2025承包合同担保协议书.docx

编号：__________

2025承包合同担保协议书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025承包合同担保协议书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同定义
1.2 合同双方
1.3 合同目的
1.4 合同效力
1.5 合同解释
第二章：承包范围
2.1 工程概述
2.2 承包内容
2.3 工程量清单
2.4 工程进度
第三章：担保方式
3.1 担保概述
3.2 担保主体
3.3 担保范围
3.4 担保期限
3.5 担保解除
第四章：担保物
4.1 担保物概述
4.2 担保物价值
4.3 担保物权属
4.4 担保物保管
4.5 担保物处置
第五章：保证金
5.1 保证金概述
5.2 保证金金额
5.3 保证金退还
5.4 保证金扣除
5.5 保证金利息
第六章：履约责任
6.1 承包商责任
6.2 发包人责任
6.3 违约行为
6.4 违约责任
6.5 违约赔偿
第七章：合同变更
7.1 变更概述
7.2 变更条件
7.3 变更程序
7.4 变更效力
7.5 变更通知
第八章：合同解除
8.1 解除概述
8.2 解除条件
8.3 解除程序
8.4 解除后的责任
8.5 解除通知
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 协商解决
9.3 调解解决
9.4 仲裁解决
9.5 诉讼解决
第十章：合同的生效、终止和解除
10.1 合同生效条件
10.2 合同终止条件
10.3 合同解除条件
10.4 合同终止和解除的程序
10.5 合同终止和解除后的权利和义务
第十一章：合同的修改和补充
11.1 合同的修改
11.2 合同的补充
11.3 合同修改和补充的程序
11.4 合同修改和补充的效力
第十二章：合同的履行和监督
12.1 合同的履行
12.2 合同的监督
12.3 合同履行情况的报告
12.4 合同履行情况的检查
12.5 合同履行情况的评估
第十三章：附则
13.1 合同的生效
13.2 合同的终止
13.3 合同的解除
13.4 合同的继承
13.5 合同的保密
第十四章：附件
14.1 附件清单
14.2 附件内容
14.3 附件效力
14.4 附件的修改和补充
14.5 附件的保管和处置
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同定义
本合同是指由双方签订的，关于承包商承担发包人指定工程的设计、采购、施工、验收等全部或部分工作，并按照约定的质量和进度完成工程，发包人支付承包人工程价款的合同。
1.2 合同双方
甲方：_________（发包人名称）
乙方：_________（承包人名称）
1.3 合同目的
本合同的目的是明确双方在工程承包过程中的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
1.4 合同效力
本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格并办理完毕移交手续之日终止。
1.5 合同解释
本合同的解释权归双方共同所有，对于合同条款的解释应遵循合同的宗旨和原则，确保合同的履行。
第二章：承包范围
2.1 工程概述
工程名称：_________
工程地点：_________
工程规模：_________
工程内容：_________
2.2 承包内容
乙方承担本合同约定的工程的设计、采购、施工、验收等全部或部分工作。
2.3 工程量清单
附件一：工程量清单
2.4 工程进度
工程计划开工日期：_________
工程计划竣工日期：_________
第三章：担保方式
3.1 担保概述
本合同的担保方式为_________（如：保证金、担保物等）。
3.2 担保主体
担保主体为乙方的_________（如：法定代表人、股东等）。
3.3 担保范围
担保范围包括乙方在合同履行过程中的违约责任、赔偿责任等。
3.4 担保期限
担保期限自本合同生效之日起至合同约定的工程验收合格并办理完毕移交手续之日止。
3.5 担保解除
担保解除的条件为：_________（如：乙方按约履行合同义务、合同终止等）。
第四章：担保物
4.1 担保物概述
担保物为乙方提供的_________（如：房产、土地、设备等）。
4.2 担保物价值
担保物的价值为：_________（金额或比例）。
4.3 担保物权属
担保物的权属应清晰，无任何权利瑕疵。
4.4 担保物保管
担保物的保管责任由乙方承担。
4.5 担保物处置
担保物的处置应经双方协商一致，并遵守相关法律法规。
第五章：保证金
5.1 保证金概述
本合同设定了保证金制度，以确保乙方的合同履行。
5.2 保证金金额
保证金金额为：_________（金额）。
5.3 保证金退还
乙方按约履行合同义务后，保证金将无息退还。
5.4 保证金扣除
保证金可以用于乙方的违约赔偿、罚款等。
5.5 保证金利息
保证金的利息按银行同期存款利率计算。
第八章：履约责任
8.1 承包商责任
乙方应按合同约定完成工程的设计、采购、施工、验收等全部或部分工作，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
8.2 发包人责任
甲方应按合同约定提供工程所需的条件，包括场地、资料、资金等，并履行合同约定的其他义务。
8.3 违约行为
双方应遵守合同的约定，不得有违约行为。
8.4 违约责任
违约方应承担违约责任，包括赔偿对方因此造成的损失。
8.5 违约赔偿
违约赔偿的具体金额和方式按照合同约定执行。
第九章：合同变更
9.1 变更概述
合同变更应经双方协商一致。
9.2 变更条件
合同变更的条件为：_________（如：工程范围变更、工程进度调整等）。
9.3 变更程序
合同变更的程序为：_________（如：双方协商、书面确认等）。
9.4 变更效力
合同变更自双方书面确认之日起生效。
9.5 变更通知
变更通知应书面送达对方。
第十章：合同解除
10.1 解除概述
合同解除应经双方协商一致。
10.2 解除条件
合同解除的条件为：_________（如：工程质量问题、双方协商一致等）。
10.3 解除程序
合同解除的程序为：_________（如：双方协商、书面确认等）。
10.4 解除后的责任
合同解除后，双方应按照合同约定履行解除后的责任。
10.5 解除通知
解除通知应书面送达对方。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
争议解决方式包括：_________（如：协商、调解、仲裁、诉讼等）。
11.2 协商解决
双方应通过协商解决争议。
11.3 调解解决
调解解决的方式为：_________（如：第三方调解、行业调解等）。
11.4 仲裁解决
仲裁解决的方式为：_________（如：提交仲裁委员会仲裁等）。
11.5 诉讼解决
诉讼解决的方式为：_________（如：提交法院诉讼等）。
第十二章：合同的履行和监督
12.1 合同的履行
双方应按照合同约定履行各自的义务。
12.2 合同的监督
双方应对合同履行情况进行监督。
12.3 合同履行情况的报告
乙方应定期向甲方报告合同履行情况。
12.4 合同履行情况的检查
甲方有权对乙方的合同履行情况进行检查。
12.5 合同履行情况的评估
双方应对合同履行情况进行评估。
第十三章：附则
13.1 合同的生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.2 合同的终止
本合同自合同约定的工程验收合格并办理完毕移交手续之日终止。
13.3 合同的解除
本合同的解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。
13.4 合同的继承
本合同的继承应经双方协商一致，并以书面形式确认。
13.5 合同的保密
双方应对合同内容保密，未经对方同意不得向第三方披露。
第十四章：附件
14.1 附件清单
附件清单详见附件。
14.2 附件内容
附件内容为本合同的补充和详细说明。
14.3 附件效力
附件与本合同具有同等效力。
14.4 附件的修改和补充
附件的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式确认。
14.5 附件的保管和处置
附件的保管和处置应遵守合同约定。
甲方（发包人）签字：_________________
日期：_________________
乙方（承包人）签字：_________________
日期：_________________
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1. 甲方指令变更
甲方有权根据工程实际情况，对工程内容、工程量、工程进度等作出变更指令。乙方应根据甲方的变更指令，及时调整工程计划，并确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
2. 甲方监督权
甲方有权对乙方的合同履行情况进行监督，包括但不限于现场检查、资料审查等。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的便利条件。
3. 甲方验收权
甲方有权对工程质量、工程进度、工程安全等方面进行验收。乙方应按照甲方的验收要求，提供相关资料，并接受甲方的现场检查。
4. 甲方支付条款
甲方应按照合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付工程价款。如甲方未按约定支付，乙方有权暂停工程进度，甲方应承担因此产生的违约责任。
5. 甲方违约责任
如甲方未履行合同约定的义务，或者违反合同条款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失、工期延误等。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
1. 乙方设计责任
乙方应按照合同约定，完成工程的设计工作。设计文件应符合国家法规、行业标准和甲方要求。如乙方设计不符合要求，甲方有权要求乙方重新设计，乙方应承担因此产生的费用。
2. 乙方采购责任
乙方应按照合同约定，负责工程所需的材料、设备采购工作。乙方应确保采购的材料、设备符合设计要求、质量合格，并按时供货。如乙方采购的材料、设备不符合要求，甲方有权要求乙方更换，乙方应承担因此产生的费用。
3. 乙方施工责任
乙方应按照设计文件和施工规范，组织施工。施工过程中，乙方应确保工程质量、安全、进度等目标的实现。如乙方施工不符合要求，甲方有权要求乙方整改，乙方应承担因此产生的费用。
4. 乙方资料保管责任
乙方应妥善保管工程相关资料，包括但不限于设计文件、施工记录、验收报告等。如乙方因保管不善导致资料丢失、损坏，甲方有权要求乙方承担相应的责任。
5. 乙方违约责任
如乙方未履行合同约定的义务，或者违反合同条款，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失、工期延误等。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介应公正、公平地履行调解、仲裁等职责，确保合同争议的及时解决。
2. 第三方中介选定
甲方和乙方应共同选定第三方中介，如双方无法达成一致，可提交至有管辖权的法院进行审理。
3. 第三方中介费用
第三方中介的费用应由甲方和乙方根据实际情况协商承担。如双方未能达成一致，可按照法院判决或其他有权机关的裁定执行。
4. 第三方中介决定效力
第三方中介作出的决定，甲方和乙方均应予以尊重。如任何一方对决定不服，可依法向法院提起诉讼。
5. 第三方中介保密义务
第三方中介应对合同内容及双方的商业秘密予以保密，不得向任何第三方披露。如第三方中介违反保密义务，甲方和乙方有权要求第三方中介承担违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 设计文件
3. 采购清单
4. 施工计划
5. 验收报告
6. 工程款项支付凭证
7. 变更指令
8. 调解协议书
9. 仲裁裁决书
10. 法院判决书
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定支付工程价款
2. 甲方未按约定提供施工条件
3. 甲方未按约定时间完成验收
4. 乙方未按设计文件施工
5. 乙方未按约定时间交付材料、设备
6. 乙方施工质量不符合约定
7. 乙方未按约定保管工程资料
8. 第三方中介未公正、公平地履行调解、仲裁职责
9. 第三方中介泄露合同内容及商业秘密
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。
2. 违约行为：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
3. 违约责任：违约方因违约行为而应当承担的法律责任。
4. 担保：为确保合同履行，一方提供的财产或权利，以保证另一方的利益。
5. 保证金：一方为确保合同履行，预先支付给对方的一定金额的钱。
6. 变更：合同履行过程中，因客观情况变化或双方协商一致，对合同内容进行修改。
7. 解除：合同履行过程中，因特定原因，双方同意终止合同关系。
8. 争议解决：解决合同履行过程中产生的纠纷的方法，如协商、调解、仲裁、诉讼等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：双方协商调整工程计划，乙方采取措施加快工程进度。
2. 材料、设备质量问题
解决办法：乙方更换不合格的材料、设备，并承担相应费用。
3. 设计变更
解决办法：双方协商确定变更内容，乙方根据变更指令调整设计文件。
4. 验收不合格
解决办法：乙方整改至符合验收标准，重新申请验收。
5. 款项支付争议
解决办法：双方核对款项支付凭证，协商解决支付争议。
五、所有应用场景：
1. 工程承包
2. 设计、采购、施工分包
3. 工程验收
4. 款项支付
5. 工程变更
6. 争议解决
7. 合同解除
8. 第三方中介调解、仲裁