建设工程施工合同范文(2025版).docx

编号：__________

建设工程施工合同范文(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同范文(2025版)
合同目录
第一章：合同主体
1.1 发包人
1.2 承包人
第二章：合同标的
2.1 工程概况
2.2 工程地点
2.3 工程内容
2.4 工程规模
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 工程款支付
3.3 价格调整
3.4 计价方式
第四章：合同履行
4.1 承包人义务
4.2 发包人义务
4.3 工期延误
4.4 工程变更
第五章：质量与验收
5.1 质量标准
5.2 验收程序
5.3 质量保修
第六章：安全施工
6.1 安全生产责任
6.2 安全防护措施
6.3 事故处理
第七章：违约责任
7.1 承包人违约
7.2 发包人违约
7.3 违约赔偿
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁
8.3 诉讼
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更
9.2 合同解除
第十章：合同的终止与验收
10.1 合同终止
10.2 验收合格
第十一章：附则
11.1 合同的生效
11.2 合同的解除
11.3 合同的终止
11.4 附件
第十二章：合同争议解决
12.1 争议解决方式
12.2 仲裁
12.3 诉讼
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 广告宣传
13.3 知识产权
第十四章：附件
14.1 工程量清单
14.2 设计文件
14.3 技术规范
14.4 施工图纸
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 发包人
1.1.1 发包人名称：
1.1.2 发包人地址：
1.1.3 发包人代表：
1.2 承包人
1.2.1 承包人名称：
1.2.2 承包人地址：
1.2.3 承包人代表：
第二章：合同标的
2.1 工程概况
2.1.1 工程名称：
2.1.2 工程性质：
2.1.3 工程目标：
2.2 工程地点
2.2.1 具体地点：
2.2.2 地理位置描述：
2.3 工程内容
2.3.1 工程主要内容：
2.3.2 工程次要内容：
2.4 工程规模
2.4.1 工程规模描述：
2.4.2 工程规模数据：
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.1.1 合同总价金额：
3.1.2 合同总价货币单位：
3.2 工程款支付
3.2.1 工程款支付方式：
3.2.2 工程款支付时间表：
3.3 价格调整
3.3.1 价格调整条件：
3.3.2 价格调整方法：
3.4 计价方式
3.4.1 计价方式描述：
3.4.2 计价方式计算公式：
第四章：合同履行
4.1 承包人义务
4.1.1 承包人施工义务：
4.1.2 承包人质量保证义务：
4.1.3 承包人进度保证义务：
4.2 发包人义务
4.2.1 发包人提供资料义务：
4.2.2 发包人支付工程款义务：
4.2.3 发包人现场协调义务：
4.3 工期延误
4.3.1 工期延误责任归属：
4.3.2 工期延误的计算方式：
4.4 工程变更
4.4.1 工程变更程序：
4.4.2 工程变更费用承担：
第五章：质量与验收
5.1 质量标准
5.1.1 工程质量标准：
5.1.2 材料质量标准：
5.1.3 施工质量标准：
5.2 验收程序
5.2.1 工程验收程序：
5.2.2 验收合格标准：
5.2.3 验收结果处理：
5.3 质量保修
5.3.1 保修范围：
5.3.2 保修期限：
5.3.3 保修责任承担：
第六章：安全施工
6.1 安全生产责任
6.1.1 承包人安全生产责任：
6.1.2 发包人安全生产责任：
6.1.3 安全生产管理人员职责：
6.2 安全防护措施
6.2.1 安全防护措施内容：
6.2.2 安全防护措施实施计划：
6.3 事故处理
6.3.1 事故处理程序：
6.3.2 事故责任认定：
6.3.3 事故处理结果：
第七章：违约责任
7.1 承包人违约
7.1.1 承包人违约行为：
7.1.2 承包人违约责任：
7.1.3 承包人违约赔偿：
7.2 发包人违约
7.2.1 发包人违约行为：
7.2.2 发包人违约责任：
7.2.3 发包人违约赔偿：
7.3 违约赔偿
7.3.1 违约赔偿标准：
7.3.2 违约赔偿计算方式：
7.3.3 违约赔偿限额：
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.1.1 争议解决方式选择：
8.1.2 友好协商解决：
8.1.3 调解解决：
8.2 仲裁
8.2.1 仲裁机构选择：
8.2.2 仲裁地点：
8.2.3 仲裁程序：
8.3 诉讼
8.3.1 诉讼管辖法院：
8.3.2 诉讼程序：
8.3.3 诉讼费用承担：
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更
9.1.1 合同变更条件：
9.1.2 合同变更程序：
9.1.3 合同变更费用：
9.2 合同解除
9.2.1 合同解除条件：
9.2.2 合同解除程序：
9.2.3 合同解除后的责任处理：
第十章：合同的终止与验收
10.1 合同终止
10.1.1 合同终止条件：
10.1.2 合同终止程序：
10.1.3 合同终止后的处理：
10.2 验收合格
10.2.1 验收合格标准：
10.2.2 验收合格程序：
10.2.3 验收合格后的处理：
第十一章：附则
11.1 合同的生效
11.1.1 合同生效条件：
11.1.2 合同生效时间：
11.2 合同的解除
11.2.1 合同解除条件：
11.2.2 合同解除程序：
11.3 合同的终止
11.3.1 合同终止条件：
11.3.2 合同终止程序：
11.4 附件
11.4.1 附件清单：
11.4.2 附件保管责任：
第十二章：合同争议解决
12.1 争议解决方式
12.1.1 争议解决方式选择：
12.1.2 友好协商解决：
12.1.3 调解解决：
12.2 仲裁
12.2.1 仲裁机构选择：
12.2.2 仲裁地点：
12.2.3 仲裁程序：
12.3 诉讼
12.3.1 诉讼管辖法院：
12.3.2 诉讼程序：
12.3.3 诉讼费用承担：
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.1.1 保密信息范围：
13.1.2 保密期限：
13.1.3 保密违约责任：
13.2 广告宣传
13.2.1 广告宣传内容：
13.2.2 广告宣传费用：
13.2.3 广告宣传责任：
13.3 知识产权
13.3.1 知识产权保护：
13.3.2 知识产权归属：
13.3.3 知识产权违约责任：
第十四章：附件
14.1 工程量清单
14.1.1 工程量清单内容：
14.1.2 工程量清单签字：
14.2 设计文件
14.2.1 设计文件内容：
14.2.2 设计文件签字：
14.3 技术规范
14.3.1 技术规范内容：
14.3.2 技术规范签字：
14.4 施工图纸
14.4.1 施工图纸内容：
14.4.2 施工图纸签字：
合同双方签字：
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款
1.1 甲方指定供应商
甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量符合合同规定的标准。若乙方未按照甲方要求采购材料，导致工程质量问题或延误工期，乙方应承担相应的责任。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的施工信息和记录。甲方有权要求乙方对施工中的问题进行整改，以确保工程质量符合要求。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程进展情况或自身需求，对工程内容进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更导致的额外费用。甲方变更通知应采用书面形式，并经乙方确认。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款
2.1 乙方自主采购
乙方应根据合同约定的工程内容和质量要求，自主采购施工所需的材料。乙方应保证材料的质量符合标准，并承担因材料质量问题导致的工程质量责任和工期延误责任。
2.2 乙方施工管理
乙方应负责施工过程中的管理和组织，确保工程顺利进行。乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工，并保证工程质量符合合同要求。
2.3 乙方进度报告
乙方应定期向甲方报告工程进度情况，包括已完成的工程量、工程质量和存在的问题。乙方应根据甲方的要求，及时调整施工计划，以确保工程按时完成。
附加条款三：第三方中介时的特殊条款
3.1 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲方和乙方的关系，协助双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介的报酬
第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并应在合同中明确。第三方中介的报酬支付方式、时间和条件应在合同中约定。
3.3 第三方中介的解除
甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合作关系。解除第三方中介的条件和程序应在合同中约定。若甲方和乙方解除第三方中介，应共同协商确定新的中介机构或采取其他措施继续履行合同。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 设计文件
3. 技术规范
4. 施工图纸
5. 材料质量检测报告
6. 施工进度计划
7. 安全生产措施方案
8. 合同变更协议
9. 工程验收报告
10. 保修条款
11. 保密协议
12. 广告宣传方案
13. 知识产权归属确认书
14. 仲裁协议
二、违约行为及认定：
1. 承包人违约
未按约定时间完成工程
工程质量不符合标准
未按约定采购材料
未履行安全防护措施
2. 发包人违约
未按约定时间支付工程款
提供的设计文件有误
未提供施工所需资料
擅自变更工程内容
3. 第三方中介违约
未能公正协调双方关系
未按约定时间报告工程进度
未履行争议解决职责
三、法律名词及解释：
1. 合同违约：一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定。
2. 工程质量：符合国家相关标准及合同约定的质量要求。
3. 工期延误：工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
4. 违约赔偿：因违约行为给对方造成损失的赔偿责任。
5. 仲裁：由双方约定的仲裁机构依法审理争议并作出裁决。
6. 诉讼：通过人民法院依法解决合同争议的程序。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：协商调整施工计划，增派人力物力，加班加点完成。
2. 材料质量问题
解决办法：更换不合格材料，重新检测，索赔材料费用。
3. 设计变更
解决办法：签订变更协议，调整施工计划，重新计算费用。
4. 安全事故
解决办法：立即启动应急预案，报告相关部门，追究责任。
5. 合同争议
解决办法：友好协商解决，或提交仲裁机构/法院审理。
五、所有应用场景：
1. 建设工程施工
2. 材料采购与验收
3. 设计变更与管理
4. 施工进度与控制
5. 质量控制与保修
6. 安全生产与环保
7. 合同管理与变更
8. 争议解决与法律诉讼
9. 项目验收与交付
10. 工程维护与保修