酒店装修施工合同范本2025年通用.docx

编号：__________

精选酒店装修施工合同范本2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

精选酒店装修施工合同范本2025年通用
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（业主）名称及地址
1.2 乙方（施工方）名称及地址
1.3 丙方（设计方）名称及地址
1.4 术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章：施工内容与要求
3.1 施工内容
3.2 施工标准与要求
3.3 施工材料
3.4 施工工艺
第四章：工程进度与工期
4.1 工程进度计划
4.2 工期要求
4.3 工期延误及违约责任
第五章：合同价格与支付
5.1 合同总价
5.2 支付方式
5.3 支付进度
5.4 价款调整
第六章：施工质量管理
6.1 质量标准
6.2 质量管理措施
6.3 质量验收
6.4 质量争议的处理
第七章：安全生产管理
7.1 安全生产要求
7.2 安全生产措施
7.3 安全事故的处理
第八章：合同的变更与解除
8.1 合同变更条件
8.2 合同解除条件
8.3 变更与解除的程序
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约行为及责任
9.2 赔偿方式及金额
9.3 违约争议的处理
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 诉讼管辖法院
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 不可抗力
12.4 附则
第十三章：附件
13.1 施工图纸
13.2 设计说明
13.3 施工方案
13.4 材料合格证
第十四章：合同附件
14.1 合同协议书
14.2 履约担保
14.3 授权委托书
14.4 相关资质证书
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（业主）名称：_________，地址：_________
1.2 乙方（施工方）名称：_________，地址：_________
1.3 丙方（设计方）名称：_________，地址：_________
1.4 术语定义：
1.4.1 工程：指甲方委托乙方施工的酒店装修工程。
1.4.2 施工期：指合同约定的施工开始之日起至工程竣工交付日止的期限。
1.4.3 合同价款：指合同约定的工程总价款，包括工程款、材料款、管理费等。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________酒店装修工程
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程预算：合同价款为人民币_________元（大写：_________元整）。
第三章：施工内容与要求
3.1 施工内容：包括但不限于土建改造、水电布线、装饰装修、家具采购及安装、设备采购及安装等。
3.2 施工标准与要求：按照国家和行业相关标准及丙方提供的设计图纸和说明进行施工。
3.3 施工材料：乙方应按照甲方和丙方要求，选用符合国家标准的建筑材料和装修材料。
3.4 施工工艺：乙方应采用合理的施工工艺，确保工程质量。
第四章：工程进度与工期
4.1 工程进度计划：详见附件《工程进度计划表》。
4.2 工期要求：工程应在合同约定的施工期内完成。
4.3 工期延误及违约责任：乙方如因自身原因导致工期延误，应按合同约定向甲方支付违约金。
第五章：合同价格与支付
5.1 合同总价：人民币_________元（大写：_________元整）。
5.2 支付方式：银行转账。
5.3 支付进度：按照工程进度分阶段支付。
5.4 价款调整：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价款。
第六章：施工质量管理
6.1 质量标准：工程质量应符合国家和行业相关标准及丙方设计要求。
6.2 质量管理措施：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
6.3 质量验收：工程竣工后，由甲方、乙方和丙方共同进行验收。
6.4 质量争议的处理：如对工程质量有争议，双方可协商解决，也可按照合同约定向有关机构申请鉴定。
第八章：合同的变更与解除
8.1 合同变更条件：
8.1.1 双方同意并签订书面变更协议；
8.1.2 因不可抗力导致合同无法履行；
8.1.3 法律、法规、政策变化要求变更。
8.2 合同解除条件：
8.2.1 双方同意并签订书面解除协议；
8.2.2 因不可抗力导致合同无法履行；
8.2.3 一方严重违约，对方有权解除合同。
8.3 变更与解除的程序：
8.3.1 提出变更或解除的一方应书面通知另一方；
8.3.2 双方协商确定变更或解除的具体事项；
8.3.3 签订书面变更协议或解除协议。
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约行为及责任：
9.1.1 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金；
9.1.2 甲方未按约定支付价款，应向乙方支付违约金；
9.1.3 丙方未按约定提供设计服务，应向甲方承担责任。
9.2 赔偿方式及金额：
9.2.1 违约金按合同价款的_________%计算；
9.2.2 赔偿金额根据实际损失计算。
9.3 违约争议的处理：
9.3.1 双方协商解决；
9.3.2 向合同约定的仲裁机构申请仲裁；
9.3.3 向合同约定的人民法院提起诉讼。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：
10.1.1 双方协商解决；
10.1.2 向合同约定的仲裁机构申请仲裁；
10.1.3 向合同约定的人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁机构：_________仲裁委员会
10.3 诉讼管辖法院：_________人民法院
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更程序：见第八章变更与解除程序。
11.3 合同终止条件：工程竣工并验收合格后终止。
第十二章：其他约定
12.1 保密条款：双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。
12.2 知识产权保护：乙方应确保施工过程中不侵犯他人的知识产权。
12.3 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解决。
12.4 附则：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。
第十三章：附件
13.1 施工图纸：见附件。
13.2 设计说明：见附件。
13.3 施工方案：见附件。
13.4 材料合格证：见附件。
第十四章：合同附件
14.1 合同协议书：见附件。
14.2 履约担保：见附件。
14.3 授权委托书：见附件。
14.4 相关资质证书：见附件。
（合同方签字盖章区域）
甲方（业主）：_________
乙方（施工方）：_________
丙方（设计方）：_________
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定部分或全部材料的供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购，并保证材料的质量、数量及交付时间符合合同要求。如乙方未按照甲方指定供应商进行采购，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合甲方的要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并对施工过程中出现的问题提出整改要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，并对甲方的监督意见进行整改。
1.3 甲方变更权：甲方在合同履行过程中，有权根据实际需要对工程进行变更。如甲方提出变更需求，乙方应按照甲方的要求进行调整，并按照合同约定的变更程序进行相应的价款调整。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量承诺：乙方承诺按照合同约定的质量标准进行施工，并对施工过程中的质量问题承担责任。如工程质量不符合合同约定，乙方应负责修复并承担修复费用。
2.2 乙方进度承诺：乙方承诺按照合同约定的施工进度进行施工，并保证工程按时交付。如乙方未按照约定工期完成工程，乙方应按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。
2.3 乙方保护甲方利益：乙方在施工过程中应保护甲方的利益，避免因施工原因导致甲方财产损失。如乙方施工过程中造成甲方财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，并协助双方解决合同履行过程中的问题。第三方中介应公正、中立地履行其职责，并不得偏袒任何一方。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担。如合同中未明确中介费用的，甲方应按照乙方提供的费用标准进行支付。
3.3 第三方中介的变更权：如甲方或乙方对第三方中介不满意，有权提出更换中介的要求。更换中介的条件和程序按照合同约定的变更程序进行。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸
2. 设计说明
3. 施工方案
4. 材料合格证
5. 合同协议书
6. 履约担保
7. 授权委托书
8. 相关资质证书
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按约定完成工程，认定为违约行为。
2. 甲方未按约定支付价款，认定为违约行为。
3. 丙方未按约定提供设计服务，认定为违约行为。
4. 工期延误，认定为违约行为。
5. 质量不符合约定，认定为违约行为。
6. 未经甲方同意，乙方擅自变更施工内容，认定为违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。
3. 质量验收：指双方按照合同约定的标准对工程质量进行检验、认证的过程。
4. 合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程款、材料款、管理费等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 问题：工程进度延误
解决办法：双方协商调整施工计划，甲方有权要求乙方支付违约金。
2. 问题：工程质量不符合约定
解决办法：甲方提出质量问题，乙方负责整改，并承担整改费用。
3. 问题：第三方中介不公正
解决办法：双方协商更换中介，或按照合同约定的争议解决方式处理。
五、所有应用场景：
1. 甲方为酒店业主，乙方为施工方，丙方为设计方。
2. 工程为酒店装修，包括土建改造、水电布线、装饰装修等。
3. 合同价为人民币元，支付方式为银行转账。
4. 工程进度按照双方约定的《工程进度计划表》执行。
5. 工程质量按照国家和行业相关标准及丙方设计要求。
6. 合同双方在实际履行过程中，如遇争议，优先协商解决，协商不成的，按合同约定的争议解决方式进行处理。