2025建设工程施工承包垫资协议书.docx

编号：__________

2025建设工程施工承包垫资协议书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025建设工程施工承包垫资协议书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.2 合同签订依据
1.3 合同性质和宗旨
1.4 合同适用法律
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
2.2 工程地点
2.3 工程内容和范围
2.4 工程量和工程质量标准
第三章：施工承包人
3.1 承包人基本信息
3.2 承包人资质和能力要求
3.3 承包人责任
3.4 承包人权利和义务
第四章：工程垫资
4.1 垫资金额和比例
4.2 垫资方式和期限
4.3 垫资的归还条件和期限
4.4 垫资的利息计算和支付
第五章：工程进度和质量
5.1 工程进度计划和节点
5.2 工程质量标准和要求
5.3 工程验收和移交
5.4 工程进度和质量的保障措施
第六章：合同价款与支付
6.1 合同总价款
6.2 支付方式和期限
6.3 价款调整和变更
6.4 违约金和赔偿
第七章：合同的变更和解除
7.1 合同变更的条件和程序
7.2 合同解除的条件和程序
7.3 变更和解除后的责任处理
第八章：违约责任
8.1 违约行为的认定
8.2 违约责任的形式和计算
8.3 违约责任免除的条件和情形
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 争议解决的程序和时效
9.3 仲裁或诉讼的地点和法院
第十章：合同的生效、变更和终止
10.1 合同的生效条件
10.2 合同的变更程序
10.3 合同的终止条件
第十一章：其他约定
11.1 保密条款
11.2 知识产权保护
11.3 不可抗力
11.4 合同的保管和复印件
第十二章：附件
12.1 附件清单
12.2 附件内容和形式的说明
第十三章：名词解释
13.1 名词解释清单
13.2 名词解释的内容和范围
第十四章：合同的签字盖章
14.1 合同签字盖章的要求和程序
14.2 签字盖章后的合同效力
14.3 合同的副本和份数
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同当事人
甲方：_________（甲方全称）
乙方：_________（乙方全称）
1.2 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规，以及甲乙双方的协商一致而签订的。
1.3 合同性质和宗旨
本合同为建设工程施工承包垫资协议书，宗旨是明确甲乙双方在工程承包过程中的权利、义务和责任。
1.4 合同适用法律
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
工程名称：_________
工程编号：_________
工程规模：_________
工程类型：_________
2.2 工程地点
工程位于：_________
2.3 工程内容和范围
工程内容包括：_________
工程范围包括：_________
2.4 工程量和工程质量标准
工程量：_________
工程质量标准：_________
第三章：施工承包人
3.1 承包人基本信息
承包人名称：_________
承包人地址：_________
法定代表人：_________
3.2 承包人资质和能力要求
承包人应具备的资质：_________
承包人应具备的能力：_________
3.3 承包人责任
承包人应按合同约定完成工程，并保证工程质量、安全、进度等满足合同要求。
3.4 承包人权利和义务
承包人的权利：_________
承包人的义务：_________
第四章：工程垫资
4.1 垫资金额和比例
垫资金额：_________
垫资比例：_________
4.2 垫资方式和期限
垫资方式：_________
垫资期限：_________
4.3 垫资的归还条件和期限
垫资归还条件：_________
垫资归还期限：_________
4.4 垫资的利息计算和支付
垫资利息计算方式：_________
垫资利息支付期限：_________
第五章：工程进度和质量
5.1 工程进度计划和节点
工程进度计划：_________
关键节点：_________
5.2 工程质量标准和要求
工程质量标准：_________
工程质量要求：_________
5.3 工程验收和移交
工程验收标准：_________
工程移交程序：_________
5.4 工程进度和质量的保障措施
进度保障措施：_________
质量保障措施：_________
第六章：合同价款与支付
6.1 合同总价款
合同总价款：_________
6.2 支付方式和期限
支付方式：_________
支付期限：_________
6.3 价款调整和变更
价款调整条件：_________
价款变更程序：_________
6.4 违约金和赔偿
违约金计算方式：_________
赔偿责任：_________
第七章：合同的变更和解除
7.1 合同变更的条件和程序
合同变更条件：_________
合同变更程序：_________
7.2 合同解除的条件和程序
合同解除条件：_________
合同解除程序：_________
7.3 变更和解除后的责任处理
变更后的责任处理：_________
解除后的责任处理：_________
第八章：违约责任
8.1 违约行为的认定
违约行为包括：_________
8.2 违约责任的形式和计算
违约责任形式：_________
违约责任计算：_________
8.3 违约责任免除的条件和情形
违约责任免除条件：_________
违约责任免除情形：_________
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
争议解决方式：_________
9.2 争议解决的程序和时效
争议解决程序：_________
争议解决时效：_________
9.3 仲裁或诉讼的地点和法院
仲裁地点：_________
诉讼法院：_________
第十章：合同的生效、变更和终止
10.1 合同的生效条件
合同生效条件：_________
10.2 合同的变更程序
合同变更程序：_________
10.3 合同的终止条件
合同终止条件：_________
第十一章：其他约定
11.1 保密条款
保密信息范围：_________
保密期限：_________
11.2 知识产权保护
知识产权保护内容：_________
11.3 不可抗力
不可抗力情形：_________
不可抗力后果处理：_________
11.4 合同的保管和复印件
合同保管方：_________
合同复印件份数：_________
第十二章：附件
12.1 附件清单
附件名称：_________
附件份数：_________
12.2 附件内容和形式的说明
附件内容说明：_________
附件形式说明：_________
第十三章：名词解释
13.1 名词解释清单
名词解释1：_________
名词解释2：_________
名词解释3：_________
13.2 名词解释的内容和范围
名词解释内容：_________
名词解释范围：_________
第十四章：合同的签字盖章
14.1 合同签字盖章的要求和程序
签字盖章要求：_________
签字盖章程序：_________
14.2 签字盖章后的合同效力
签字盖章后效力：_________
14.3 合同的副本和份数
合同副本份数：_________
【合同签字盖章页】
甲方签字：_________ 日期：____年__月__日
乙方签字：_________ 日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方要求采购材料。若乙方未按甲方要求采购，需承担相应责任。
1.2 甲方监督工程进度
甲方有权对工程施工进度进行监督，确保工程按期完成。若乙方工程进度严重滞后，甲方有权要求乙方支付违约金。
1.3 甲方对工程质量的审核
甲方有权对工程施工质量进行审核，确保工程质量符合合同约定。若乙方工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方整改或重新施工。
1.4 甲方变更工程内容
甲方有权根据实际情况变更工程内容，乙方应按照甲方要求进行调整。若因此导致乙方额外成本，甲方应承担相应费用。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方负责工程质量
乙方应确保工程质量符合合同约定，若工程质量出现问题，乙方应承担整改责任。
2.2 乙方按期完成工程
乙方应按合同约定的工期完成工程，若工程进度严重滞后，乙方需支付违约金。
2.3 乙方保护甲方利益
乙方在施工过程中应保护甲方利益，不得损害甲方财产和权益。若因此导致甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。
2.4 乙方提供工程资料
乙方应提供完整的工程资料，包括设计图纸、施工方案等，以确保工程顺利进行。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介负责协调甲乙双方关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介费用由甲乙双方协商承担。
3.2 第三方中介的权限
第三方中介在协调过程中有权了解工程进度、质量等情况，并提出建议。但其不具备变更合同内容的权力。
3.3 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同过程中的商业秘密和个人信息保密，不得泄露给无关第三方。
3.4 第三方中介的退出
若第三方中介无法履行协调职责，甲乙双方均有权要求其退出。退出条件由甲乙双方协商确定。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 施工方案和施工进度计划
3. 工程量和工程质量标准说明
4. 材料供应商清单和材料规格说明书
5. 工程验收标准和程序说明
6. 合同变更和解除的申请表格
7. 违约金计算公式和赔偿标准说明
8. 争议解决方式和相关法律法规文件
9. 合同签字盖章的授权委托书
10. 不可抗力情形的认定标准和程序
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付价款或垫资回报
2. 乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合标准
3. 乙方未按甲方要求采购指定材料或使用不合格材料
4. 乙方未按合同约定保护甲方利益或损害甲方财产
5. 乙方未按期提供工程资料或隐瞒重要信息
6. 第三方中介未能有效协调双方关系或泄露合同信息
7. 合同当事人未履行保密义务或侵犯对方知识产权
8. 合同当事人未按约定履行合同义务或违反合同条款
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
3. 垫资：合同一方在合同履行过程中，为另一方提供资金支持的行为。
4. 违约金：违约方因违约行为而应支付给对方的一种经济补偿。
5. 争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议的过程。
6. 不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。
7. 知识产权：权利人对其创作的智力成果依法享有的专有权利。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：协商调整工程进度计划，必要时签订进度补充协议。
2. 工程质量问题：及时整改，重新验收，必要时更换施工队伍或材料。
3. 材料供应不足：提前沟通，备选材料供应商，确保工程顺利进行。
4. 合同变更争议：书面协商一致，签订变更协议，明确变更后的权利义务。
5. 违约金计算争议：依据合同约定的计算公式和标准进行计算。
6. 知识产权侵权：立即停止侵权行为，赔偿损失，签订知识产权保护协议。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程项目的施工承包合同。
2. 适用于需要垫资建设的工程项目。
3. 适用于工程进度和质量有明确要求的合同。
4. 适用于涉及材料供应和第三方中介协调的合同。
5. 适用于需要明确违约责任和争议解决方式的合同。
6. 适用于涉及知识产权保护的工程合同。
7. 适用于需要在合同执行过程中进行变更或解除的合同。