园林景观绿化施工合同范本(2025版).docx

编号：__________

园林景观绿化施工合同范本(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

园林景观绿化施工合同范本(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及代表
1.2 乙方名称及代表
1.3 合同相关术语解释
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条件
3.3 支付方式
3.4 支付时间表
第四章：施工期限
4.1 工程开工日期
4.2 工程竣工日期
4.3 工期延误及延期费用
第五章：工程质量
5.1 工程质量标准
5.2 质量保证措施
5.3 质量验收程序
第六章：材料与设备
6.1 乙方提供的材料与设备
6.2 甲方提供的材料与设备
6.3 材料与设备验收标准
第七章：施工组织与管理
7.1 乙方施工组织架构
7.2 施工人员与管理人员配置
7.3 施工安全管理
第八章：变更与调整
8.1 工程变更条件
8.2 变更程序
8.3 变更费用承担
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
9.3 违约赔偿金额计算方式
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁地点及机构
10.3 诉讼地点及法院
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
12.2 广告宣传条款
12.3 知识产权保护条款
第十三章：附件
13.1 工程设计图纸
13.2 施工方案及技术要求
13.3 材料与设备清单
第十四章：合同的签署与备案
14.1 合同签署地点与时间
14.2 合同备案程序
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：_________（甲方全称）
1.2 乙方名称：_________（乙方全称）
1.3 甲方代表：_________（甲方代表姓名）
1.4 乙方代表：_________（乙方代表姓名）
1.5 合同相关术语解释：
1.5.1 园林景观绿化：指在园林中进行的树木、花卉、草本植物的种植和养护活动，以及与之相关的景观小品、园林建筑、水体、地形等的设计和施工。
1.5.2 施工：指按照设计图纸和施工规范，进行园林景观绿化的种植、养护、修建等活动。
1.5.3 工程进度：指工程从开工到竣工的时间进度安排。
1.5.4 合同价款：指双方约定的工程总价，包括工程款、材料款、人工款等。
1.5.5 违约：指合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的情况。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________（工程名称）
2.2 工程地点：_________（工程地点）
2.3 工程规模：_________（工程规模）
2.4 工程内容：_________（工程内容）
第三章：合同价格
3.1 合同总价：_________（合同总价）
3.2 价格调整条件：_________（价格调整条件）
3.3 支付方式：_________（支付方式）
3.4 支付时间表：
3.4.1 支付时间一：_________（支付时间一）
3.4.2 支付时间二：_________（支付时间二）
3.4.3 支付时间三：_________（支付时间三）
第四章：施工期限
4.1 工程开工日期：_________（工程开工日期）
4.2 工程竣工日期：_________（工程竣工日期）
4.3 工期延误及延期费用：_________（工期延误及延期费用）
第五章：工程质量
5.1 工程质量标准：_________（工程质量标准）
5.2 质量保证措施：_________（质量保证措施）
5.3 质量验收程序：
5.3.1 验收时间一：_________（验收时间一）
5.3.2 验收时间二：_________（验收时间二）
5.3.3 验收时间三：_________（验收时间三）
第六章：材料与设备
6.1 乙方提供的材料与设备：_________（乙方提供的材料与设备）
6.2 甲方提供的材料与设备：_________（甲方提供的材料与设备）
6.3 材料与设备验收标准：_________（材料与设备验收标准）
第七章：施工组织与管理
7.1 乙方施工组织架构：_________（乙方施工组织架构）
7.2 施工人员与管理人员配置：_________（施工人员与管理人员配置）
7.3 施工安全管理：_________（施工安全管理）
第八章：变更与调整
8.1 工程变更条件：
8.1.1 甲方提出变更请求，且变更内容不超出原合同范围；
8.1.2 乙方因施工条件变化、不可抗力等因素需要调整工程内容；
8.1.3 其他双方协商一致的变更情形。
8.2 变更程序：
8.2.1 变更请求方应向另一方提出书面变更通知；
8.2.2 双方就变更内容进行协商，并签订书面变更协议；
8.2.3 变更协议经双方签字盖章后生效。
8.3 变更费用承担：
8.3.1 变更导致的额外费用由变更请求方承担；
8.3.2 双方另有约定的，从其约定。
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任：
9.1.1 甲方未按约定支付价款的，应支付迟延支付价款的违约金；
9.1.2 甲方未按约定提供施工条件的，应承担由此增加的乙方费用；
9.1.3 其他甲方违约行为，甲方应承担相应的违约责任。
9.2 乙方违约责任：
9.2.1 乙方未按约定进度完成施工的，应支付迟延履行违约金；
9.2.2 乙方施工质量不符合约定的，应负责返工、修复或赔偿；
9.2.3 其他乙方违约行为，乙方应承担相应的违约责任。
9.3 违约赔偿金额计算方式：
9.3.1 违约金计算按照双方约定的违约金计算方式进行；
9.3.2 赔偿金额根据实际情况确定，包括但不限于直接损失、间接损失等。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：
10.1.1 双方应通过友好协商解决合同争议；
10.1.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁地点及机构：
10.2.1 双方同意将争议提交_________（仲裁地点）的_________（仲裁机构）进行仲裁。
10.3 诉讼地点及法院：
10.3.1 双方同意在合同签订地的人民法院提起诉讼。
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件：
11.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；
11.1.2 双方履行完毕合同约定的全部义务。
11.2 合同变更程序：
11.2.1 合同变更应按照第八章的变更程序执行；
11.2.2 合同变更协议经双方签字盖章后生效。
11.3 合同终止条件：
11.3.1 双方履行完毕合同约定的全部义务；
11.3.2 双方协商一致解除合同；
11.3.3 合同约定的其他终止条件。
第十二章：其他条款
12.1 保密条款：
12.1.1 双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密；
12.1.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
12.2 广告宣传条款：
12.2.1 未经对方同意，任何一方不得使用对方名称进行广告宣传；
12.2.2 违反本条款的，违约方应承担相应责任。
12.3 知识产权保护条款：
12.3.1 双方同意尊重对方拥有的知识产权；
12.3.2 任何一方发现对方侵犯其知识产权的，有权要求对方停止侵权行为。
第十三章：附件
13.1 工程设计图纸：
13.1.1 图纸编号：_________
13.1.2 图纸份数：_________
13.1.3 图纸交付时间：_________
13.2 施工方案及技术要求：
13.2.1 方案编号：_________
13.2.2 方案份数：_________
13.2.3 方案交付时间：_________
13.3 材料与设备清单：
13.3.1 清单编号：_________
13.3.2 清单份数：
多方为主导时的，附件条款及说明
甲方为主导时，附加条款及说明：
1. 甲方指定材料供应商：甲方有权指定园林景观绿化施工所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商采购材料，并确保材料质量符合合同约定。若乙方自行选择供应商，需事先取得甲方的书面同意。
2. 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合设计要求和合同约定。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并对施工中的问题提出整改要求。
3. 甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中对工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案，并报甲方审批。变更导致的额外费用由甲方承担。
4. 甲方提前验收权：甲方有权在合同约定的工程竣工日期之前对工程进行提前验收。提前验收合格的，甲方应支付相应的工程价款。提前验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
乙方为主导时，附加条款及说明：
1. 乙方质量承诺：乙方承诺严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合合同约定。若工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。
2. 乙方工期承诺：乙方承诺在合同约定的工期内完成工程施工。若因乙方原因导致工期延误，乙方应支付迟延履行违约金。
3. 乙方材料与设备供应：乙方负责提供合同约定的材料与设备，并确保其质量、性能符合合同要求。乙方应按照甲方的要求，及时提供相关材料与设备，不得拖延。
4. 乙方保密义务：乙方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。违反本条款的，乙方应承担相应责任。
第三方中介时，附加条款及说明：
1. 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方与乙方之间的关系，协助双方履行合同义务。中介应确保合同的顺利实施，并及时处理合同履行过程中的问题。
2. 第三方中介费用：中介费用由甲方承担。甲方应按照中介提供的中介服务费率支付中介费用。中介费用的支付时间为合同履行完毕后。
3. 第三方中介的违约责任：中介若未能履行合同约定的职责，导致甲方或乙方损失的，中介应承担相应的违约责任。中介的违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
4. 第三方中介的权益保护：中介在履行合同过程中，有权要求甲方和乙方提供必要的协助和支持。甲方和乙方应积极配合中介的工作，不得无故拒绝或拖延。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 施工方案及技术要求
3. 材料与设备清单
4. 工程进度计划
5. 质量保修书
6. 施工组织设计
7. 施工人员名单
8. 材料与设备供应合同
9. 保险证明文件
10. 许可和批准文件
11. 施工过程中的变更记录
12. 工程验收报告
13. 合同履行过程中的通信记录
14. 其他双方约定的附件
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定支付价款或延迟支付价款，视为违约。
2. 甲方未按约定提供施工条件或延迟提供，视为违约。
3. 乙方未按约定进度完成施工或延迟履行，视为违约。
4. 乙方施工质量不符合约定，视为违约。
5. 双方未按约定履行合同义务，导致合同目的不能实现，视为违约。
6. 双方未经协商一致擅自变更合同内容，视为违约。
7. 双方未按约定解决争议，视为违约。
8. 其他双方约定的违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 违约：指合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的情况。
2. 迟延履行：指合同一方未在约定的时间内履行合同义务。
3. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。
4. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
5. 合同解除：指合同双方协商一致或者依法解除合同关系的行为。
6. 仲裁：指合同双方约定将争议提交第三方仲裁机构进行审理和裁决的方式。
7. 诉讼：指合同双方将争议提交人民法院进行审理和判决的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定进度计划，定期召开进度会议，及时调整施工计划。
2. 材料供应不及时：与供应商提前沟通，备足紧急备用材料，签订长期供应合同。
3. 质量问题：加强质量监管，定期进行质量检查，及时整改不合格项。
4. 设计变更：及时沟通，签订变更协议，明确变更费用和工期影响。
5. 合同争议：积极协商解决，必要时提交仲裁或诉讼。
6. 法律法规变化：关注法律法规更新，及时调整合同内容，确保合规。
五、所有应用场景：
1. 园林景观绿化工程施工合同适用于各类园林景观绿化项目。
2. 适用于甲方为项目业主，乙方为施工单位的情况。
3. 适用于有第三方中介参与协调的情况。
4. 适用于合同双方在国内外开展项目的情况。
5. 适用于合同双方具有相互信任和合作意愿的情况。
6. 适用于其他双方约定的应用场景。