2025园林景观施工合同.docx

编号：__________

2025园林景观施工合同

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025园林景观施工合同
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及住所
1.2 乙方名称及住所
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条款
3.3 支付方式
3.4 支付时间表
第四章：工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量保证
4.3 质量检验
第五章：工程进度
5.1 施工周期
5.2 进度计划
5.3 延期违约责任
第六章：施工材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备要求
6.3 材料质量标准
第七章：施工安全
7.1 安全标准
7.2 安全防护措施
7.3 安全事故处理
第八章：知识产权保护
8.1 知识产权归属
8.2 侵权责任
第九章：保密条款
9.1 保密内容
9.2 保密期限
9.3 违约责任
第十章：违约责任
10.1 甲方违约责任
10.2 乙方违约责任
10.3 不可抗力
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁机构
11.3 诉讼管辖
第十二章：合同的变更、解除与终止
12.1 合同变更
12.2 合同解除
12.3 合同终止
第十三章：其他条款
13.1 合同的生效、修改和废止
13.2 合同的保管
13.3 信息披露
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及住所
甲方名称为：_________，住所为：_________。
1.2 乙方名称及住所
乙方名称为：_________，住所为：_________。
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
工程名称为：_________。
2.2 工程地点
工程地点为：_________。
2.3 工程规模
工程规模为：_________。
2.4 工程内容
工程内容包括：_________。
第三章：合同价格
3.1 合同总价
合同总价为：_________元。
3.2 价格调整条款
3.3 支付方式
支付方式为：_________。
3.4 支付时间表
支付时间表如下：_________。
第四章：工程质量
4.1 质量标准
质量标准为：_________。
4.2 质量保证
乙方应保证工程质量达到：_________。
4.3 质量检验
质量检验方式为：_________。
第五章：工程进度
5.1 施工周期
施工周期为：_________。
5.2 进度计划
进度计划如下：_________。
5.3 延期违约责任
第六章：施工材料与设备
6.1 材料供应
材料供应由：_________负责。
6.2 设备要求
设备要求如下：_________。
6.3 材料质量标准
材料质量标准为：_________。
第七章：施工安全
7.1 安全标准
安全标准为：_________。
7.2 安全防护措施
安全防护措施如下：_________。
7.3 安全事故处理
安全事故处理方式为：_________。
第八章：知识产权保护
8.1 知识产权归属
8.2 侵权责任
第九章：保密条款
9.1 保密内容
9.2 保密期限
9.3 违约责任
第十章：违约责任
10.1 甲方违约责任
10.2 乙方违约责任
10.3 不可抗力
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁机构
11.3 诉讼管辖
第十二章：合同的变更、解除与终止
12.1 合同变更
12.2 合同解除
12.3 合同终止
第十三章：其他条款
13.1 合同的生效、修改和废止
13.2 合同的保管
13.3 信息披露
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容
甲方签字：_________
日期：_________
乙方签字：_________
日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应接受甲方的指定供应商，并与其签订材料供应合同。如有需要，乙方应在甲方要求的时间内，向甲方提交材料供应合同的副本。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和记录。甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。
1.3 甲方变更权
在合同执行过程中，甲方有权根据实际情况对工程内容进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担因变更导致的额外费用。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量承诺
乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复、重新施工或赔偿甲方损失的责任。
2.2 乙方进度保障
乙方应确保工程按照合同约定的进度进行。如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
2.3 乙方保密义务
乙方应对在合同执行过程中获取的甲方商业秘密和机密信息予以保密。未经甲方许可，乙方不得向任何第三方披露或使用这些信息。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利执行。中介应客观公正地处理合同履行过程中出现的争议和问题。
3.2 第三方中介费用
中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中约定中介费用的支付方式和比例。
3.3 第三方中介的独立性
中介在履行合同过程中，应保持独立性，不受甲方和乙方的不当影响。中介不得利用其地位谋取不正当利益。
3.4 第三方中介的更换
如甲方和乙方对中介的工作不满意，任何一方均有权提出更换中介的要求。更换中介应经双方协商一致进行。
甲方签字：_________
日期：_________
乙方签字：_________
日期：_________
第三方中介签字：_________
日期：_________
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 施工方案和施工组织设计
3. 材料供应合同副本
4. 设备租赁合同副本
5. 施工安全措施方案
6. 质量保证书
7. 进度计划表
8. 付款凭证和支付时间表
9. 变更订单
10. 争议解决的仲裁决定或法院判决书
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付款项，或支付的款项不符合合同约定。
2. 乙方未按约定时间完成工程，或工程质量不符合合同约定。
3. 乙方未按约定使用甲方提供的材料或设备。
4. 乙方未按约定保密甲方商业秘密和机密信息。
5. 第三方中介未按约定履行协调职责，或利用其地位谋取不正当利益。
三、法律名词及解释：
1. 合同违约：一方未履行合同约定的义务。
2. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
3. 知识产权：对作品、发明、商标等的法律保护。
4. 保密义务：对特定信息予以保密的义务。
5. 违约责任：因违约行为所需承担的法律责任。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：协商调整施工计划，必要时安排加班或增加人力。
2. 材料质量问题：立即通知供应商更换或修复，必要时暂停施工。
3. 付款争议：查阅付款凭证，协商解决，必要时聘请专业审计机构。
4. 知识产权侵权：停止侵权行为，赔偿损失，签订知识产权保护协议。
5. 合同变更：签订变更订单，明确变更内容和影响，调整施工计划。
五、所有应用场景：
1. 适用于园林景观施工的合同范本。
2. 用于规范甲方和乙方在施工过程中的权利和义务。
3. 涉及第三方中介时，用于明确中介的职责和权利。
4. 用于工程项目的质量保证和进度控制。
5. 作为解决合同执行中争议和问题的依据。