2025版9A文建设工程施工合同书书.docx

编号：__________

2025版9A文建设工程施工合同书书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版9A文建设工程施工合同书书
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同当事人
1.2 合同词语定义
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程质量标准
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 预付款
3.4 进度付款
3.5 竣工结算
3.6 违约金
第四章：工期及进度
4.1 开工日期
4.2 竣工日期
4.3 进度计划
4.4 工期延误
第五章：施工内容与要求
5.1 施工范围
5.2 施工方案
5.3 施工工艺
5.4 施工质量要求
5.5 施工安全
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料质量要求
6.4 设备质量要求
第七章：检验与验收
7.1 施工过程检验
7.2 竣工验收
7.3 验收标准
7.4 验收程序
第八章：合同的变更与解除
8.1 合同变更
8.2 合同解除
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更
11.3 合同终止
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 广告与宣传
12.3 知识产权
12.4 不可抗力
第十三章：附件
13.1 附件目录
13.2 附件内容
第十四章：附则
14.1 合同的补充与解释
14.2 合同的修订
14.3 合同的解除
14.4 合同的废止
14.5 合同的签字盖章
合同编号2025版9A文建设工程施工合同书
第一章：合同主体及定义
1.1 合同当事人
1.1.1 发包人：__________
1.1.2 承包人：__________
1.2 合同词语定义
1.2.1 工程：指本合同约定的施工项目。
1.2.2 合同：指本合同及其附件。
1.2.3 工期：指合同约定的工程开工日期至竣工日期。
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.1.1 工程名称：__________
2.1.2 工程性质：__________
2.2 工程地点
2.2.1 工程具体位置：__________
2.3 工程规模
2.3.1 工程规模描述：__________
2.4 工程质量标准
2.4.1 工程质量标准：__________
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.1.1 合同总价：__________
3.2 价格调整
3.2.1 价格调整条件：__________
3.2.2 价格调整方法：__________
3.3 预付款
3.3.1 预付款金额：__________
3.3.2 预付款支付时间：__________
3.4 进度付款
3.4.1 进度付款条件：__________
3.4.2 进度付款金额：__________
3.5 竣工结算
3.5.1 竣工结算条件：__________
3.5.2 竣工结算金额：__________
3.6 违约金
3.6.1 违约金计算方式：__________
第四章：工期及进度
4.1 开工日期
4.1.1 工程开工日期：__________
4.2 竣工日期
4.2.1 工程竣工日期：__________
4.3 进度计划
4.3.1 进度计划提交时间：__________
4.3.2 进度计划变更程序：__________
4.4 工期延误
4.4.1 工期延误的责任：__________
第五章：施工内容与要求
5.1 施工范围
5.1.1 施工范围描述：__________
5.2 施工方案
5.2.1 施工方案提交时间：__________
5.2.2 施工方案变更程序：__________
5.3 施工工艺
5.3.1 施工工艺要求：__________
5.4 施工质量要求
5.4.1 施工质量标准：__________
5.5 施工安全
5.5.1 施工安全管理：__________
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.1.1 材料供应责任：__________
6.2 设备供应
6.2.1 设备供应责任：__________
6.3 材料质量要求
6.3.1 材料质量标准：__________
6.4 设备质量要求
6.4.1 设备质量标准：__________
第八章：合同的变更与解除
8.1 合同变更
8.1.1 合同变更条件：__________
8.1.2 合同变更程序：__________
8.2 合同解除
8.2.1 合同解除条件：__________
8.2.2 合同解除程序：__________
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.1.1 违约行为描述：__________
9.2 违约责任
9.2.1 违约责任承担：__________
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.1.1 争议解决方式：__________
10.2 仲裁
10.2.1 仲裁机构：__________
10.2.2 仲裁程序：__________
10.3 诉讼
10.3.1 诉讼法院：__________
10.3.2 诉讼程序：__________
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.1.1 合同生效条件：__________
11.2 合同变更
11.2.1 合同变更条件：__________
11.3 合同终止
11.3.1 合同终止条件：__________
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.1.1 保密信息范围：__________
12.1.2 保密期限：__________
12.2 广告与宣传
12.2.1 广告与宣传规定：__________
12.3 知识产权
12.3.1 知识产权保护：__________
12.4 不可抗力
12.4.1 不可抗力定义：__________
12.4.2 不可抗力处理：__________
第十三章：附件
13.1 附件目录
13.1.1 附件名称：__________
13.1.2 附件内容：__________
第十四章：附则
14.1 合同的补充与解释
14.1.1 补充与解释方式：__________
14.2 合同的修订
14.2.1 修订程序：__________
14.3 合同的解除
14.3.1 解除程序：__________
14.4 合同的废止
14.4.1 废止条件：__________
14.5 合同的签字盖章
14.5.1 签字盖章要求：__________
[合同方签字盖章区域]
甲方（发包人）：__________
乙方（承包人）：__________
日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指令变更
甲方有权根据工程实际情况，对施工方案、施工进度等进行变更指令。乙方应积极响应甲方的变更请求，并根据变更指令调整施工计划。如因甲方变更导致乙方施工成本增加或工期延误，甲方应按实际情况给予乙方相应的经济补偿。
1.2 甲方监督权
甲方有权对施工现场进行监督，确保乙方按照合同约定的质量、安全标准进行施工。甲方有权要求乙方提供施工进度、质量检验等相关资料，乙方应予以配合。
1.3 甲方违约责任
如甲方未按约定支付预付款、进度付款或竣工结算，甲方应支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×日违约金率（日违约金率按合同约定的利率计算）。如甲方原因导致工程延期，甲方应支付给乙方相应的逾期违约金，逾期违约金计算方式为：工程总价×日逾期违约金率（日逾期违约金率按合同约定的利率计算）。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方施工质量
乙方应按照合同约定的施工质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。如工程质量出现问题时，乙方应承担修复费用，并支付给甲方相应的违约金。
2.2 乙方施工安全
乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工现场的安全。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担全部责任，并支付给甲方相应的违约金。
2.3 乙方进度控制
乙方应确保工程按合同约定的工期顺利进行，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付给甲方相应的逾期违约金。乙方应按照合同约定的进度计划提交施工进度报告，如乙方未按时提交报告，乙方应支付给甲方相应的违约金。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲乙双方在合同履行过程中的关系，协助解决合同争议。第三方中介应保持中立，公正地处理甲乙双方的诉求。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方承担。如合同履行过程中发生争议，第三方中介应根据实际情况收取调解费用。
3.3 第三方中介的违约责任
如第三方中介未能履行其职责，导致合同争议无法解决，第三方中介应承担相应的违约责任。第三方中介在履行合同过程中，如存在违法行为，应承担相应的法律责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 施工方案及相关技术文件
3. 材料供应合同
4. 设备供应合同
5. 施工进度计划
6. 质量检验标准
7. 安全施工标准
8. 工程变更通知单
9. 付款凭证
10. 竣工验收报告
11. 合同履行过程中的其他相关文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算，属于违约行为。
2. 甲方未按约定提供施工条件，导致乙方无法按进度施工，属于违约行为。
3. 甲方未按约定进行工程变更，导致乙方施工成本增加或工期延误，属于违约行为。
4. 乙方未按约定质量标准施工，导致工程质量不符合要求，属于违约行为。
5. 乙方未按约定进度完成工程，导致工期延误，属于违约行为。
6. 乙方未按约定安全标准施工，导致安全事故发生，属于违约行为。
7. 第三方中介未能履行其职责，导致合同争议无法解决，属于违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 合同：指本合同及其附件。
2. 工程：指本合同约定的施工项目。
3. 工期：指合同约定的工程开工日期至竣工日期。
4. 违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的经济赔偿。
5. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
6. 第三方中介：指协助甲乙双方处理合同履行过程中争议的中立机构。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 遇到施工进度延误问题，乙方应与甲方沟通，协商调整施工计划。
2. 遇到工程质量问题，乙方应立即整改，并承担相应修复费用。
3. 遇到安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规进行处理。
4. 遇到合同争议，双方可协商解决，协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
5. 遇到不可抗力情况，双方应根据实际情况协商解决。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程施工合同。
2. 适用于需要明确工程质量、安全、进度等方面的合同。
3. 适用于有第三方中介参与协调的合同。
4. 适用于合同双方存在一定风险承担能力的场景。
5. 适用于需要详细规定违约行为及违约责任的场景。