资源描述
编号:__________
2025版个人二手房装修合同范本
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025版个人二手房装修合同范本
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方(卖方)的基本信息
1.2 乙方(买方)的基本信息
1.3 二手房的基本信息
1.4 装修工程的定义与范围
第二章:合同金额及支付方式
2.1 装修工程的合同金额
2.2 支付方式及支付时间表
2.3 预付款及进度款的支付比例
2.4 尾款的支付条件及时间
第三章:装修工程的设计与施工
3.1 设计方案的提供及确认
3.2 设计变更的处理方式
3.3 施工期限及施工进度安排
3.4 施工质量标准及验收
第四章:材料供应及质量保障
4.1 甲方提供的材料清单
4.2 乙方采购的材料清单
4.3 材料质量标准及验收
4.4 材料供应的时间及数量保障
第五章:工程变更及解除合同
5.1 工程变更的条件及程序
5.2 工程变更的费用及时间调整
5.3 合同解除的条件及责任
第六章:违约责任及争议解决
6.1 甲方违约的责任及赔偿
6.2 乙方违约的责任及赔偿
6.3 因第三方原因导致违约的责任分配
6.4 合同争议的解决方式及管辖法院
第七章:保修条款
7.1 装修工程的保修期限
7.2 保修范围及保修条件
7.3 保修费用及支付方式
第八章:合同的生效、变更与终止
8.1 合同的生效条件及时间
8.2 合同的变更程序及条件
8.3 合同终止的条件及后续处理
第九章:其他条款
9.1 双方约定的其他事项
9.2 合同附件清单
第十章:甲方(卖方)的权利与义务
10.1 甲方应提供的权利与服务
10.2 甲方应遵守的义务及禁止行为
第十一章:乙方(买方)的权利与义务
11.1 乙方应提供的权利与服务
11.2 乙方应遵守的义务及禁止行为
第十二章:第三方施工单位及监理
12.1 第三方施工单位的选择及责任
12.2 监理的角色及职责
第十三章:合同的附则
13.1 合同的修订及补充
13.2 合同的解除及终止后的处理
第十四章:合同的签字盖章
14.1 甲方(卖方)的签字盖章
14.2 乙方(买方)的签字盖章
14.3 第三方施工单位及监理的签字盖章
合同编号_________
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方(卖方)的基本信息
甲方:_________,身份证号码:_________,地址:_________。
1.2 乙方(买方)的基本信息
乙方:_________,身份证号码:_________,地址:_________。
1.3 二手房的基本信息
房屋地址:_________,房屋面积:_________平方米,房屋所有权证号:_________。
1.4 装修工程的定义与范围
装修工程包括但不限于:_________。
第二章:合同金额及支付方式
2.1 装修工程的合同金额
合同总金额为人民币(大写):_________元整(小写):_________元。
2.2 支付方式及支付时间表
2.3 预付款及进度款的支付比例
预付款为合同总金额的_________%;进度款为合同总金额的_________%。
2.4 尾款的支付条件及时间
尾款在验收合格后支付,支付金额为合同总金额的_________%。
第三章:装修工程的设计与施工
3.1 设计方案的提供及确认
甲方应在合同签订后_________天内提供完整的设计方案,乙方应在收到设计方案后_________天内确认或提出修改意见。
3.2 设计变更的处理方式
设计变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。
3.3 施工期限及施工进度安排
施工期限为_________个月,具体施工进度安排由双方协商确定。
3.4 施工质量标准及验收
施工质量应符合国家相关标准和行业规定,验收不合格的工程乙方有权要求返工。
第四章:材料供应及质量保障
4.1 甲方提供的材料清单
甲方提供的材料清单见附件一。
4.2 乙方采购的材料清单
乙方采购的材料清单见附件二。
4.3 材料质量标准及验收
材料质量应符合国家相关标准和行业规定,乙方对材料的质量有异议时,有权要求更换。
4.4 材料供应的时间及数量保障
甲方应按照施工进度及时提供所需材料,确保施工顺利进行。
第五章:工程变更及解除合同
5.1 工程变更的条件及程序
工程变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。
5.2 工程变更的费用及时间调整
工程变更引起的费用及时间调整,双方协商确定。
5.3 合同解除的条件及责任
合同解除的条件见附件三,解除合同后的责任按附件三的规定处理。
第六章:违约责任及争议解决
6.1 甲方违约的责任及赔偿
甲方违约的责任及赔偿见附件四。
6.2 乙方违约的责任及赔偿
乙方违约的责任及赔偿见附件四。
6.3 因第三方原因导致违约的责任分配
因第三方原因导致违约的责任按附件五的规定分配。
6.4 合同争议的解决方式及管辖法院
合同争议的解决方式为_________,管辖法院为_________。
第八章:合同的生效、变更与终止
8.1 合同的生效条件及时间
本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 合同的变更程序及条件
合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。
8.3 合同终止的条件及后续处理
合同终止的条件见附件六,终止合同后的后续处理按附件六的规定执行。
第九章:其他条款
9.1 双方约定的其他事项
双方约定的事项见附件七。
9.2 合同附件清单
合同附件清单见附件八。
第十章:甲方(卖方)的权利与义务
10.1 甲方应提供的权利与服务
甲方应按照合同约定提供材料和服务。
10.2 甲方应遵守的义务及禁止行为
甲方应遵守合同约定,不得有损害乙方利益的行为。
第十一章:乙方(买方)的权利与义务
11.1 乙方应提供的权利与服务
乙方应按照合同约定支付款项并提供必要的协助。
11.2 乙方应遵守的义务及禁止行为
乙方应遵守合同约定,不得有损害甲方利益的行为。
第十二章:第三方施工单位及监理
12.1 第三方施工单位的选择及责任
第三方施工单位的选择由双方协商确定,施工单位应对施工质量负责。
12.2 监理的角色及职责
监理负责对施工过程进行监督管理,确保施工质量。
第十三章:合同的附则
13.1 合同的修订及补充
合同的修订及补充见附件九。
13.2 合同的解除及终止后的处理
合同解除及终止后的处理见附件十。
第十四章:合同的签字盖章
14.1 甲方(卖方)的签字盖章
甲方签字:_________
甲方盖章:_________
14.2 乙方(买方)的签字盖章
乙方签字:_________
乙方盖章:_________
14.3 第三方施工单位及监理的签字盖章
施工单位签字:_________
施工单位盖章:_________
监理签字:_________
监理盖章:_________
合同编号:_________
签订日期:_________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定装修材料供应商,乙方应接受甲方的选择。甲方应在合同签订前向乙方提供材料供应商的详细信息,包括供应商名称、地址、联系方式等。
1.2 甲方监督施工过程
甲方有权对施工过程进行监督,以确保施工质量符合合同约定。甲方可在施工期间不定期对施工现场进行查验,并要求施工单位提供相关施工记录和材料合格证明。
1.3 甲方变更设计
甲方在合同签订后如有变更设计的需求,应提前_________天通知乙方。甲方应承担因设计变更引起的额外费用和延长工期。
1.4 甲方提前终止合同
甲方有权在合同履行过程中提前终止合同,但需向乙方支付违约金,违约金金额为合同总金额的_________%。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方支付款项
乙方应按照合同约定的时间和比例支付装修款项。乙方未按时支付款项的,甲方有权暂停施工,并要求乙方支付逾期付款的违约金。
2.2 乙方提供场地和协助
乙方应提供施工所需的场地和必要的协助,包括施工期间的出入证、水电接入等。
2.3 乙方变更设计
乙方在合同签订后如有变更设计的需求,应提前_________天通知甲方。乙方应承担因设计变更引起的额外费用和延长工期。
2.4 乙方提前终止合同
乙方有权在合同履行过程中提前终止合同,但需向甲方支付违约金,违约金金额为合同总金额的_________%。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的角色
第三方中介负责协调甲方、乙方及施工单位之间的关系,确保合同的顺利履行。
3.2 第三方中介的职责
第三方中介应监督甲方、乙方和施工单位按照合同约定履行各自的权利和义务。第三方中介在合同履行过程中发现违约行为的,有权要求违约方承担违约责任。
3.3 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担,费用金额按照双方协商确定的比例分摊。
3.4 第三方中介的解除合同
第三方中介在合同履行过程中如有严重违约行为,甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合作关系。解除合作关系后,甲方和乙方不再向第三方中介支付任何费用。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
附件一:甲方提供的材料清单
附件二:乙方采购的材料清单
附件三:设计方案
附件四:装修款项支付时间表
附件五:工程变更协议
附件六:合同终止协议
附件七:双方约定的其他事项
附件八:合同附件清单
附件九:合同的修订及补充
附件十:合同的解除及终止后的处理
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为及认定:
甲方未按约定提供材料或服务,未按时支付进度款,提前终止合同等行为均视为违约。
2. 乙方违约行为及认定:
乙方未按约定支付款项,未提供必要的协助,提前终止合同等行为均视为违约。
3. 第三方中介违约行为及认定:
第三方中介未履行协调、监督职责,未及时处理违约行为,提前终止合同等行为均视为违约。
三、法律名词及解释:
1. 合同:双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约:合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。
3. 违约金:当事人违反合同约定应承担的金钱赔偿责任。
4. 保修:合同当事人对合同履行过程中出现的质量问题承担修复或赔偿责任。
5. 第三方中介:协助甲方、乙方和施工单位进行合同履行协调、监督的单位或个人。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 材料供应延迟:甲方应提前与乙方沟通,协商延期及额外费用问题。
2. 设计变更:变更需求应及时沟通,签订书面变更协议,明确变更费用及工期。
3. 款项支付问题:双方应严格按照付款时间表支付,如有疑问应及时沟通解决。
4. 施工质量问题:及时与施工单位沟通,要求整改或返工,确保质量符合标准。
5. 违约行为:依据合同约定和相关法律,追究违约方的法律责任,要求赔偿损失。
五、所有应用场景:
1. 个人二手房买卖双方进行装修合作。
2. 二手房装修工程的设计、材料供应、施工及验收。
3. 合同履行过程中的款项支付、工程变更及违约处理。
4. 第三方中介参与协调、监督合同履行,解决合同履行中的问题。
展开阅读全文