建设工程施工合同合同价格形式2025年通用.docx

编号：__________

建设工程施工合同合同价格形式2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同合同价格形式2025年通用
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 发包人
1.2 承包人
1.3 施工项目
1.4 合同价格
1.5 工程质量
1.6 工程量
1.7 工期
第二章：合同价格形式
2.1 固定总价合同
2.2 变动总价合同
2.3 成本加酬金合同
2.4 固定单价合同
2.5 其他价格形式
第三章：合同价格的确定与调整
3.1 合同价格的确定
3.2 合同价格的调整
3.3 价格变动的计算方法
3.4 价格调整的程序
第四章：预付款及进度付款
4.1 预付款的支付
4.2 进度付款的计算与支付
4.3 付款的申请与审批
4.4 付款的结算与支付方式
第五章：竣工结算与支付
5.1 竣工结算的依据
5.2 竣工结算的程序
5.3 竣工结算的价格调整
5.4 竣工结算的支付
第六章：合同价格的争议解决
6.1 价格争议的解决方式
6.2 价格争议的处理程序
6.3 价格争议的调解与仲裁
6.4 价格争议的法律诉讼
第七章：合同价格的风险管理
7.1 价格风险的识别与评估
7.2 价格风险的分配
7.3 价格风险的控制与应对
7.4 价格风险的监测与报告
第八章：合同价格的变更与解除
8.1 合同价格的变更
8.2 合同价格的解除
8.3 变更与解除的价格处理
8.4 变更与解除的程序与审批
第九章：合同价格的违约责任
9.1 违约行为的认定
9.2 违约责任的形式
9.3 违约责任的计算与赔偿
9.4 违约责任的免除与减轻
第十章：合同价格的监督与检查
10.1 价格监督与检查的范围
10.2 价格监督与检查的程序
10.3 价格监督与检查的记录与报告
10.4 价格监督与检查的处理与整改
第十一章：合同价格的信息管理
11.1 价格信息的分类与归档
11.2 价格信息的传递与沟通
11.3 价格信息的保密与保护
11.4 价格信息的查询与使用
第十二章：合同价格的培训与沟通
12.1 价格培训的内容与方式
12.2 价格沟通的机制与渠道
12.3 价格沟通的记录与归档
12.4 价格沟通的评估与改进
第十三章：合同价格的绩效评价
13.1 价格绩效的评价指标
13.2 价格绩效的评价程序
13.3 价格绩效的评价结果与反馈
13.4 价格绩效的评价改进与奖惩
第十四章：合同价格的其他事项
14.1 合同价格的变更与解除
14.2 合同价格的违约责任
14.3 合同价格的监督与检查
14.4 合同价格的信息管理
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 发包人：指合同中确定的具有工程项目建设权利和义务的法人或其他组织。
1.2 承包人：指合同中确定的具有工程施工能力和责任的企业或其他组织。
1.3 施工项目：指合同中确定的建设项目的具体工程内容和范围。
1.4 合同价格：指根据合同约定，承包人完成施工项目所需支付的金额。
1.5 工程质量：指施工项目满足规定的使用功能、安全、环保等要求的程度。
1.6 工程量：指施工项目所需完成的工作量，包括材料、人工、设备等。
1.7 工期：指合同中约定的施工项目完成所需的时间。
第二章：合同价格形式
2.1 固定总价合同：指合同价格在签订合同时已确定，不再因工程量、材料价格等变化而调整的合同形式。
2.2 变动总价合同：指合同价格根据工程量、材料价格等变化进行调整的合同形式。
2.3 成本加酬金合同：指合同价格由成本和酬金两部分组成，成本根据实际发生计算，酬金根据约定的比例计算。
2.4 固定单价合同：指合同价格按照固定的单价乘以实际工程量计算的合同形式。
2.5 其他价格形式：指除上述四种价格形式以外的其他合同价格形式。
第三章：合同价格的确定与调整
3.1 合同价格的确定：合同价格根据合同约定的价格形式、工程量、材料价格等确定。
3.2 合同价格的调整：合同价格在合同履行过程中，如发生工程量、材料价格等变化，按照合同约定的调整方式进行调整。
3.3 价格变动的计算方法：价格变动的计算方法按照合同约定的计算方式进行。
3.4 价格调整的程序：价格调整的程序包括价格变动的申报、审批和结算等步骤。
第四章：预付款及进度付款
4.1 预付款的支付：发包人在合同签订后一定时间内支付预付款给承包人，预付款的支付比例和时间按照合同约定。
4.2 进度付款的计算与支付：进度付款根据承包人完成的工作量和合同约定的价格进行计算，按照合同约定的时间和比例支付。
4.3 付款的申请与审批：承包人向发包人提交付款申请，发包人按照合同约定的程序和时间进行审批。
4.4 付款的结算与支付方式：付款的结算和支付方式包括银行转账、现金支付等，具体方式按照合同约定。
第五章：竣工结算与支付
5.1 竣工结算的依据：竣工结算依据合同、施工图纸、工程量清单等确定。
5.2 竣工结算的程序：竣工结算的程序包括工程量的核实、价格的计算、审核和审批等步骤。
5.3 竣工结算的价格调整：竣工结算的价格调整按照合同约定的调整方式进行。
5.4 竣工结算的支付：竣工结算的支付按照合同约定的时间和比例进行。
第六章：合同价格的争议解决
6.1 价格争议的解决方式：价格争议可以通过调解、仲裁或法律诉讼等方式解决。
6.2 价格争议的处理程序：价格争议的处理程序包括争议的提出、证据的提交、调解、仲裁或法律诉讼等步骤。
6.3 价格争议的调解与仲裁：价格争议的调解和仲裁按照合同约定的调解人或仲裁机构进行。
6.4 价格争议的法律诉讼：价格争议的法律诉讼在合同约定的法院进行。
第八章：合同价格的变更与解除
8.1 合同价格的变更：合同价格的变更按照合同约定的变更程序和原则进行。
8.2 合同价格的解除：合同价格的解除按照合同约定的解除条件和程序进行。
8.3 变更与解除的价格处理：变更与解除的价格处理按照合同约定的价格调整方式进行。
8.4 变更与解除的程序与审批：变更与解除的程序与审批按照合同约定的程序进行。
第九章：合同价格的违约责任
9.1 违约行为的认定：违约行为包括未履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。
9.2 违约责任的形式：违约责任的形式包括继续履行、支付违约金、赔偿损失等。
9.3 违约责任的计算与赔偿：违约责任的计算与赔偿按照合同约定的计算方式和赔偿标准进行。
9.4 违约责任的免除与减轻：违约责任的免除与减轻按照合同约定的条件进行。
第十章：合同价格的监督与检查
10.1 价格监督与检查的范围：价格监督与检查的范围包括合同价格的确定、调整、支付等环节。
10.2 价格监督与检查的程序：价格监督与检查的程序包括价格信息的收集、分析、报告等步骤。
10.3 价格监督与检查的记录与报告：价格监督与检查的记录与报告按照合同约定的格式和要求进行。
10.4 价格监督与检查的处理与整改：价格监督与检查的处理与整改按照合同约定的程序进行。
第十一章：合同价格的信息管理
11.1 价格信息的分类与归档：价格信息按照类型和内容进行分类和归档，便于查询和管理。
11.2 价格信息的传递与沟通：价格信息的传递与沟通通过会议、报告、邮件等方式进行。
11.3 价格信息的保密与保护：价格信息涉及商业秘密，需按照合同约定的保密措施进行保护。
11.4 价格信息的查询与使用：价格信息的查询与使用按照合同约定的程序和范围进行。
第十二章：合同价格的培训与沟通
12.1 价格培训的内容与方式：价格培训内容包括合同价格的相关规定、流程等，培训方式包括会议、培训课程等。
12.2 价格沟通的机制与渠道：价格沟通的机制包括定期会议、报告等，沟通渠道包括邮件、电话等。
12.3 价格沟通的记录与归档：价格沟通的记录与归档按照合同约定的格式和要求进行。
12.4 价格沟通的评估与改进：价格沟通的评估与改进根据沟通效果和反馈进行。
第十三章：合同价格的绩效评价
13.1 价格绩效的评价指标：价格绩效的评价指标包括合同价格的准确性、及时性、合规性等。
13.2 价格绩效的评价程序：价格绩效的评价程序包括评价数据的收集、分析、评价等步骤。
13.3 价格绩效的评价结果与反馈：价格绩效的评价结果与反馈按照合同约定的方式进行。
13.4 价格绩效的评价改进与奖惩：价格绩效的评价改进与奖惩根据评价结果和合同约定进行。
第十四章：合同价格的其他事项
14.1 合同价格的变更与解除：合同价格的变更与解除按照合同约定的条件和程序进行。
14.2 合同价格的违约责任：合同价格的违约责任按照合同约定的责任形式和赔偿标准进行。
14.3 合同价格的监督与检查：合同价格的监督与检查按照合同约定的范围和程序进行。
14.4 合同价格的信息管理：合同价格的信息管理按照合同约定的分类和保密要求进行。
甲方签字：_______________________ 日期：_______________________
乙方签字：_______________________ 日期：_______________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定合同中所涉及的材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。如有需要，甲方应向乙方提供供应商的相关信息。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和投资控制符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更权：甲方在不改变合同总价的前提下，有权根据工程实际需要对合同中的工程内容、工程量、工程进度等作出变更。乙方应按照甲方的变更通知进行相应的调整。
1.4 甲方提前完成工程奖励：若乙方提前完成合同约定的工程，甲方将根据实际情况给予乙方提前完成工程奖励。具体奖励标准在合同附件中约定。
1.5 甲方违约责任：如甲方未按照合同约定履行义务，甲方应承担相应的违约责任。违约金的计算方式及赔偿标准在合同附件中约定。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保证：乙方应对施工过程中的工程质量进行严格控制，确保工程质量符合合同约定的标准。如工程质量出现问题，乙方应承担修复费用。
2.2 乙方进度保证：乙方应严格按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
2.3 乙方材料采购：乙方负责合同中所涉及材料的采购，并保证材料的质量、数量和进度符合合同要求。如有需要，乙方应向甲方提供材料供应商的相关信息。
2.4 乙方安全责任：乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的安全责任。
2.5 乙方保密义务：乙方应对合同内容及双方在合同履行过程中交换的商务、技术等信息予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责：第三方中介负责协调甲方和乙方的合同履行，确保合同双方的权益得到保障。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介的费用：第三方中介的费用由甲方和乙方根据实际情况协商承担。如双方无法达成一致，可按合同约定的方式进行解决。
3.3 第三方中介的违约责任：如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。具体违约责任在合同附件中约定。
3.4 第三方中介的解除：甲方和乙方均有权在合同履行过程中解除第三方中介的职责。解除第三方中介的前提是双方达成一致，并书面通知第三方中介。
3.5 第三方中介的信息保密：第三方中介应对合同内容及双方在合同履行过程中交换的商务、技术等信息予以保密，未经甲方和乙方同意不得向第三方披露。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 材料供应商信息表
2. 工程进度计划表
3. 工程变更通知单
4. 提前完成工程奖励计算方式
5. 违约金计算方式及赔偿标准
6. 工程质量保证协议
7. 施工现场安全管理协议
8. 保密协议
9. 第三方中介费用承担协议
10. 第三方中介违约责任约定
11. 合同履行过程中发生的其他相关文件
二、违约行为及认定：
1. 未按约定履行合同义务
2. 工程质量不符合约定标准
3. 工程延期
4. 材料供应不符合合同要求
5. 施工现场发生安全事故
6. 泄露合同内容及双方交换的商务、技术信息
7. 第三方中介未能履行其职责
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方约定权利和义务的协议
2. 违约：未履行或未按约定履行合同义务的行为
3. 工程质量：施工项目满足规定的使用功能、安全、环保等要求的程度
4. 工程延期：因乙方原因导致工程未能按约定时间完成
5. 材料供应：乙方负责合同中所涉及材料的采购、运输、储存等
6. 施工现场安全管理：乙方负责施工现场的安全防护、应急预案等
7. 保密义务：乙方对合同内容及双方交换的商务、技术信息予以保密的义务
8. 第三方中介：负责协调甲方和乙方的合同履行，确保双方权益得到保障的独立第三方
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程质量问题：乙方负责修复，必要时甲方有权自行修复，费用由乙方承担
2. 工程延期问题：乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等
3. 材料供应问题：乙方负责解决，必要时更换供应商，确保工程顺利进行
4. 施工现场安全管理问题：乙方负责整改，甲方有权监督整改过程，确保施工现场安全
5. 保密义务问题：乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等
6. 第三方中介问题：甲方和乙方协商解决，必要时更换第三方中介，确保合同履行
五、所有应用场景：
1. 建筑施工项目
2. 市政基础设施建设项目
3. 道路桥梁建设项目
4. 房地产项目开发
5. 水利水电建设项目
6. 环保项目工程
7. 铁路、轨道交通建设项目
8. 机场、港口建设项目
9. 工业建设项目
10. 其他涉及工程建设的项目