资源描述
编号:__________
2025版公园绿化护栏施工合同模板
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025版公园绿化护栏施工合同模板
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称及住所
1.2 乙方名称及住所
1.3 合同术语定义
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条件
3.3 支付方式
3.4 支付时间表
第四章:施工期限
4.1 施工开始时间
4.2 施工结束时间
4.3 工期延误责任
第五章:施工质量
5.1 质量标准
5.2 质量保证措施
5.3 质量验收
第六章:材料供应
6.1 材料种类
6.2 材料质量标准
6.3 材料供应时间
6.4 材料验收
第七章:施工工艺及要求
7.1 施工工艺
7.2 施工要求
7.3 施工安全措施
第八章:变更及解除合同
8.1 合同变更条件
8.2 合同解除条件
8.3 变更及解除合同的程序
第九章:违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
9.3 不可抗力
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 诉讼管辖法院
第十一章:合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
第十二章:其他约定
12.1 保密条款
12.2 广告宣传
12.3 知识产权
第十三章:附件
13.1 工程设计图纸
13.2 施工方案
13.3 材料合格证明
第十四章:合同的修订和补充
14.1 修订条件
14.2 补充协议格式
合同编号_________
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称及住所
甲方名称为:_________,住所为:_________。
1.2 乙方名称及住所
乙方名称为:_________,住所为:_________。
1.3 合同术语定义
(此处列出合同中使用的专业术语及其定义,例如:“绿化护栏”指_________)
第二章:工程概况
2.1 工程名称
工程名称为:_________。
2.2 工程地点
工程地点为:_________。
2.3 工程规模
工程规模为:_________。
2.4 工程内容
工程内容包括:_________。
第三章:合同价格
3.1 合同总价
合同总价为:_________元(大写:_________元整)。
3.2 价格调整条件
价格调整条件为:_________。
3.3 支付方式
支付方式为:_________。
3.4 支付时间表
支付时间表如下:_________。
第四章:施工期限
4.1 施工开始时间
施工开始时间为:_________。
4.2 施工结束时间
施工结束时间为:_________。
4.3 工期延误责任
第五章:施工质量
5.1 质量标准
绿化护栏的质量标准为:_________。
5.2 质量保证措施
5.3 质量验收
第六章:材料供应
6.1 材料种类
乙方应供应的材料种类包括:_________。
6.2 材料质量标准
乙方供应的材料质量标准为:_________。
6.3 材料供应时间
材料供应时间为:_________。
6.4 材料验收
第七章:施工工艺及要求
7.1 施工工艺
乙方的施工工艺为:_________。
7.2 施工要求
乙方的施工要求如下:_________。
7.3 施工安全措施
第八章:变更及解除合同
8.1 合同变更条件
合同变更条件为:_________。
8.2 合同解除条件
合同解除条件为:_________。
8.3 变更及解除合同的程序
变更及解除合同的程序如下:_________。
第九章:违约责任
9.1 甲方违约责任
甲方违约责任为:_________。
9.2 乙方违约责任
乙方违约责任为:_________。
9.3 不可抗力
不可抗力的定义及处理方式为:_________。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
争议解决方式为:_________。
10.2 诉讼管辖法院
诉讼管辖法院为:_________。
第十一章:合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
合同生效条件为:_________。
11.2 合同变更程序
合同变更程序为:_________。
11.3 合同终止条件
合同终止条件为:_________。
第十二章:其他约定
12.1 保密条款
保密条款内容为:_________。
12.2 广告宣传
广告宣传相关条款为:_________。
12.3 知识产权
知识产权相关条款为:_________。
第十三章:附件
13.1 工程设计图纸
附件中应包含:_________。
13.2 施工方案
附件中应包含:_________。
13.3 材料合格证明
附件中应包含:_________。
第十四章:合同的修订和补充
14.1 修订条件
修订条件为:_________。
14.2 补充协议格式
补充协议格式如下:_________。
甲方(盖章):_________
代表人(签字):_________
日期:_________
乙方(盖章):_________
代表人(签字):_________
日期:_________
多方为主导时的,附件条款及说明
1、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
附加条款一:绿化护栏设计变更
甲方如有需要对绿化护栏设计进行变更,应提前_________个工作日通知乙方,并提供变更图纸及说明。乙方应在收到变更通知后_________个工作日内根据变更图纸及说明进行调整,并提交调整后的施工方案。
附加条款二:甲方供应材料
甲方同意供应绿化护栏所需材料,并应保证材料质量符合合同约定的质量标准。甲方应在合同约定的时间内将材料送达乙方指定的地点。乙方对甲方供应的材料进行验收,如发现不符合质量标准的情况,乙方有权要求甲方进行更换或修复。
附加条款三:工期延误
如因甲方原因导致工期延误,甲方应按照合同约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。甲方同意违约金的计算方式为:每延误一天,甲方应向乙方支付合同总价_________%的违约金。
附加条款四:甲方监督与检查
甲方有权对乙方施工过程进行监督与检查,以确保施工质量符合合同约定的质量标准。甲方应在施工过程中提供必要的协助与支持,确保工程顺利进行。
2、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
附加条款五:乙方施工质量保证
乙方应对绿化护栏的施工质量负责,并保证施工过程中不存在质量问题。如工程验收时发现质量问题,乙方应负责及时整改,并承担由此产生的费用。
附加条款六:乙方施工安全
乙方应按照施工安全规范进行施工,并采取必要的安全措施确保施工现场的安全。如发生安全事故,乙方应承担相应的法律责任。
附加条款七:乙方工程进度报告
乙方应在每月的第一个工作日向甲方提交工程进度报告,包括工程完成的进度、存在的问题及解决措施等。甲方有权对工程进度进行监督与检查。
附加条款八:乙方材料采购
乙方应按照合同约定的质量标准采购绿化护栏所需材料。乙方应对供应的材料质量进行验收,如发现不符合质量标准的情况,乙方有权要求供应商进行更换或修复。
3、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
附加条款九:第三方中介的职责
第三方中介应负责协调甲方与乙方的合同履行,并协助双方解决合同履行过程中出现的问题。第三方中介应公正、中立地处理合同争议,并保密合同双方的商业秘密。
附加条款十:第三方中介的费用
第三方中介的费用应由甲方和乙方根据实际情况协商确定。双方应在合同中明确第三方中介的费用支付方式及支付时间。
附加条款十一:第三方中介的更换
如甲方和乙方对第三方中介的服务不满意,双方有权协商更换中介。更换中介时,双方应就新中介的选定、费用等问题达成一致。
附加条款十二:第三方中介的退出
如合同履行完毕或合同解除,第三方中介的职责终止。甲方和乙方应按照合同约定的方式支付第三方中介的费用,并解除与第三方中介的所有合同关系。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程设计图纸
2. 施工方案
3. 材料合格证明
4. 供应材料清单
5. 施工进度报告
6. 工程变更图纸及说明
7. 第三方中介服务协议
8. 工程验收报告
9. 安全事故报告
10. 违约金计算公式说明
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为:
未按约定时间支付合同款项
提供的设计图纸或材料不符合质量标准
未按约定时间提供材料或场地
未履行合同约定的监督与检查职责
2. 乙方违约行为:
施工质量不符合合同约定的质量标准
未按约定时间完成工程
使用不符合质量标准的材料
未按约定提供工程进度报告
3. 第三方中介违约行为:
未能公正、中立地处理合同争议
未保密合同双方的商业秘密
未按约定提供服务或未能解决问题
三、法律名词及解释:
1. 绿化护栏:指用于公园绿化区域,用以保护绿化带和行人安全的围栏设施。
2. 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
3. 违约金:指违约方因违约行为而应支付给守约方的赔偿金。
4. 工期延误:指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
5. 质量验收:指对完成的工程进行质量检查,以确认其是否符合合同约定的质量标准。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 材料供应延误:
提前与供应商沟通,确保材料按时送达。
备用材料供应源,以应对突发情况。
2. 设计变更:
及时沟通,确保变更需求明确传达给乙方。
审核乙方提供的变更图纸及说明,确保符合要求。
3. 工期紧张:
优化施工方案,提高施工效率。
增加施工人员或加班施工,以确保按时完成。
4. 质量问题:
加强质量监督,定期进行检查。
发现问题及时整改,并追究责任。
五、所有应用场景:
1. 公园、绿地等公共区域的绿化护栏施工。
2. 房地产开发商开发的住宅小区绿化护栏安装。
3. 城市道路、桥梁等基础设施的绿化护栏设置。
4. 企事业单位、学校等场所的绿化护栏建设。
5. 景观绿化项目的护栏配套施工。
展开阅读全文