2019-2025年一级建造师之一建工程法规模考预测题库(夺冠系列).docx

2019-2025年一级建造师之一建工程法规模考预测题库(夺冠系列)

单选题（共1000题）
1、根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是（ ）。
A.预拌混凝土
B.袋装水泥
C.预拌砂浆
D.散装水泥

【答案】 B
2、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（　）。2017
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任
C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
D.承包人的保修责任可以免除

【答案】 C
3、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（　）。 2016
A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

【答案】 C
4、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，下列对历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内施工活动的规定不正确的是（ ）。
A.不得进行新建、扩建活动，除必要的基础设施和公共服务设施除外
B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准
C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动
D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑

【答案】 C
5、下列情形中，人民法院应当将被执行人纳入失信被执行人名单的是（　）。
A.拒不执行生效法律文书确定义务的
B.拒绝申请执行人查询财产情况报告的
C.拒不履行执行和解协议的
D.以威胁方法妨碍、抗拒执行的

【答案】 D
6、因使用单位使用不当造成的建筑物损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由（ ）负责。
A.使用单位与建设单位
B.使用单位
C.施工单位与使用单位
D.使用单位与设计单位

【答案】 B
7、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定，下列说法正确的是()。
A.阳光公司无须给予李某任何经济补偿
B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿
C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿
D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿

【答案】 B
8、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（）。
A.生产企业资质证明
B.生产企业营业执照
C.生产许可证
D.第三方检测合格证明

【答案】 C
9、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是我国《民法典》中有关()的规定。
A.债权转让
B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务
D.债务人向第三人履行债务

【答案】 C
10、关于建设工程质量保修违法行为应承担的主要法律责任的说法,正确的是()。
A.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用
B.如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除,费用超出保证金额的,发包人不可向承包人进行索赔
C.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处20万元以上30万元以下的罚款
D.由他人原因造成的缺陷,承包人负责组织维修并承担费用

【答案】 A
11、根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。2018真题
A.仅供本团体成员约定采用
B.由社会团体协调相关市场主体共同制定
C.技术要求不得髙于强制性国家标准
D.应当免费向社会公开标准文本

【答案】 B
12、（2019年真题）某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折,应当由()承担连带责任。
A.建设单位和施工企业
B.建设单位和监理单位
C.监理单位和施工企业
D.道路管理部门和施工企业

【答案】 A
13、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任不包括()。
A.对拆除工程进行备案
B.提供施工现场的地下管线资料
C.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料
D.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

【答案】 D
14、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。（2016）
A.调解书不具有强制执行效力
B.调解书自作出之曰起发生法律效力
C.调解书与裁决书具有同等法律效力
D.裁决书不可以申请撤销

【答案】 C
15、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（　）。2017真题
A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序
B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序
C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结
D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

【答案】 B
16、某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机,则下列情形中，会导致要约 失效的是（ ）。
A. 建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更
B. 承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺
C. 建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知
D. 建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知

【答案】 B
17、关于物权的说法，正确的是（ ）。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权
D.物权的变动只能基于合同关系

【答案】 C
18、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（　）。2017真题
A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

【答案】 D
19、下列关于民事纠纷的法律解决途径，无需第三方参与的是（）。
A.和解
B.调解
C.仲裁
D.诉讼

【答案】 A
20、关于特种设备检验的说法,正确的是()。
A.起重机械的安装、改造、重大修理过程,应当经设备检验机构监督检验
B.未经监督检验或者监督检验不合格的,不得出厂或者交付使用
C.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患时,应当及时告知相关单位,并立即向建设单位报告
D.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员可以按以往经验推荐特种设备

【答案】 B
21、甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。
A.只能要求乙方返还4万元定金
B.只能要求乙方支付3万元违约金
C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金
D.只能要求乙方支付3万元违约金加返还定金的本金4万元或双倍返还定金

【答案】 D
22、关于劳务派遣的说法，正确的是（ ）。
A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员
B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1 年以上
C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资
D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

【答案】 D
23、建设工程施工合同实质上是一种特殊的()。
A.技术合同
B.买卖合同
C.委托合同
D.承揽合同

【答案】 D
24、根据《劳动合同法》,用人单位与劳动者已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年

【答案】 A
25、下列法规中，属于部门规章的是（　）。
A.《建设工程质量管理条例》
B.《北京市建筑市场管理条例》
C.《重庆市建设工程造价管理规定》
D.《招标公告发布暂行办法》

【答案】 D
26、施工总承包的建筑工程（ ）的施工必须由总承包单位自行完成。
A. 主体结构
B. 关键工程
C. 节能工程
D. 消防工程

【答案】 A
27、根据《 建设工程质量管理条例)，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是() .
A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书
B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确
C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计
D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程

【答案】 D
28、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同,合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款,但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议,建筑公司诉至人民法院,要求开发公司支付工程款并偿还垫付程款的利息,人民法院应()。
A.对该诉讼请求全部予以支持
B.对工程款诉讼请求予以支持,对利息诉讼请求不予支持
C.对该诉讼请求全部不予支持
D.对工程款诉讼请求不予支持,对利息诉讼请求予以支持

【答案】 B
29、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。此项规定体现了（ ）。
A. 建设单位的安全责任
B. 工程监理单位的安全责任
C. 施工单位的安全责任
D. 勘察、设计单位的安全责任

【答案】 C
30、甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求()承担违约责任。
A.丙承担违约责任
B.乙承担违约责任
C.乙和丙共同承担违约责任
D.乙或者丙承担违约责任

【答案】 A
31、甲公司将自己厂房租赁给乙公司使用，租赁期间，经询问确认乙公司无购买意向后，甲公司将该厂房卖给丙公司。根据有关的规定，下列关于买卖合同与租赁合同效力的表述中，正确的是（ ）。
A.买卖合同无效，租赁合同继续有效
B.买卖合同有效，租赁合同继续有效
C.买卖合同有效，租赁合同自买卖合同生效之日起终止
D.买卖合同无效，租赁合同须经丙公司同意后才继续有效

【答案】 B
32、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（　）。2014
A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致
B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉
C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】 D
33、建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过（）验收。
A.地方政府主管领导
B.建设单位主管领导
C.大气污染防治监管部门
D.生态环境主管部门

【答案】 D
34、生产经营单位使用涉及生命安全．危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（ ），方可投入使用。
A. 专业检测机构检测合格，取得安全标志
B. 专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准
C. 专业检验机构检验合格，申请安全使用证
D. 健立专门安全管理制度，定期检测评估

【答案】 A
35、根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（ ）。
A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人
B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人
C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人
D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

【答案】 D
36、关于评标规则的说法,正确的是（　）。2017
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标
C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序

【答案】 B
37、甲与某施工企业签订了一份2年期的劳动合同,合同中约定的生效时间为2014年5月1日,为了考察甲是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止于（）。
A.2014年6月1日
B.2014年7月1日
C.2014年8月1日
D.2014年11月1日

【答案】 B
38、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（　）负责。☆2014真题
A.监理单位
B.责任方
C.建设单位
D.施工单位

【答案】 B
39、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。（2016）
A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案
B.施工企业应当在幵工的3曰前通知管道所属单位
C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式
D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

【答案】 C
40、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当（　）。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门
B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

【答案】 D
41、债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的方式是()。
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置

【答案】 B
42、关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是（　）。
A.建设单位需将工程委托给具有相应资质等级的监理单位
B.建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理
C.监理单位不能与建设单位有隶属关系
D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

【答案】 A
43、关于建设工程代理行为的终止，下列说法正确的是（ ）。
A.建设工程代理行为中，委托人不能单方解除合同，必须取得对方同意
B.在建设工程活动中，任何一方的法人终止，代理关系均随之终止
C.委托代理中，被代理人有权单方取消委托，但代理人不能单方辞去委托
D.法律规定委托代理当事人任何一方取消委托代理时，必须对方同意为前提，并已通知到对方时，代理权即行消灭

【答案】 B
44、建设工程合同纠纷由仲裁机构裁决后，当事人应当自觉执行裁决。一方当事人不执行的，另一方当事人可以申请（ ）强制执行。
A. 仲裁机构
B. 建设行政主管部门
C. 司法监督机构
D. 有管辖权的人民法院

【答案】 D
45、某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家进行论证、审查，则方案论证、审查工作由()来组织。
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.施工单位
D.监理单位

【答案】 C
46、下列有关仲裁管辖的正确说法是()
A.实行级别管辖,但不实行地域管辖
B.实行地域管辖,但不实行级别管辖
C.既不实行级别管辖,也不实行地域管辖
D.既实行地域管辖,也实行级别管辖

【答案】 C
47、关于城镇土地使用税的说法,正确的有()
A.土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据,依照规定税额计算征收
B.经济发达地区土地使用税的适用税额标准可以适当提高,须报经国家税务总局批准
C.土地使用税按月计算、一次性缴纳
D.土地使用税的缴纳期限由县级人民政府确定

【答案】 A
48、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定,工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起( )内,向备案机关提交工程质量监督报告。
A.5日
B.7日
C.15日
D.30日

【答案】 A
49、关于赔偿损失特征的说法，错误的是（ ）。
A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式
B.赔偿损失是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
C.赔偿损失具有一定的任意性
D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则

【答案】 D
50、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）万元。
A. 240
B. 120
C. 80
D. 20

【答案】 C
51、根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。
A.被告住所地
B.原告住所地
C.调解协议签订地
D.调解组织所在地

【答案】 D
52、甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是（）。
A.丙应对此承担损害赔偿责任
B.乙应赔偿甲的损失
C.甲应对此承担损害赔偿责任
D.乙应赔偿丙的损失

【答案】 C
53、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期（2013）
A.勘察、设计单位
B.监理单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构

【答案】 A
54、某大型国有企业进行改制，改组为股份有限公司。以下不属于该公司组织机构的是 （）
A.董事会
B.股东会
C.监事会
D.股东大会

【答案】 B
55、 国家行政机关应纠纷当事人的请求,依据法律、法规和政策,对属于其职权管辖范围内的纠纷,通过耐心的说服教育,使纠纷的双方当事人互相谅解,在平等协商的基础上达成一致协议,促成当事人解决纠纷,其法律性质是()。
A.行政裁决
B.行政调解
C.行政争议
D.行政强制

【答案】 B
56、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，错误的是（ ）。
A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款
C.对于采用虚假证明文件申请施工许可证的，并由发证机关撤回施工许可证,并对责任单位处以罚款
D.对于欺骗手段骗取施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，责令停止施工，并对责任单位处以罚款

【答案】 C
57、（2019年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是（）
A.主要负责人，部门负责人和项目负责人
B.主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员
C.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员
D.主要负责人，项目负责人和从业人员

【答案】 B
58、公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（　）。
A.不服行政机关作出的行政处分
B.不服行政机关作出的行政处罚决定
C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解
D.不服地方人民政府颁布的规章

【答案】 B
59、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（ ）。
A. 延续有效
B. 注销注册或变更注册
C. 被吊销
D. 被撤销

【答案】 B
60、根据《建设工程安全生产管理条例》，不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员是()。
A.垂直运输机械作业人员
B.登高架设作业人员
C.爆破作业人员
D.钢筋作业人员

【答案】 D
61、按照《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，( )。
A.无需缴纳排污费
B.并缴纳行政罚款
C.并缴纳排污费
D.并缴纳超标准排污费

【答案】 D
62、对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为（ ）。
A. 在验收后应当报公安机关消防机构备案
B. 建设单位应当先行备案后进行消防验收
C. 可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查
D. 施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

【答案】 A
63、《建筑法》对为从事危险作业的职工办理意外伤害保险的要求是()。
A.必须办理
B.应当办理
C.鼓励办理
D.不作要求

【答案】 C
64、（2019年真题）下列情形中,产生合同之债的是（）。
A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失
B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书
C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙

【答案】 B
65、《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过()小时的工作制度。
A.38
B.40
C.42
D.44

【答案】 D
66、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是（ ）。
A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】 B
67、关于城市建设维护税的说法正确的是
A.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位,都是城市维护建设税的纳税义务人
B.城市维护建设税,以纳税人应该缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据
C.城市维护建设税,与消费税、增值税、营业税分别缴纳
D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的个人,不是城市维护建设税的纳税义务人

【答案】 A
68、任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用()
A.国有土地
B.集体土地
C.地方土地
D.单位土地

【答案】 A
69、关于无资质承揽工程，下列表述中正确的是()。
A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同
B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利
C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理
D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

【答案】 A
70、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币4000 万元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（ ）元。
A.240万
B.120万
C.80万
D.20万

【答案】 C
71、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（　）。2014
A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.配备兼职安全生产管理人员
C.各分部分项工程有应急预案
D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

【答案】 A
72、关于工伤认定的说法，正确的是（）。
A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实
B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止
C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则
D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人

【答案】 B
73、涉外仲裁的范围不包括涉外()中发生纠纷的仲裁。
A.经济贸易
B.运输
C.婚姻
D.海事

【答案】 C
74、无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定( )时间的劳动合同。
A.工作
B.解除
C.终止
D.续订

【答案】 C
75、建筑工程一切险和安装工程一切险的保险合同属于()合同。
A.财产保险
B.人身保险
C.责任保险
D.意外保险

【答案】 A
76、下列选项中，关于企业法人与项目经理部法律关系的表述，正确的是( )。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经企业法人授权，其职务行为可以代表企业法人
C.项目经理部行为的法律后果应由企业法人承担
D.项目经理部行为的法律后果应由项目经理承担

【答案】 C
77、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以 ( )作为结算工程款的依据。
A.双方达成的补充协议
B.双方签订的备案合同
C.类似项目的结算价格
D.市场的平均价格

【答案】 B
78、某施工单位租用大型起重机械，提供的起重机械经检验不合格，但出租单位伪造了产品合格证和检测合格证明。施工单位虽然发现了出租单位的伪造行为，但为赶工期依然使用了该设备。结算时，施工单位提出出租单位存在欺诈行为，要求撤销合同。下列说法中正确的是（ ）。
A. 施工单位可以申请人民法院撤销该租赁合同
B. 出租单位可以以施工单位欺诈为由申请变更合同
C. 该合同因存在欺诈，属于可变更、可撤销合同
D. 该出租合同因违反强制性规定而无效

【答案】 D
79、甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是（ ）。
A.联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人
B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任
C.联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务
D.联合体成员之一清偿全部债务后，联合体不能免除履行义务

【答案】 B
80、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（　）。2014
A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布
B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告
C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布
D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布

【答案】 D
81、承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在()的业务范围内承揽工程。
A.企业授权
B.其资质等级许可
C.工商登记
D.公司章程规定

【答案】 B
82、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是( )（2013）
A.国务院质量监督行政主管部门
B.国务院安全监督行政主管部门
C.国务院建设行政主管部门
D.国务院工商行政管理部门

【答案】 C
83、根据《民法典》规定，国家依照法律规定的权限和程序征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及不动产，是为了（ ）的需要。
A.特定人群
B.国家利益
C.公共利益
D.国家安全

【答案】 C
84、某建设项目中施工单位没有为后期招入的现场作业人员缴纳工伤保险费用,作业中职工发生工伤事故,以下说法错误的是()。
A.职工所在用人单位应依法向职工支付工伤保险待遇
B.施工总承包单位、建设单位承担连带责任
C.用人单位和施工总承包单位、建设单位不支付的,由工伤保险基金先行支付
D.若用工伤保险基金先行支付,可以选择不偿还

【答案】 D
85、某施工单付与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（ ）。
A. 10万元
B. 7万元
C. 6万元
D. 4万元

【答案】 B
86、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有 3 个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为
A.简易交付
B.拟制交付
C.指示交付
D.占有改定

【答案】 C
87、张某与某施工单位签订了一份三年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2005年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截止于（ ）
A.2005年4月10日
B.2005年6月10日
C.2005年9月10日
D.2006年3月10日

【答案】 C
88、.下列有关施工企业资质证书的延续和变更，正确的是（ ）。
A.资质证书有效期为 3 年，期满前 3 个月提出延续申请
B.企业在资质证书有效期内名称发生变更的，应在办理资质证书变更手续后 1 个月内在工商部门办理变更手续
C.跨地区承揽业务活动中，可以不提供建筑企业资质证书原件，只提供建筑企业资质证书复印件
D.在申请日期前 1 年至资质许可决定作出前，发生过质量安全事故的不予批准资质升级和增项申请

【答案】 C
89、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（ ）。
A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用
B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复
C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任
D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

【答案】 A
90、甲乙签订总价 100 万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳 10 万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付 15 万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付（ ）万元。
A.15
B.20
C.25
D.30

【答案】 C
91、根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让第三人的（ ）。
A.需经债务人同意，且需办理公证手续
B.无需经债务人同意，也不必通知债务人
C.无需债务人同意，但需办理公证手续
D.无需经债务人同意，但需通知债务人

【答案】 D
92、《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者()。
A.已解除劳动合同
B.已订立期限为1年的固定期限合同
C.签订期限为2年的固定期限合同
D.已订立无固定期限劳动合同

【答案】 D
93、建设工程开工前，办理建筑工程一切险并支付保险费用的是（ ）。
A. 承包商
B. 发包人
C. 分包商
D. 监理单位

【答案】 B
94、根据《标准化法》，关于企业标准的说法，正确的是（）。
A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准
B.企业标准可以高于国家标准
C.企业标准应当高于行业标准
D.企业标准应当与团体标准相符

【答案】 B
95、关于买卖合同的说法，正确的有（ ）。
A.标的物在交付之前产生的孽息，归出卖人所有
B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买
C.买卖合同是转移财产所有权的合同
D.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间
E.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物

【答案】 A
96、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（ ）。
A. 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B. 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C. 即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据
D. 此约定即使写入合同中，也属无效条款

【答案】 B
97、下列有关无固定期限劳动合同，说法正确的是（ ）。
A. 在本单位连续工作不满10 年的劳动者，均无权提出签订无固定期限合同
B. 无固定期限劳动合同由于没有终止时间，所以不可解除
C. 无固定期限劳动合同，约定试用期不得超过3 个月
D. 签订无固定期限劳动合同的劳动者，裁员时应当优先留用

【答案】 D
98、集体劳动合同由（ ）代表企业职工一方与用人单位签订。
A. 工会
B. 职工代表大会
C. 员工代表
D. 股东代表大会

【答案】 A
99、关于施工合同的义务下列说法,错误的是（ ）。
A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款
B.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人
C.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人
D.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人

【答案】 B
100、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（　）向特种设备检测机构提出定期检验要求。（2015）
A.5天
B.15天
C.20天
D.1个月

【答案】 D
101、在下列的各项表述中，属于安装工程一切险除外责任的是()造成损失。
A.一般性罚款
B.一般性丢失
C.离心力引起的结构断裂
D.电路短路

【答案】 D
102、建设主管部门经向原聘用企业核实，聘用企业在（ ）日内没有提供书面反对意见和相关证明材料的，应予办理注销注册或变更注册。
A.3
B.4
C.5
D.7

【答案】 D
103、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包 行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法,正确的是（）。
A.分包合同无效，则仲裁协议无效
B.分包合同有效,则仲裁协议有效
C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

【答案】 D
104、以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系诉讼程序法的是（ ）。