2025墙面抹灰合同.docx

编号：__________

2025最新墙面抹灰合同

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025最新墙面抹灰合同
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（业主）名称及地址
1.2 乙方（施工方）名称及地址
1.3 墙面抹灰工程的定义
第二章：工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程面积
2.3 工程性质
2.4 工程预期完成时间
第三章：施工内容与要求
3.1 施工范围
3.2 施工标准与规范
3.3 材料要求
3.4 施工工艺流程
3.5 质量保证
第四章：合同价格与支付方式
4.1 合同总价
4.2 价格调整条款
4.3 支付方式
4.4 支付时间表
第五章：工期与进度
5.1 工程开工日期
5.2 工程竣工日期
5.3 施工进度计划
5.4 延期条款
第六章：甲方的义务与责任
6.1 提供施工场地与条件
6.2 配合与协调
6.3 支付合同价款
6.4 违约责任
第七章：乙方的义务与责任
7.1 施工质量与安全
7.2 施工人员管理
7.3 材料供应与保管
7.4 售后服务
第八章：合同的变更与解除
8.1 变更条件
8.2 解除条件
8.3 变更与解除的程序
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁机构
9.3 诉讼地点与法院
第十章：合同的生效、终止与解除
10.1 合同生效条件
10.2 合同终止条件
10.3 合同解除条件
第十一章：违约责任
11.1 甲方违约责任
11.2 乙方违约责任
11.3 违约赔偿金额及方式
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
12.2 不可抗力
12.3 法律适用与争议解决
12.4 合同的修改与补充
第十三章：附件
13.1 施工图纸与设计文件
13.2 材料合格证明文件
13.3 施工方案与工艺说明
第十四章：合同的签署与备案
14.1 合同签署日期
14.2 合同签署地点
14.3 合同备案程序
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（业主）名称：_________，地址：_________
1.2 乙方（施工方）名称：_________，地址：_________
1.3 墙面抹灰工程的定义：本合同所述墙面抹灰工程包括对甲方指定的墙面进行平整、清理、修补、抹灰、涂料等施工活动，以达到甲方满意的效果。
第二章：工程概况
2.1 工程地点：_________
2.2 工程面积：_________平方米
2.3 工程性质：_________
2.4 工程预期完成时间：自合同签订之日起____个工作日内完成
第三章：施工内容与要求
3.1 施工范围：包括但不限于_________
3.2 施工标准与规范：按照国家和行业相关标准进行施工
3.3 材料要求：乙方应使用符合国家标准的材料，并提供材料合格证明
3.4 施工工艺流程：_________
3.5 质量保证：乙方保证施工质量，如出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换
第四章：合同价格与支付方式
4.1 合同总价：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元
4.2 价格调整条款：如遇材料价格上涨，双方可协商调整合同价格
4.3 支付方式：银行转账/现金支付
4.4 支付时间表：合同签订后____个工作日内支付合同总价____%的费用，工程验收合格后支付剩余的____%的费用
第五章：工期与进度
5.1 工程开工日期：自合同签订之日起____个工作日内
5.2 工程竣工日期：自工程开工日期起____个工作日内
5.3 施工进度计划：乙方应按照甲方要求制定施工进度计划，并报甲方批准
5.4 延期条款：如乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，具体金额双方协商确定
第六章：甲方的义务与责任
6.1 提供施工场地与条件：甲方应保证乙方施工场地的安全和畅通，提供必要的施工条件
6.2 配合与协调：甲方应协助乙方办理相关手续，提供必要的配合与协调
6.3 支付合同价款：甲方应按照合同约定时间支付合同价款
6.4 违约责任：甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任
第七章：乙方的义务与责任
7.1 施工质量与安全：乙方应保证施工质量，确保施工安全，防止意外事故的发生
7.2 施工人员管理：乙方应加强对施工人员的安全教育和技能培训，确保施工人员遵守施工纪律
7.3 材料供应与保管：乙方应按照合同约定提供合格的材料，并妥善保管施工材料
7.4 售后服务：乙方应提供____年的售后服务，如出现质量问题，负责免费维修或更换
第八章：合同的变更与解除
8.1 变更条件：在合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，可签订补充协议
8.2 解除条件：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同
8.3 变更与解除的程序：变更或解除合同应经双方协商一致，并签订相应的协议
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼
9.2 仲裁机构：如双方同意仲裁，可选定_________仲裁委员会进行仲裁
9.3 诉讼地点与法院：合同签订地人民法院
第十章：合同的生效、终止与解除
10.1 合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效
10.2 合同终止条件：合同约定的工程完成后终止
10.3 合同解除条件：如双方协商一致，可解除合同
第十一章：违约责任
11.1 甲方违约责任：甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等
11.2 乙方违约责任：乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等
11.3 违约赔偿金额及方式：违约赔偿金额双方协商确定，赔偿方式为支付现金或银行转账
第十二章：其他条款
12.1 保密条款：双方应对合同内容及相关的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方
12.2 不可抗力：如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解决
12.3 法律适用与争议解决：本合同适用_________法律，如双方同意仲裁，则适用_________仲裁委员会的相关规定
12.4 合同的修改与补充：如双方同意对合同进行修改或补充，应以书面形式签订相应的协议
第十三章：附件
13.1 施工图纸与设计文件：见附件一
13.2 材料合格证明文件：见附件二
13.3 施工方案与工艺说明：见附件三
第十四章：合同的签署与备案
14.1 合同签署日期：_________年_________月_________日
14.2 合同签署地点：_________
14.3 合同备案程序：合同签订后，双方应按照相关规定将合同备案
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
甲方代表（签名）：_________ 乙方代表（签名）：_________
签订日期：_________年_________月_________日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。如乙方未按照甲方要求采购材料，甲方有权要求乙方承担由此产生的费用和责任。
2. 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合甲方的要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并在必要时对施工计划进行调整。
3. 甲方变更权：甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况变更施工内容、工程量及工程进度等。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整，并承担由此产生的费用和责任。
4. 甲方解除合同权：如乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应立即停止施工，并退还已支付的合同价款。如乙方因违约给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。
5. 甲方权益保障：甲方有权要求乙方提供担保，以确保乙方的履行合同的能力。如乙方未提供担保，甲方有权拒绝支付合同价款。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方质量承诺：乙方承诺施工质量符合国家标准和甲方的要求。如施工质量不符合约定，乙方应负责免费维修或更换，并承担由此产生的费用。
2. 乙方工期保证：乙方保证按照合同约定的工期完成施工。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金，具体金额双方协商确定。
3. 乙方材料供应：乙方负责采购施工所需材料，并保证材料的质量。如乙方提供的材料不符合要求，乙方应承担由此产生的费用和责任。
4. 乙方安全责任：乙方在施工过程中应严格遵守安全生产规定，确保施工安全。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。
5. 乙方保密义务：乙方应对合同内容及相关的商业秘密予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
2. 第三方中介费用：第三方中介的费用由甲乙双方共同承担。如双方另有约定，从其约定。
3. 第三方中介的解除权：如第三方中介未能履行协调职责，导致合同无法顺利履行，甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合同。
4. 第三方中介的赔偿责任：如第三方中介因过错导致合同无法履行，第三方中介应承担相应的赔偿责任。
5. 第三方中介的信息保密：第三方中介应对合同内容及相关的商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意不得泄露给第三方。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸与设计文件
2. 材料合格证明文件
3. 施工方案与工艺说明
4. 乙方提供的施工进度报告
5. 乙方提供的材料供应清单
6. 第三方中介提供的协调报告
7. 合同变更协议
8. 违约金计算公式
9. 安全事故报告
10. 保密协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付合同价款
未提供施工场地与条件
未配合与协调乙方施工
未按约定时间支付违约金
2. 乙方违约行为：
未按约定标准完成施工质量
未按约定时间完成工程
提供的材料不符合要求
未按约定支付违约金
3. 第三方中介违约行为：
未能履行协调职责
泄露合同内容及商业秘密
未公正、中立地处理争议和问题
三、法律名词及解释：
1. 墙面抹灰工程：指对墙面进行平整、清理、修补、抹灰、涂料等施工活动。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任。
4. 合同价款：指双方约定的为完成墙面抹灰工程而应支付的金额。
5. 违约行为：指违反合同约定的一方所应承担的责任。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
解决方案：协商调整施工计划，延长工期，必要时双方可协商增加合同价款。
2. 材料质量问题：
解决方案：乙方更换不符合要求的材料，如再次出现质量问题，乙方应承担重新施工的费用。
3. 安全事故发生：
解决方案：立即报告甲方，启动安全事故处理程序，乙方负责安全事故的善后处理，如有必要，乙方应承担由此产生的费用。
4. 合同争议：
解决方案：通过友好协商解决，协商不成时，可选择仲裁或向法院提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 甲方为房地产开发商，乙方为施工单位，双方就某一住宅项目签订墙面抹灰合同。
2. 甲方为公共设施管理方，乙方为承包商，双方就某一公共设施的墙面抹灰工程签订合同。
3. 甲方为个人业主，乙方为装修公司，双方就个人住宅的墙面抹灰工程签订合同。
4. 甲方为政府部门，乙方为中标施工单位，双方就政府项目的墙面抹灰工程签订合同。