劳务分包框架协议(2025版).docx

编号：__________

劳务分包框架协议(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

劳务分包框架协议(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.2 适用法律
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 合同的成立与生效
第二章：劳务分包范围与内容
2.1 分包项目的概述
2.2 分包工作的具体范围
2.3 分包工作的主要内容
2.4 分包工程的阶段划分
第三章：分包价格与支付
3.1 分包价格的确定
3.2 支付条款
3.3 价格调整的条件与方法
3.4 支付凭证与支付程序
第四章：分包工作的实施与协调
4.1 分包工作的实施计划
4.2 分包商的责任与义务
4.3 总包方的责任与义务
4.4 双方之间的协调与沟通
第五章：工程质量与标准
5.1 工程质量的要求
5.2 工程质量的验收标准
5.3 质量问题的处理程序
5.4 质量保证措施
第六章：工程安全与环境保护
6.1 安全生产的要求
6.2 安全生产的责任与义务
6.3 职业健康安全与环境管理
6.4 安全事故的处理程序
第七章：违约责任与争议解决
7.1 违约行为的界定
7.2 违约责任的具体规定
7.3 争议解决的方式与程序
7.4 争议解决的补充条款
第八章：合同的变更与解除
8.1 合同变更的条件与程序
8.2 合同解除的条件与程序
8.3 合同变更与解除的法律后果
8.4 合同变更与解除的后续处理
第九章：合同的终止与退出
9.1 合同终止的条件
9.2 合同终止的程序
9.3 合同终止后的义务与责任
9.4 合同退出机制
第十章：保密条款
10.1 保密信息的界定
10.2 保密信息的保护期限
10.3 保密信息的泄露后果
10.4 保密条款的 enforceability
第十一章：知识产权保护
11.1 知识产权的界定
11.2 知识产权的保护措施
11.3 知识产权侵权的责任
11.4 知识产权的归属与使用
第十二章：不可抗力与意外事件
12.1 不可抗力的界定
12.2 不可抗力的通知与证明
12.3 不可抗力事件的影响与处理
12.4 意外事件的法律后果
第十三章：合同的转让与继承
13.1 合同转让的条件与程序
13.2 合同转让的法律后果
13.3 合同继承的适用条件
13.4 合同继承的具体规定
第十四章：附则
14.1 合同的生效条件
14.2 合同的续签与延长
14.3 合同解除或终止后的权利与义务
14.4 合同的完整性与优先性声明
合同编号_________
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.1.1 本合同是指由_________（总包方）与_________（分包方）就_________项目所达成的劳务分包框架协议。
1.1.5 本合同中所用的术语和定义，如有未尽事宜，应根据相关法律法规、行业标准及惯例予以解释。
1.2 适用法律
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。
1.3 合同文件的优先顺序
本合同的文件构成及优先顺序如下：
1.3.1 合同协议书；
1.3.2 合同谈判记录；
1.3.3 合同；
1.3.4 合同附件；
1.3.5 其他双方认为应当构成合同一部分的文件。
1.4 合同的成立与生效
本合同自双方签字盖章之日起成立，自_________之日起生效。
第二章：劳务分包范围与内容
2.1 分包项目的概述
2.1.1 分包项目位于_________，项目内容包括_________。
2.1.2 分包工作范围包括但不限于_________。
2.2 分包工作的具体范围
2.2.1 分包方应按照总包方的要求，完成包括但不限于_________的工作。
2.2.2 分包方的工作应满足总包方的技术要求、质量标准和安全规定。
2.3 分包工作的主要内容
2.3.1 分包方应负责_________。
2.3.2 分包方应承担_________。
2.4 分包工程的阶段划分
2.4.1 分包工程分为_________阶段，各阶段的完成时间及验收标准详见附件。
2.4.2 分包方应按照附件中的阶段划分及时间节点完成相应工作。
第三章：分包价格与支付
3.1 分包价格的确定
3.1.1 分包价格根据_________方式确定，详见附件。
3.1.2 分包方应按照附件中的价格支付条款支付合同价款。
3.2 支付条款
3.2.1 支付方式为_________。
3.2.2 支付进度根据_________确定。
3.3 价格调整的条件与方法
3.3.1 价格调整的条件为_________。
3.3.2 价格调整的方法为_________。
3.4 支付凭证与支付程序
3.4.1 支付凭证为_________。
3.4.2 支付程序为_________。
第四章：分包工作的实施与协调
4.1 分包工作的实施计划
4.1.1 分包方应制定详细的实施计划，并提交总包方审批。
4.1.2 实施计划应包括工作计划、人员配置、材料供应等。
4.2 分包商的责任与义务
4.2.1 分包方应按照合同约定完成工作，并保证工程质量、安全、进度等满足总包方的要求。
4.2.2 分包方应遵守国家法律法规及施工现场的规章制度。
4.3 总包方的责任与义务
4.3.1 总包方应提供施工场地、施工条件及必要的施工资料。
4.3.2 总包方应按照合同约定支付分包价款。
4.4 双方之间的协调与沟通
4.4.1 双方应建立定期沟通协调机制。
4.4.2 双方应就施工过程中出现的问题及时协商解决。
第五章：工程质量与标准
5.1 工程质量的要求
5.1.1 分包方应按照国家相关标准和规范要求进行施工。
5.1.2 工程质量应满足_________标准。
5.2 工程质量的验收标准
5.2.1 工程验收标准应符合_________。
5.2.2 工程验收程序及验收合格标准详见附件。
5.3 质量问题的处理程序
5.3.1 发现质量问题，应及时报告总包方。
5.3.2 质量问题的处理应按照附件中的程序进行。
5.4 质量保证措施
第八章：违约责任与争议解决
8.1 违约行为的界定
8.1.1 违约行为包括未能履行合同义务或未能按约定履行合同义务。
8.1.2 分包方的违约行为还包括_________。
8.2 违约责任的具体规定
8.2.1 违约方应承担违约责任，包括赔偿对方因此遭受的损失。
8.2.2 违约金的计算方式为_________。
8.3 争议解决的方式与程序
8.3.1 双方发生争议时，应通过友好协商解决。
8.3.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.4 争议解决的补充条款
8.4.1 在争议解决过程中，双方应继续履行合同。
8.4.2 争议解决不影响双方的其他合同权利和义务。
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更的条件与程序
9.1.1 合同的变更需双方协商一致。
9.1.2 合同变更的内容应形成书面文件，并由双方签字盖章。
9.2 合同解除的条件与程序
9.2.1 合同解除的条件为_________。
9.2.2 合同解除的程序为_________。
9.3 合同变更与解除的法律后果
9.3.1 合同变更或解除不影响双方已经产生的权利和义务。
9.3.2 合同变更或解除导致的损失由责任方承担。
第十章：合同的终止与退出
10.1 合同终止的条件
10.1.1 合同终止的条件为_________。
10.1.2 合同终止的通知应书面送达对方。
10.2 合同终止的程序
10.2.1 合同终止的程序为_________。
10.2.2 合同终止后的善后处理由双方协商确定。
10.3 合同终止后的权利与义务
10.3.1 合同终止后，分包方应立即停止工作。
10.3.2 总包方应支付分包方合同终止后的相关费用。
10.4 合同退出机制
10.4.1 合同退出机制的具体规定为_________。
10.4.2 合同退出后的责任分配按合同约定执行。
第十一章：保密条款
11.1 保密信息的界定
11.1.1 保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。
11.1.2 分包方的保密义务包括但不限于_________。
11.2 保密信息的保护期限
11.2.1 保密信息的保护期限为_________。
11.2.2 特殊情况下保密期限的延长或缩短由双方协商确定。
11.3 保密信息的泄露后果
11.3.1 泄露保密信息的一方应承担违约责任。
11.3.2 泄露保密信息导致的损失赔偿按合同约定执行。
11.4 保密条款的enforceability
11.4.1 保密条款的 enforceability通过_________保障。
11.4.2 违反保密条款的证据收集和举证责任由_________承担。
第十二章：知识产权保护
12.1 知识产权的界定
12.1.1 知识产权包括专利权、著作权、商标权等。
12.1.2 分包方的知识产权义务包括但不限于_________。
12.2 知识产权的保护措施
12.2.1 知识产权的保护措施按_________执行。
12.2.2 知识产权侵权的处理程序为_________。
12.3 知识产权侵权的责任
12.3.1 侵权行为导致的损失赔偿按合同约定执行。
12.3.2 侵权行为的法律责任由_________承担。
12.4 知识产权的归属与使用
12.4.1 知识产权的归属按_________确定。
12.4.2 知识产权的使用范围和使用方式由_________规定。
第十三章：不可抗力与意外事件
13.1 不可抗力的界定
13.1.1 不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
13.1.2 不可抗力的证明文件由_________提供。
13.2 不可抗力事件的影响与处理
13.2.1 不可抗力事件影响合同履
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方对分包工程的监督与检查
甲方有权对分包工程的施工过程进行监督与检查，确保分包方按照合同约定的质量、安全、进度等要求进行施工。分包方应积极配合甲方的监督与检查，提供必要的施工资料和记录。
1.2 甲方对分包工程的设计变更权
甲方根据项目需要，有权对分包工程的设计进行变更。分包方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案，并提交甲方审批。变更导致的额外费用或工期延误，按照双方协商确定的方式进行补偿。
1.3 甲方对分包工程的材料与设备供应
甲方负责提供分包工程所需的主要材料和设备。甲方应保证材料和设备的质量符合国家标准和合同要求。分包方对甲方提供的材料和设备应进行验收，并在使用前进行必要的检查和试验。
1.4 甲方对分包工程的支付控制
甲方对分包工程的支付有权进行控制，确保分包方按照合同约定的工作进度和质量要求完成工作。甲方有权根据工程进度和质量情况，对分包方的支付进行调整。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方对分包工程的施工方案与技术措施
乙方应根据合同约定的工作范围和要求，制定详细的施工方案和技术措施，并提交甲方审批。乙方应严格按照审批通过的施工方案和技术措施进行施工，确保工程质量和安全。
2.2 乙方对分包工程的人工与材料配置
乙方应根据施工方案，合理配置施工人员、材料和设备。乙方应对施工人员进行必要的培训和管理，确保施工人员具备相应的技能和资质。
2.3 乙方对分包工程的安全管理
乙方应建立健全的安全管理制度，确保施工过程中的安全。乙方应定期进行安全教育和安全检查，防止安全事故的发生。安全事故的处理应按照双方协商确定的程序进行。
2.4 乙方对分包工程的进度控制
乙方应根据合同约定的工期要求，合理安排施工进度，并确保按计划完成工程。乙方应定期向甲方报告工程进度，并提供相应的进度资料。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的职责与义务
第三方中介作为合同的协调和管理机构，应负责监督双方的履行情况，协调解决合同履行中的问题，并确保合同的顺利实施。第三方中介应公正、中立地处理合同争议，并提供必要的协助。
3.2 第三方中介的监督与检查权
第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行监督与检查，确保双方按照合同约定的要求进行施工。甲乙双方应积极配合第三方中介的监督与检查，提供必要的施工资料和记录。
3.3 第三方中介的调解与裁决权
第三方中介在合同履行过程中，如发生争议，应有权进行调解。如果调解不成，第三方中介有权做出裁决，甲乙双方应接受并执行第三方中介的裁决。
3.4 第三方中介的费用与支付
第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，并按照合同约定的方式支付。第三方中介的费用应合理、公正，并限于与合同履行直接相关的范围内。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 分包工程详细设计图纸和技术规范
2. 分包工程的施工方案和技术措施
3. 分包工程的进度计划和时间表
4. 分包工程的材料和设备清单
5. 分包工程的安全生产措施和管理制度
6. 分包工程的质量检验标准和方法
7. 分包工程的支付凭证和支付记录
8. 分包工程的变更和解除协议
9. 分包工程的违约行为认定和处理办法
10. 分包工程的争议解决方式和程序
11. 分包工程的保密协议和知识产权保护条款
12. 分包工程的不可抗力事件认定和处理办法
13. 分包工程的第三方中介服务协议
14. 分包工程的验收报告和工程移交文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方未能按照合同约定提供施工场地、施工条件或必要的施工资料，导致分包方无法正常施工。
2. 甲方未能按照合同约定支付分包价款，延迟支付或拒付。
3. 甲方未能履行合同约定的监督与检查职责，导致分包工程质量、安全、进度等方面出现问题。
4. 乙方未能按照合同约定完成工作，质量不达标、工期延误或未按计划进行。
5. 乙方未能遵守国家法律法规及施工现场的规章制度，导致安全事故发生。
6. 乙方未能按照合同约定配合甲方进行监督与检查，拒绝提供必要的施工资料和记录。
7. 第三方中介未能按照合同约定履行协调和管理职责，导致合同履行出现问题。
8. 第三方中介未能公正、中立地处理合同争议，偏袒一方或未能做出合理裁决。
9. 任何一方未按照合同约定履行合同义务，导致合同目的无法实现。
三、法律名词及解释：
1. 劳务分包框架协议：指由总包方与分包方就分包工程达成的书面协议，约定双方的权利、义务和责任。
2. 违约行为：指未能履行合同义务或未能按约定履行合同义务的行为。
3. 分包工程：指由分包方负责施工的工程项目。
4. 总包方：指负责整个工程项目的施工和管理的一方。
5. 分包方：指负责分包工程的施工和管理的一方。
6. 第三方中介：指独立于甲乙双方之外，负责协调和管理合同履行的一方。
7. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
8. 违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任，包括赔偿损失、支付违约金等。
9. 争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：提前制定详细的施工计划，确保按计划进行，如有延误，及时与甲方沟通协商，制定补救措施。
2. 质量问题：严格按照设计规范和质量标准进行施工，定期进行质量检查，发现问题及时整改，确保工程质量。
3. 安全问题：加强安全管理，定期进行安全教育和安全检查，防止安全事故的发生，一旦发生安全事故，及时报告并处理。
4. 支付问题：按照合同约定的支付方式和时间进行支付，如有支付延迟或拒付情况，及时与甲方沟通协商，解决支付问题。
5. 变更和解除合同：如遇合同变更或解除，应及时与甲方沟通协商，按照合同约定的程序进行变更或解除。
6. 争议解决：在合同履行过程中发生的争议，通过友好协商解决，如协商不成，可选择调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程项目的劳务分包。
2. 适用于分包方具备相应施工能力和资质的情况。
3. 适用于总包方对分包工程的监督和控制。
4. 适用于分包方按合同约定完成分包工程的情况。
5. 适用于合同履行过程中的争议解决。
6. 适用于涉及第三方中介协调和管理的情况。
7. 适用于不可抗力事件的处理和违约行为的认定。