工程建设施工合同担保2025年通用.docx

编号：__________

工程建设施工合同担保2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

工程建设施工合同担保2025年通用
合同目录
第一章：合同总则
1.1 合同定义
1.2 适用法律
1.3 合同的解释
1.4 合同的组成部分
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程目标
第三章：担保方信息
3.1 担保方基本信息
3.2 担保方的资质证明
3.3 担保方的财务状况
3.4 担保方的信誉评价
第四章：被担保方信息
4.1 被担保方基本信息
4.2 被担保方的资质证明
4.3 被担保方的财务状况
4.4 被担保方的信誉评价
第五章：担保内容
5.1 工程质量担保
5.2 工程进度担保
5.3 工程安全担保
5.4 工程投资担保
第六章：担保方式
6.1 保证担保
6.2 抵押担保
6.3 质押担保
6.4 第三方担保
第七章：担保期限
7.1 担保开始日期
7.2 担保结束日期
7.3 担保期限的延长
7.4 担保期限的终止
第八章：担保责任
8.1 担保方的责任
8.2 被担保方的责任
8.3 担保责任的免除
8.4 担保责任的追究
第九章：担保的履行
9.1 担保方的权利和义务
9.2 被担保方的权利和义务
9.3 担保履行过程中的争议解决
9.4 担保履行的监督和检查
第十章：合同的变更和解除
10.1 合同变更的条件
10.2 合同变更的程序
10.3 合同解除的条件
10.4 合同解除的程序
第十一章：违约责任
11.1 违约行为的认定
11.2 违约责任的具体规定
11.3 违约责任的免除
11.4 违约责任的追究
第十二章：争议解决
12.1 争议的解决方式
12.2 争议解决的程序
12.3 争议解决的时效
12.4 争议解决的费用
第十三章：合同的终止和解除
13.1 合同终止的条件
13.2 合同终止的程序
13.3 合同解除的条件
13.4 合同解除的程序
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
14.2 知识产权保护
14.3 合同的转让
14.4 合同的附件
合同编号_________
第一章：合同总则
1.1 合同定义
本合同是指由担保方为被担保方在工程建设施工过程中提供担保，确保工程质量、进度、安全和投资等目标的实现。
1.2 适用法律
本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
1.3 合同的解释
本合同的解释应遵循合同文件的优先顺序，包括合同协议、附件、补充协议等。
1.4 合同的组成部分
本合同包括合同协议、担保方资质证明、被担保方资质证明、工程设计文件、工程量清单、施工图纸等文件。
第二章：工程概况
2.1 工程简介
工程名称为：_________
工程性质为：_________
2.2 工程地点
工程位于：_________
2.3 工程规模
工程规模为：_________
2.4 工程目标
工程目标包括：_________
第三章：担保方信息
3.1 担保方基本信息
担保方名称：_________
担保方地址：_________
3.2 担保方的资质证明
担保方提供的资质证明包括：_________
3.3 担保方的财务状况
担保方的财务状况证明包括：_________
3.4 担保方的信誉评价
担保方的信誉评价证明包括：_________
第四章：被担保方信息
4.1 被担保方基本信息
被担保方名称：_________
被担保方地址：_________
4.2 被担保方的资质证明
被担保方提供的资质证明包括：_________
4.3 被担保方的财务状况
被担保方的财务状况证明包括：_________
4.4 被担保方的信誉评价
被担保方的信誉评价证明包括：_________
第五章：担保内容
5.1 工程质量担保
担保方保证被担保方按照合同约定完成工程，并确保工程质量达到：_________
5.2 工程进度担保
担保方保证被担保方按照合同约定的进度完成工程，否则将承担违约责任。
5.3 工程安全担保
担保方保证被担保方在施工过程中遵守安全生产规定，确保工程安全。
5.4 工程投资担保
担保方保证被担保方按照合同约定的投资预算进行施工，确保投资控制在一个合理的范围内。
第六章：担保方式
6.1 保证担保
担保方提供的保证担保金额为：_________
6.2 抵押担保
担保方提供的抵押物包括：_________
6.3 质押担保
担保方提供的质押物包括：_________
6.4 第三方担保
第三方担保方名称：_________
第三方担保方的担保能力证明：_________
第八章：担保责任
8.1 担保方的责任
担保方应保证被担保方全面履行合同约定的义务，如被担保方违约，担保方应承担相应的违约责任。
8.2 被担保方的责任
被担保方应严格按照合同约定进行工程建设，确保工程质量、进度、安全和投资目标的实现。
8.3 担保责任的免除
如因不可抗力等因素导致被担保方无法履行合同义务，担保方不承担相应的违约责任。
8.4 担保责任的追究
如担保方未履行担保责任，合同各方有权追究担保方的法律责任。
第九章：担保的履行
9.1 担保方的权利和义务
担保方有权对被担保方的施工过程进行监督，确保合同的顺利履行。
9.2 被担保方的权利和义务
被担保方应接受担保方的监督，并按照合同约定履行各项义务。
9.3 担保履行过程中的争议解决
如在担保履行过程中发生争议，合同各方应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.4 担保履行的监督和检查
担保方应定期对被担保方的施工进度、质量、安全等方面进行检查，确保工程顺利进行。
第十章：合同的变更和解除
10.1 合同变更的条件
如合同各方同意变更合同内容，且变更内容不违反法律法规，可签订补充协议予以变更。
10.2 合同变更的程序
合同变更需经合同各方协商一致，并签订补充协议。
10.3 合同解除的条件
如合同各方同意解除合同，且解除原因符合法律法规，可签订解除协议。
10.4 合同解除的程序
合同解除需经合同各方协商一致，并签订解除协议。
第十一章：违约责任
11.1 违约行为的认定
合同各方违约行为应按照合同约定和法律法规进行认定。
11.2 违约责任的具体规定
如合同一方违约，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
11.3 违约责任的免除
如违约行为因不可抗力等因素导致，可免除相应的违约责任。
11.4 违约责任的追究
如合同一方未履行违约责任，其他合同方有权追究其法律责任。
第十二章：争议解决
12.1 争议的解决方式
合同各方可以选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。
12.2 争议解决的程序
如选择仲裁，合同各方应提交仲裁申请至约定的仲裁机构；如选择诉讼，应向合同签订地人民法院提起诉讼。
12.3 争议解决的时效
合同各方应在争议发生之日起一定时间内解决争议，否则可能导致权利丧失。
12.4 争议解决的费用
如通过仲裁解决争议，仲裁费用由败诉方承担；如通过诉讼解决争议，诉讼费用按照法院规定承担。
第十三章：合同的终止和解除
13.1 合同终止的条件
如合同履行完毕、各方同意终止合同等，合同终止。
13.2 合同终止的程序
合同终止需经合同各方协商一致，并签订终止协议。
13.3 合同解除的条件
如合同各方同意解除合同，且解除原因符合法律法规，可签订解除协议。
13.4 合同解除的程序
合同解除需经合同各方协商一致，并签订解除协议。
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
合同各方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
14.2 知识产权保护
合同各方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等权利。
14.3 合同的转让
合同各方经协商一致，可以将合同转让给第三方。
14.4 合同的附件
合同附件包括：工程设计文件、工程量清单、施工图纸等。
合同编号：_________
合同各方签字：
甲方（担保方）：_________
乙方（被担保方）：_________
丙方（第三方担保方）：_________
签字日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款
1.1 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行全面的监督，包括但不限于工程质量、进度、安全等方面。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方提出的合理建议进行调整。
1.2 甲方调整权
甲方在合同履行过程中，如发现乙方施工不符合合同约定或国家规范标准，有权要求乙方立即进行整改，乙方应无条件服从。
1.3 甲方终止权
甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或存在违法行为，有权立即终止合同，并要求乙方承担违约责任。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款
2.1 乙方质量保证
乙方应保证工程质量达到合同约定的标准，如工程质量不符合要求，乙方应承担相应的修复费用和违约金。
2.2 乙方进度承诺
乙方应按照合同约定的进度完成工程，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应支付甲方因此产生的损失。
2.3 乙方安全责任
乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保工程施工过程中的安全，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
附加条款三：第三方中介时的特殊条款
3.1 第三方中介的职责
第三方中介应公正、中立地履行调解、协调职责，协助合同各方解决争议，确保合同的顺利履行。
3.2 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同内容及各方提供的资料予以保密，未经各方同意不得泄露给第三方。
3.3 第三方中介的收费
第三方中介的收费标准应事先征得合同各方同意，并在合同中明确。如合同各方对收费有异议，可协商调整。
3.4 第三方中介的解除权
合同各方在合同履行过程中，如认为第三方中介未能履行其职责，有权协商解除中介服务，并按照约定支付相应的费用。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计文件
2. 工程量清单
3. 施工图纸
4. 担保方资质证明
5. 被担保方资质证明
6. 工程保修条款
7. 工程变更协议
8. 施工安全事故应急预案
9. 工程质量验收标准
10. 合同履行过程中产生的其他相关文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
未按约定提供施工场地
未按约定支付工程款项
未履行合同约定的监督义务
2. 乙方违约行为
工程质量不符合约定
工程进度严重延误
施工安全事故
3. 担保方违约行为
未按约定提供担保
未履行担保责任
4. 违约行为的认定
违约行为的认定应依据合同条款和国家相关法律法规
违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金
三、法律名词及解释：
1. 工程建设施工合同
双方约定在工程建设施工过程中权利义务关系的法律文件
2. 担保方
为被担保方在工程建设施工过程中提供担保的第三方
3. 被担保方
接受担保方担保的工程建设施工主体
4. 违约责任
违约方未履行合同义务应承担的法律责任
5. 违约金
违约方因违约行为应支付给守约方的经济赔偿
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
协商确定合理的工程进度计划
甲方有权要求乙方支付违约金或解除合同
2. 工程质量问题
乙方应按约定标准进行施工
甲方有权要求乙方进行修复或支付维修费用
3. 安全事故发生
乙方应立即报告并采取措施防止事故扩大
甲方有权要求乙方承担事故责任和赔偿损失
4. 合同争议解决
通过友好协商解决
如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼
五、所有应用场景：
1. 适用于各类工程建设施工合同的签订及履行
2. 适用于需要担保方提供保证的工程建设项目
3. 适用于涉及第三方中介协调解决的工程建设施工合同
4. 适用于合同各方在工程建设施工过程中发生的违约行为及争议解决