同其他义务
2. 乙方违约行为
未按约定时间完成工程
工程质量不符合约定标准
使用不符合合同要求的材料或设备
未按约定履行合同其他义务
3. 违约行为的认定
违约行为的认定依据合同条款及相关法律法规
违约方应承担违约责任,包括赔偿对方因此产生的损失
违约方应在约定时间内纠正违约行为或采取补救措施
三、法律名词及解释:
1. 合同履行:合同各方按照约定履行各自的义务
2. 违约责任:违反合同约定应承担的法律责任
3. 赔偿损失:因违约行为导致的直接经济损失
4. 合同解除:合同双方约定或依法解除合同关系
5. 仲裁:通过仲裁机构解决合同争议的一种方式
6. 诉讼:通过法院解决合同争议的一种方式
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误
分析原因,制定补救措施
调整施工计划,增加人力资源
协调甲方提供必要支持
2. 工程质量问题
及时检查,发现问题及时整改
加强质量控制,严格按照标准施工
引入第三方质量检测,确保质量合格
3. 材料或设备供应不足
提前预测,提前采购
建立备用材料或设备库存
寻找替代供应商或设备
4. 合同争议
友好协商,寻求和解
引入第三方调解或仲裁
通过诉讼解决争议
五、所有应用场景:
1. 城市绿化工程建设
2. 园林景观工程施工
3. 环保型绿化工程
4. 公共设施绿化工程
5. 住宅小区绿化工程
6. 企业厂区绿化工程
7. 高速公路绿化工程
8. 铁路绿化工程
9. 河道绿化工程
10. 其他类型的绿化工程
展开阅读全文