2025砌砖工程施工合同范本.docx

编号：__________

2025砌砖工程施工合同范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025砌砖工程施工合同范本
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章：工程质量与标准
3.1 质量要求
3.2 标准规范
3.3 质量验收
第四章：工程进度与工期
4.1 施工计划
4.2 工期要求
4.3 延期条款
第五章：工程材料
5.1 材料供应
5.2 材料质量
5.3 材料验收
第六章：施工安全与环保
6.1 安全措施
6.2 环保要求
6.3 安全事故处理
第七章：合同价款与支付
7.1 合同总价
7.2 付款方式
7.3 进度付款
7.4 质量保证金
第八章：合同的履行与变更
8.1 合同履行
8.2 合同变更
8.3 违约责任
第九章：合同解除与终止
9.1 解除条件
9.2 终止条件
9.3 解除或终止后的处理
第十章：争议解决
10.1 协商解决
10.2 调解解决
10.3 仲裁解决
10.4 法律途径
第十一章：合同的生效、修改与解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同修改
11.3 合同解除
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 不可抗力
第十三章：附件
13.1 工程图纸
13.2 技术参数
13.3 材料清单
第十四章：合同的签署与备案
14.1 签署日期
14.2 签署地点
14.3 备案手续
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1.1 甲方地址：_________
1.2.1 乙方地址：_________
1.3 合同术语定义
1.3.1 砌砖工程：指按照图纸和规范要求，使用砖块进行墙体、地面等建筑构造施工的活动。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________砌砖工程
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程预算：_________
第三章：工程质量与标准
3.1 质量要求
3.1.1 乙方应按照图纸和规范要求进行砌砖工程施工。
3.2 标准规范
3.2.1 砌砖工程应符合国家相关标准和规范要求。
3.3 质量验收
3.3.1 工程完成后，甲方有权对工程质量进行验收。
第四章：工程进度与工期
4.1 施工计划
4.1.1 乙方应按照甲方要求制定合理的施工计划，并提交甲方审批。
4.2 工期要求
4.2.1 乙方应保证工程按照约定的工期完成。
4.3 延期条款
4.3.1 如乙方因特殊情况无法按照约定工期完成工程，应提前向甲方申请延期，并经甲方批准。
第五章：工程材料
5.1 材料供应
5.1.1 乙方负责采购符合工程质量要求的材料，并保证材料的供应。
5.2 材料质量
5.2.1 乙方应保证供应的材料质量符合国家相关标准和规范要求。
5.3 材料验收
5.3.1 甲方或甲方指定的第三方有权对乙方供应的材料进行验收。
第六章：施工安全与环保
6.1 安全措施
6.1.1 乙方应制定并落实施工安全措施，确保施工过程中的人员和财产安全。
6.2 环保要求
6.2.1 乙方应遵守国家环保法规，做好施工现场的环保工作。
6.3 安全事故处理
6.3.1 如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行处理，并及时报告甲方。
第七章：合同价款与支付
7.1 合同总价
7.1.1 合同总价为人民______元整（大写：_______________________元整）。
7.2 付款方式
7.2.1 甲方按照乙方提交的进度付款申请进行付款。
7.3 进度付款
7.3.1 乙方完成工程进度达到约定比例后，有权向甲方申请进度付款。
7.4 质量保证金
7.4.1 工程验收合格后，甲方应在支付合同尾款时扣除质量保证金。
第八章：合同的履行与变更
8.1 合同履行
8.1.1 乙方应按照约定的质量、标准和工期完成工程。
8.2 合同变更
8.2.1 如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
8.3 违约责任
8.3.1 双方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
第九章：合同解除与终止
9.1 解除条件
9.1.1 在合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。
9.2 终止条件
9.2.1 工程完成后，双方履行完合同约定的权利和义务，合同自然终止。
9.3 解除或终止后的处理
9.3.1 合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并办理相关手续。
第十章：争议解决
10.1 协商解决
10.1.1 双方应通过友好协商解决合同争议。
10.2 调解解决
10.2.1 如协商不成，双方可申请第三方进行调解。
10.3 仲裁解决
10.3.1 如调解不成，任何一方均有权向约定的仲裁机构申请仲裁。
10.4 法律途径
10.4.1 双方也可选择通过法律途径解决争议，包括但不限于向人民法院提起诉讼。
第十一章：合同的生效、修改与解除
11.1 合同生效条件
11.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同修改
11.2.1 合同的修改需经双方协商一致，并以书面形式进行。
11.3 合同解除
11.3.1 合同解除应按照第九章的约定进行。
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.1.1 双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。
12.2 知识产权保护
12.2.1 双方应尊重并保护对方在合同过程中产生的知识产权。
12.3 不可抗力
12.3.1 因不可抗力导致合同无法履行，双方应按照法律规定和合同约定处理。
第十三章：附件
13.1 工程图纸
13.2 技术参数
13.3 材料清单
第十四章：合同的签署与备案
14.1 签署日期
14.1.1 本合同于______年______月______日签署。
14.2 签署地点
14.2.1 本合同于______（地点）签署。
14.3 备案手续
14.3.1 双方应按照法律规定办理合同备案手续。
甲方签字：_________ 日期：____年__月__日
乙方签字：_________ 日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应根据甲方提供的供应商名单进行采购，并保证材料质量符合国家相关标准和规范要求。若乙方未按照甲方要求采购材料，甲方有权要求乙方更换供应商或承担相应责任。
2. 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和信息，并接受甲方对工程质量、进度和安全等方面的检查。若乙方不配合甲方监督，甲方有权要求乙方改正，并承担相应责任。
3. 甲方调整工程内容
甲方在合同履行过程中有权根据实际情况调整工程内容。乙方应按照甲方的调整要求进行施工，并保证工程质量符合甲方要求。若乙方因调整工程内容而产生的额外费用，甲方应承担相应费用。
4. 甲方提前终止合同
甲方在合同履行过程中有权提前终止合同。若甲方提前终止合同，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并办理相关手续。甲方应支付乙方按照合同约定应得的尾款，但有权扣除已支付的款项中应扣除的质量保证金。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方自主采购材料
乙方有权自主选择材料供应商。乙方应保证供应的材料质量符合国家相关标准和规范要求。若乙方供应的材料质量不符合要求，甲方有权要求乙方更换供应商或承担相应责任。
2. 乙方施工进度调整
乙方应按照合同约定的工期完成工程。若因特殊情况导致乙方无法按照约定工期完成工程，乙方应提前向甲方申请延期，并经甲方批准。若乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
3. 乙方质量保证
乙方应对工程质量负责。工程完成后，乙方应按照约定进行自检和甲方验收。若工程质量不符合约定，乙方应负责修复或重新施工，并承担相应费用。
4. 乙方保密义务
乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密。未经甲方同意，乙方不得向第三方泄露或使用甲方的保密信息。若乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介的职责
第三方中介应公正、公平地履行调解、仲裁等职责。中介机构的决定对双方均有约束力，双方应予以尊重并履行。
2. 第三方中介的费用
第三方中介的费用应由双方协商确定。若双方无法达成一致，中介机构有权根据实际情况收取费用。双方应按照约定承担中介费用。
3. 第三方中介的保密义务
第三方中介应对双方提供的保密信息予以保密。未经双方同意，中介不得向第三方泄露或使用保密信息。若中介违反保密义务，双方有权要求中介承担违约责任。
4. 第三方中介的公正性
第三方中介应保持公正性，不应受到任何一方的操控或影响。中介机构应根据事实和法律作出公正的决定，并保证调解、仲裁等过程的公正性。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术参数
3. 材料清单
4. 施工计划
5. 进度付款申请
6. 材料供应合同
7. 安全防护措施方案
8. 环保措施方案
9. 工程质量验收标准
10. 保密协议
11. 知识产权保护声明
12. 不可抗力证明
13. 调解仲裁协议
14. 合同履行过程中的其他相关文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付进度款，视为违约。
2. 乙方未按约定质量、标准和工期完成工程，视为违约。
3. 乙方未按照甲方要求采购材料，视为违约。
4. 乙方未配合甲方监督，视为违约。
5. 乙方未按照甲方要求调整工程内容，视为违约。
6. 乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。
7. 乙方未按照约定进行自检和甲方验收，视为违约。
8. 乙方未保守甲方提供的保密信息，视为违约。
9. 第三方中介未保持公正性，视为违约。
10. 第三方中介未保密双方提供的保密信息，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 砌砖工程：指按照图纸和规范要求，使用砖块进行墙体、地面等建筑构造施工的活动。
2. 违约：指合同一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定。
3. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
4. 保密信息：指合同双方在合同履行过程中产生的、未公开的、具有商业价值的信息。
5. 违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。
6. 调解仲裁：指通过第三方中介机构对合同争议进行调解或仲裁解决。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定延期付款或赔偿方案。
2. 材料质量问题：乙方应更换供应商或修复不合格材料，并承担相应责任。
3. 安全环保问题：乙方应立即整改，避免安全事故发生，并承担相应责任。
4. 合同争议：通过第三方中介机构进行调解或仲裁解决。
5. 不可抗力事件：双方根据实际情况协商处理，并按照合同约定承担责任。
五、所有应用场景：
1. 甲方为房地产开发商，乙方为砌砖工程施工承包商。
2. 甲方为公共设施建设单位，乙方为砌砖工程施工承包商。
3. 甲方为个体建筑业主，乙方为砌砖工程施工承包商。
4. 乙方为砌砖工程施工承包商，第三方中介为调解或仲裁机构。
5. 乙方为材料供应商，甲方为砌砖工程施工承包商。
6. 乙方为主导方，甲方为监督和管理方。
7. 第三方中介为合同争议的调解或仲裁机构。