三方建筑工程施工合同范本(2025版).docx

编号：__________

三方建筑工程施工合同范本(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

三方建筑工程施工合同范本(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.2 合同签订依据
1.3 合同文件组成
1.4 合同条款解释
第二章：工程概况
2.1 工程项目名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同主体
3.1 发包人
3.2 承包人
3.3 监理人
第四章：工程价款
4.1 工程总价
4.2 工程款支付方式
4.3 工程进度款支付
4.4 价款调整
第五章：工程质量
5.1 工程质量标准
5.2 质量监督与检验
5.3 质量问题处理
第六章：工程进度
6.1 工程开工时间
6.2 工程竣工时间
6.3 工程进度计划
6.4 延期竣工
第七章：施工安全
7.1 安全生产责任
7.2 安全防护措施
7.3 安全事故处理
第八章：材料与设备
8.1 材料供应与验收
8.2 设备供应与验收
8.3 材料设备质量要求
第九章：施工组织与管理
9.1 施工组织设计
9.2 施工现场管理
9.3 施工人员管理
第十章：违约责任
10.1 发包人违约
10.2 承包人违约
10.3 监理人违约
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁
11.3 诉讼
第十二章：合同的变更与解除
12.1 合同变更条件
12.2 合同解除条件
第十三章：合同的终止与验收
13.1 合同终止条件
13.2 工程验收
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
14.2 知识产权保护
14.3 不可抗力
14.4 合同的保管与复制
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同当事人
(1)1.1.1 发包人名称：
(2)1.1.2 承包人名称：
(3)1.1.3 监理人名称：
1.2 合同签订依据
(1)1.2.1 依据的法律、法规：
(2)1.2.2 依据的合同文件：
1.3 合同文件组成
(1)1.3.1 合同协议书：
(2)1.3.2 中标通知书（如有）：
(3)1.3.3 投标文件（如有）：
(4)1.3.4 专用合同条款：
(5)1.3.5 通用合同条款：
(6)1.3.6 技术文件：
(7)1.3.7 其他文件：
1.4 合同条款解释
(1)1.4.1 合同文件的优先顺序：
(2)1.4.2 合同条款的解释：
第二章：工程概况
2.1 工程项目名称
(1)2.1.1 项目全称：
(2)2.1.2 项目地点：
(3)2.1.3 项目性质：
2.2 工程地点
(1)2.2.1 具体地址：
(2)2.2.2 地理坐标：
2.3 工程规模
(1)2.3.1 工程规模描述：
(2)2.3.2 工程规模指标：
2.4 工程内容
(1)2.4.1 工程主要内容：
(2)2.4.2 工程特殊要求：
第三章：合同主体
3.1 发包人
(1)3.1.1 发包人名称：
(2)3.1.2 发包人代表：
(3)3.1.3 发包人地址：
(4)3.1.4 发包人联系方式：
3.2 承包人
(1)3.2.1 承包人名称：
(2)3.2.2 承包人代表：
(3)3.2.3 承包人地址：
(4)3.2.4 承包人联系方式：
3.3 监理人
(1)3.3.1 监理人名称：
(2)3.3.2 监理人代表：
(3)3.3.3 监理人地址：
(4)3.3.4 监理人联系方式：
第四章：工程价款
4.1 工程总价
(1)4.1.1 工程总价：
(2)4.1.2 币种：
(3)4.1.3 支付条件：
4.2 工程款支付方式
(1)4.2.1 支付方式：
(2)4.2.2 付款周期：
(3)4.2.3 付款比例：
4.3 工程进度款支付
(1)4.3.1 进度款支付条件：
(2)4.3.2 进度款支付比例：
(3)4.3.3 进度款支付时间：
4.4 价款调整
(1)4.4.1 价款调整条件：
(2)4.4.2 价款调整方法：
第五章：工程质量
5.1 工程质量标准
(1)5.1.1 质量标准依据：
(2)5.1.2 质量验收标准：
5.2 质量监督与检验
(1)5.2.1 质量监督机构：
(2)5.2.2 检验程序：
(3)5.2.3 检验方法：
5.3 质量问题处理
(1)5.3.1 质量问题定义：
(2)5.3.2 质量问题处理流程：
第六章：工程进度
6.1 工程开工时间
(1)6.1.1 计划开工日期：
(2)6.1.2 实际开工日期：
6.2 工程竣工
第八章：材料与设备
8.1 材料供应与验收
(1)8.1.1 材料供应责任：
(2)8.1.2 材料验收程序：
(3)8.1.3 材料质量要求：
8.2 设备供应与验收
(1)8.2.1 设备供应责任：
(2)8.2.2 设备验收程序：
(3)8.2.3 设备质量要求：
8.3 材料设备质量保障
(1)8.3.1 质量保障措施：
(2)8.3.2 质量问题处理：
第九章：施工组织与管理
9.1 施工组织设计
(1)9.1.1 设计要求：
(2)9.1.2 设计审批：
9.2 施工现场管理
(1)9.2.1 管理责任：
(2)9.2.2 现场安全文明施工：
9.3 施工人员管理
(1)9.3.1 人员资格：
(2)9.3.2 人员培训：
第十章：违约责任
10.1 发包人违约
(1)10.1.1 违约行为：
(2)10.1.2 违约责任：
10.2 承包人违约
(1)10.2.1 违约行为：
(2)10.2.2 违约责任：
10.3 监理人违约
(1)10.3.1 违约行为：
(2)10.3.2 违约责任：
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
(1)11.1.1 争议解决方式：
(2)11.1.2 争议解决地点：
11.2 仲裁
(1)11.2.1 仲裁机构：
(2)11.2.2 仲裁费用：
11.3 诉讼
(1)11.3.1 诉讼地点：
(2)11.3.2 诉讼费用：
第十二章：合同的变更与解除
12.1 合同变更条件
(1)12.1.1 变更条件：
(2)12.1.2 变更程序：
12.2 合同解除条件
(1)12.2.1 解除条件：
(2)12.2.2 解除程序：
第十三章：合同的终止与验收
13.1 合同终止条件
(1)13.1.1 终止条件：
(2)13.1.2 终止程序：
13.2 工程验收
(1)13.2.1 验收标准：
(2)13.2.2 验收程序：
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
(1)14.1.1 保密信息：
(2)14.1.2 保密期限：
14.2 知识产权保护
(1)14.2.1 知识产权声明：
(2)14.2.2 知识产权保护措施：
14.3 不可抗力
(1)14.3.1 不可抗力定义：
(2)14.3.2 不可抗力后果处理：
14.4 合同的保管与复制
(1)14.4.1 合同保管：
(2)14.4.2 合同复制：
甲方（发包人）：________________
乙方（承包人）：________________
丙方（监理人）：________________
签订日期：________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的附加条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应接受甲方的指定并按照甲方要求进行采购。若乙方不接受甲方指定供应商，需提前书面通知甲方，并承担相应违约责任。
1.2 甲方监督权
甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，并按照甲方的要求进行整改。
1.3 甲方调整权
甲方根据工程实际情况，有权对工程内容、规模、设计等进行调整。乙方应按照甲方的调整要求进行相应的修改和调整。
1.4 甲方提前终止权
甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约、工程质量不符合约定等情形，有权提前终止合同。合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应违约责任。
二、当乙方为主导时，增加的附加条款及说明
2.1 乙方自主采购权
乙方有权根据工程实际需要，自主选择材料供应商。甲方不得干预乙方的采购行为，但有权对乙方采购的材料进行质量监督。
2.2 乙方施工组织权
乙方有权根据工程特点和实际情况，自主组织施工。甲方不得干涉乙方的施工组织和管理工作。
2.3 乙方延期权
乙方如因不可抗力、工程变更等原因导致无法按约定时间竣工，有权向甲方申请延期。甲方应在收到申请后7个工作日内予以答复。
2.4 乙方索赔权
乙方在合同履行过程中，如发生甲方违约、工程变更等导致乙方损失的情形，有权向甲方提出索赔。甲方应在收到索赔通知后30日内对乙方的索赔进行答复。
三、当有第三方中介时，增加的附加条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，协助双方履行合同义务，确保工程顺利进行。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方承担。若因第三方中介的原因导致合同纠纷，第三方中介应承担相应责任。
3.3 第三方中介终止权
甲方或乙方如有权提前终止合同，也有权终止第三方中介的服务。第三方中介应在接到终止通知后立即停止服务，并按照甲方或乙方的要求办理相关手续。
3.4 第三方中介保密义务
第三方中介应对在合同履行过程中获取的甲方、乙方相关信息和资料予以保密，不得泄露给无关第三方。如违反保密义务，第三方中介应承担相应违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸和技术文件
2. 工程量清单
3. 材料和设备的技术规格书
4. 施工组织设计方案
5. 安全施工方案
6. 质量保证措施
7. 工程进度计划
8. 合同协议书
9. 中标通知书（如有）
10. 投标文件（如有）
11. 专用合同条款
12. 通用合同条款
13. 法律法规、政策文件等相关资料
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
未按约定时间支付工程款
未按约定提供施工场地和条件
未按约定时间完成审批手续
未按约定提供技术资料和图纸
其他违反合同约定的行为
2. 乙方违约行为
未按约定时间完成工程
工程质量不符合约定标准
使用不合格材料或设备
未按约定履行安全施工义务
其他违反合同约定的行为
3. 监理人违约行为
未按约定履行监督职责
未按约定时间提出监理意见
未按约定处理质量问题
未按约定履行报告义务
其他违反合同约定的行为
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约责任：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任。
3. 合同解除：当事人依法或者依照约定终止合同关系的法律行为。
4. 合同终止：合同关系消灭的法律事实，包括履行完毕、解除、终止等。
5. 索赔：当事人因对方违约或者由于不可抗力等原因造成损失，向对方提出的赔偿要求。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等。
解决办法：协商调整工程进度计划，索赔损失。
2. 工程质量问题
原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。
解决办法：及时整改，质量鉴定，索赔损失。
3. 合同争议
原因：对合同条款理解不一致、履行不当等。
解决办法：协商解决，调解或仲裁，诉讼。
4. 不可抗力事件
原因：自然灾害、社会事件等。
解决办法：及时通知，协商处理，索赔损失。
五、所有应用场景：
1. 建筑工程施工合同签订
2. 工程进度控制与协调
3. 工程质量管理与监督
4. 合同履行过程中的变更与解除
5. 工程款的支付与结算
6. 违约行为的处理与索赔
7. 合同争议的解决
8. 工程验收与交付
9. 合同终止与解除
10. 其他与工程实施相关的合同管理工作。