2025版建筑工程设计分包协议正规范本.docx

编号：__________

2025版建筑工程设计分包协议正规范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版建筑工程设计分包协议正规范本
合同目录
第一章：总则
1.1 分包协议的定义与范围
1.2 分包商与总包商的义务
1.3 分包商与总包商的权益
1.4 分包协议的生效与终止
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
2.2 工程设计要求与标准
2.3 工程规模与建设内容
2.4 工程进度与交付时间
第三章：分包商的基本义务
3.1 分包商资质要求
3.2 分包商的设计责任
3.3 分包商的施工责任
3.4 分包商的验收责任
3.5 分包商的保修责任
第四章：总包商的基本义务
4.1 总包商的协调与管理责任
4.2 总包商的资金支付责任
4.3 总包商的质量监督责任
4.4 总包商的安全管理责任
4.5 总包商的变更管理责任
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格的确定
5.2 合同价格的调整
5.3 支付方式与支付时间
5.4 价款结算与支付要求
第六章：工期与进度
6.1 工期的确定与承诺
6.2 进度计划与控制
6.3 工期延误的处理
6.4 提前交付的奖励与惩罚
第七章：质量与标准
7.1 工程质量的要求与标准
7.2 质量控制与验收
7.3 质量问题的处理
7.4 质量保证与保修
第八章：安全与环境保护
8.1 安全生产的要求与标准
8.2 安全事故的处理
8.3 环境保护的要求与标准
8.4 环境保护措施的实施与监督
第九章：变更与调整
9.1 变更的范围与条件
9.2 变更的程序与审批
9.3 变更价的确定与支付
9.4 变更对工期的影响与调整
第十章：违约责任与赔偿
10.1 违约行为与责任
10.2 违约赔偿的计算与支付
10.3 违约的免责条件与限制
10.4 违约纠纷的解决方式
第十一章：争议解决
11.1 争议的解决方式
11.2 仲裁的申请与程序
11.3 诉讼的管辖与程序
11.4 争议解决的费用与承担
第十二章：合同的转让与分包
12.1 合同转让的条件与程序
12.2 分包的允许与限制
12.3 分包合同的签订与履行
12.4 分包商的责任与义务
第十三章：附则
13.1 合同的生效与终止
13.2 合同的修订与补充
13.3 合同的解除与终止
13.4 合同的解释与适用
第十四章：附件
14.1 工程设计文件
14.2 分包商的设计方案
14.3 工程量清单与报价
14.4 其他相关文件与资料
合同编号_________
第一章：总则
1.1 分包协议的定义与范围
本协议是总包商与分包商之间，就总包商承包的工程中的设计部分，由分包商进行详细设计与施工的协议。
1.2 分包商与总包商的义务
分包商需按照本协议约定的范围、标准、时间等完成设计及施工任务。总包商需按照本协议约定支付分包商的费用，并负责工程的协调管理工作。
1.3 分包商与总包商的权益
分包商对本协议约定的设计及施工部分拥有完整的知识产权。总包商有权依据本协议对分包商的设计及施工进行监督和验收。
1.4 分包协议的生效与终止
本协议自双方签字盖章之日起生效，协议约定的工程完成后终止。
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
工程名称：__________
工程地点：__________
工程性质：__________
2.2 工程设计要求与标准
分包商需按照总包商提供的工程概况，进行符合国家标准的设计。
2.3 工程规模与建设内容
工程规模：__________
建设内容：__________
2.4 工程进度与交付时间
分包商需在协议约定的时间内完成设计，并提交总包商验收。
第三章：分包商的基本义务
3.1 分包商资质要求
分包商需具备国家规定的相应设计及施工资质。
3.2 分包商的设计责任
分包商需按照总包商提供的工程概况进行设计，并保证设计的合理性、安全性和美观性。
3.3 分包商的施工责任
分包商需按照设计文件进行施工，并保证施工质量。
3.4 分包商的验收责任
分包商需在工程完成后，提交总包商验收。
3.5 分包商的保修责任
分包商需对设计的合理性、安全性和美观性负责，工程完成后提供一定期限的保修服务。
第四章：总包商的基本义务
4.1 总包商的协调与管理责任
总包商需对分包商的设计及施工进行协调和管理。
4.2 总包商的资金支付责任
总包商需按照本协议约定的时间和金额支付分包商的费用。
4.3 总包商的质量监督责任
总包商需对分包商的设计及施工质量进行监督。
4.4 总包商的安全管理责任
总包商需对分包商的安全管理进行监督。
4.5 总包商的变更管理责任
总包商需对工程变更进行审批和管理。
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格的确定
本协议的价格为固定价格，为：__________元。
5.2 合同价格的调整
5.3 支付方式与支付时间
总包商需在验收合格后，__________天内支付分包商全部款项。
5.4 价款结算与支付要求
价款结算按照实际完成工程量计算。
第六章：工期与进度
6.1 工期的确定与承诺
分包商需在：__________完成设计及施工。
6.2 进度计划与控制
分包商需按照本协议约定的时间提交进度计划，并按照进度计划进行施工。
6.3 工期延误的处理
6.4 提前交付的奖励与惩罚
第七章：质量与标准
7.1 工程质量的要求与标准
工程质量需符合国家标准和总包商的要求。
7.2 质量控制与验收
分包商需在施工过程中进行质量控制，并在工程完成后提交总包商验收。
7.3 质量问题的处理
7.4 质量保证与保修
分包商需对工程质量进行保证，并提供一定期限的保修服务。
第八章：安全与环境保护
8.1 安全生产的要求与标准
分包商在进行设计与施工过程中，需严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程安全。
8.2 安全事故的处理
发生安全事故时，分包商需立即报告总包商，并按照相关规定进行处理。
8.3 环境保护的要求与标准
分包商在进行设计与施工过程中，需严格遵守国家环境保护法律法规，确保工程环境保护。
8.4 环境保护措施的实施与监督
分包商需制定环境保护措施，并按照措施进行施工，总包商对分包商的环境保护工作进行监督。
第九章：变更与调整
9.1 变更的范围与条件
变更范围包括：设计范围、施工范围、工程量等。变更条件包括：工程变更、设计变更等。
9.2 变更的程序与审批
变更需双方协商一致，并签订变更协议。变更协议签订后，分包商按照变更协议进行施工。
9.3 变更价的确定与支付
变更价按照实际变更工程量计算，双方协商确定。
9.4 变更对工期的影响与调整
变更对工期产生影响的，双方协商确定工期调整方案。
第十章：违约责任与赔偿
10.1 违约行为与责任
违约行为包括：不履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。违约责任按照合同约定及国家法律法规规定承担。
10.2 违约赔偿的计算与支付
违约赔偿按照实际损失计算，双方协商确定。
10.3 违约的免责条件与限制
10.4 违约纠纷的解决方式
违约纠纷通过协商解决，协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
第十一章：争议解决
11.1 争议的解决方式
争议通过协商解决，协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
11.2 仲裁的申请与程序
仲裁申请由双方协商一致选择仲裁机构，按照仲裁程序进行。
11.3 诉讼的管辖与程序
诉讼管辖地点为：__________，诉讼程序按照国家法律法规进行。
11.4 争议解决的费用与承担
争议解决费用按照实际发生计算，由败诉方承担。
第十二章：合同的转让与分包
12.1 合同转让的条件与程序
合同转让需双方协商一致，并签订转让协议。
12.2 分包的允许与限制
分包需双方协商一致，并签订分包协议。分包协议不得违反本合同约定。
12.3 分包合同的签订与履行
分包合同签订后，分包商按照分包合同进行施工。
12.4 分包商的责任与义务
分包商对分包工程的质量、安全、进度等承担责任。
第十三章：附则
13.1 合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完成后终止。
13.2 合同的修订与补充
合同修订与补充需双方协商一致，并以书面形式签订。
13.3 合同的解除与终止
合同解除与终止需双方协商一致，并签订解除终止协议。
13.4 合同的解释与适用
本合同的解释与适用遵循国家法律法规及合同约定。
第十四章：附件
14.1 工程设计文件
14.2 分包商的设计方案
14.3 工程量清单与报价
14.4 其他相关文件与资料
合同双方签字：
总包商：（签字）
分包商：（签字）
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊要求
1.1 甲方对设计及施工过程的监督权
甲方有权对乙方的设计及施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等方面符合本合同约定及国家相关法律法规。
1.2 甲方对设计及施工方案的审批权
乙方在设计及施工过程中，需将设计方案、施工方案等提交甲方审批。甲方应在收到提交的材料后__________工作日内给予审批意见。
1.3 甲方对工程变更的审批权
任何工程变更均需甲方审批。乙方在提出工程变更申请后，甲方应在__________工作日内给予审批意见。
1.4 甲方对分包商的选定权
甲方有权对分包商进行选定。乙方在选择分包商时，需事先征得甲方的同意。
附加条款二：乙方为主导时的特殊要求
2.1 乙方对设计及施工质量的保证
乙方应对设计的合理性、安全性和美观性负责，确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
2.2 乙方对工程进度和交付时间的承诺
乙方需按照本合同约定的时间完成设计及施工，并提交甲方验收。
2.3 乙方对安全及环境保护的义务
乙方在进行设计与施工过程中，需严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程安全。同时，乙方需遵守国家环境保护法律法规，确保工程环境保护。
2.4 乙方对工程变更的申请与审批
乙方在提出工程变更申请时，需提交详细的变更方案及影响分析。甲方在收到变更申请后，应在__________工作日内给予审批意见。
附加条款三：第三方中介的特殊要求
3.1 第三方中介的选定与职责
双方同意选定第三方中介作为合同的监督与协调机构。第三方中介的职责包括：监督乙方设计与施工过程，协调解决合同履行过程中的争议，确保合同的顺利实施。
3.2 第三方中介的报酬及支付
第三方中介的报酬由双方协商确定。双方应在合同中约定第三方中介的报酬金额及支付方式。
3.3 第三方中介的介入方式与程序
当双方在合同履行过程中出现争议时，第三方中介有权介入协调。双方应按照本合同约定的程序，向第三方中介提交争议描述及解决方案。
3.4 第三方中介的决策效力
第三方中介的决策对双方具有约束力。双方应按照第三方中介的决策履行合同义务。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计文件
2. 分包商的设计方案
3. 工程量清单与报价
4. 其他相关文件与资料
二、违约行为及认定：
1. 不履行合同义务
未按约定时间完成设计及施工
未按照设计要求及标准进行施工
2. 履行合同义务不符合约定
设计方案不符合甲方要求
施工质量不符合国家标准和甲方要求
3. 工期延误
未按约定的时间完成设计及施工
4. 提前交付
提前交付工程，影响工程质量或安全
5. 质量问题
工程质量不符合国家标准和甲方要求
6. 安全问题
未遵守国家安全生产法律法规，导致安全事故
7. 环境保护问题
未遵守国家环境保护法律法规，导致环境污染
三、法律名词及解释：
1. 合同违约
违反合同约定，不履行或者不适当履行合同义务的行为
2. 不可抗力
无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况
3. 设计变更
由于工程实际情况与设计依据不符，需要对设计进行修改
4. 施工变更
由于设计变更、工程量增减等原因，需要对施工进行修改
5. 违约责任
违约方因违约行为而应承担的民事责任
6. 违约赔偿
因违约行为给对方造成的损失，违约方应承担的赔偿责任
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 设计及施工不符合要求
及时沟通，要求乙方按照甲方要求进行修改
2. 工期延误
协商确定合理的延期时间，并约定延期违约金
3. 质量问题
要求乙方及时整改，并承担相应的赔偿责任
4. 安全问题
加强现场安全监管，要求乙方遵守安全生产法律法规
5. 环境保护问题
要求乙方采取措施防止环境污染，违反者承担相应责任
五、所有应用场景：
1. 建筑工程设计分包
2. 施工过程中的设计与施工分包
3. 工程量清单与报价的分包
4. 工程设计文件的分包
5. 分包商的设计方案的分包
6. 第三方中介在工程监督与协调中的应用
7. 工程变更管理
8. 工程进度管理与控制
9. 质量控制与验收
10. 安全管理与环境保护