园林工程施工合同通用版.doc

园林工程施工合同通用版
建设工程合同也称建设工程承发包合同，是指由承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。以下是我为大家精心准备的：园林工程施工标准合同范本篇，欢迎参照阅读! 园林工程施工合同范本一 建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方) 经甲方对乙方专业知识的考核，同意将三国赤壁古战场新____区，园林绿化区域里的给排水、景观灯、景观小品、线管、水管预埋及施工等工程委托给乙方施工。为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务和责任，按照保证工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款。
一、总则 工程区域：依据甲方地形，乙方出效果图，由甲方审定，确定将效果图中的绿化工程及绿化区域里的景观、地灯、音响、亮化、给排水、管线预埋及施工等工程(在每个绿化区域施工前甲方有权更改施工效果图)。
1、工程名称：新____区园林绿化及景观亮化工程。
2、工程地点：。
3、工程内容：园林绿化，绿化区域内的景观、亮化、给排水及预埋工程。
二、承包方式：乙方将工程范围内的工程执行全包(包工、包料、包运输、包管理、包安全、包进度等承包方式)。
三、工程造价方式：
1、景观小品工程均由乙方绘制施工图交于甲方审定后严格按图施工，造价甲、乙双方均参照国家园林景观定额造价。
2、亮化工程均由乙方将产品、生产厂家、生产合格证、产品图片交与甲方审定后，经甲乙双方依据市场行情定价。
3、绿化苗木造价：依据行业规律，在反季节工程施工中苗木成活低，甲、乙双方可依据反季节行情进行协商定出合理价格。
4、景观小品、水电均参照相关定额协商定价，作为合同附件。
5、绿化苗木价格商定不变后，苗木价格清单作为附件放在合同后面。
6、本工程的一切税金由甲方承当，乙方不承当任何税费。关于合同签订之日未能确认的苗木价款和工程价格分别按照苗木的规格按年月份的市场价格为基础和施工图纸进行商定;商定后的价格乙方出具现场签证单，经甲方管理人员，公司加盖公章后为合同附件，为结算依据。
四、合同工期 自________年____月____日至________年____月____日(雨天工程顺延)
五、质量标准 按照国家相关建设标准达标合格。
六、双方责任：
1、甲方责任： 1甲方在开工前进行技术交底。 2甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任 1按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。 2应遵守施工现场的各项规章制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。 3应严格按行业标准规范施工，发现问题及时自行解决，保证工程质量达到合格标准，并对工程保养________年。
七、付款方式 本工程开工进场后乙方每月上报该月完成的工程量，经甲方审核后付该工程款的%，工程完工验收合格后第个月再支付总工程款的%，待保活期过后，甲乙双方盘点苗木成活状况及其他工程质量，无质量问题给予支付余款，关于未成活的苗木款从余款中扣除。
八、违约责任 此合同本着公平、公正的原则制定，甲、乙双方均必需履行各自责任，如有一方违约，对方可依据状况要求赔偿，赔偿金不高于合同价款的7%。 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力，待双方签字盖章后生效，工程完工甲方付清尾款________年以后失效。未尽事宜，双方共同协商解决。 甲方：(签章)乙方：(签章)________年____月____日________年____月____日 园林工程施工合同范本二 发包方(甲方)：承包方(乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、互利、公平、诚实信用的基础上，就____区鳝溪后溪新XX业委会要求中标工程量清单中除消防设备改换由乙方自行进行施工一事，达成一致看法，特签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：____区鳝溪后溪新XX改造工程
2、工程地点：____市____区鳝溪后溪新苑
第二条承包范围
1、按甲方(或业主)提供的____区鳝溪后溪新XX改造工程工程施工图纸，具体内容为：生活用水改造、下水道改造、景观灯改造、绿化改造、监控改造、电动门及楼宇对讲改造、保安室、宣扬栏、电梯修理开通及图纸中所示其他内容。具体详见清单
第三条承包方式
(一)本工程以包工包料方式由乙方承包。
(二)结算办法：
1、本合同价款采纳
2、工程量以甲方(或业主)提供的施工图、工程量清单为准，实际工程量按实际完工工程量决算，单价执行报价书中单价。
(三)合同文件组成及解释顺序： 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同协议书
(2)投标书及其附件
(3)标准、规范及有关技术文件
(4)图纸
(5)工程量清单及招标文件
(6)工程报价单
第四条工期：按照中标合同书所排列 一致。 工期自甲方(或业主)提供符合施工条件之日起至乙方完工并通过本合同约定的全部验收之日止。
第五条工程质量及验收标准
1、工程质量标准为政府部门组织验收的看法为准。如果验收不合格，乙方应自行整改到再次验收合格为止，在这其中甲方不承当任费用和责任，如果因此被扣除工程款，甲方有权从乙方的工程款中进行相应扣除，(扣除金额中包涵税费等一并由乙方支付)，乙方不得有任何看法并且自行承当责任，如果乙方没有整改或整改不到位，甲方有权自行整改，整改的费用由乙方工程款中扣除。
2、验收的依据和标准：以甲乙双方确认的施工图纸及说明，有关制定变更和技术交底及会议纪要，国家公布现行的施工验收规范和有关法规、规定为准;
第六条工程总价款及付款方式
(一)工程总价款 工程总价款为人民币(大写)：肆拾伍万元整元(小写：450000.00元)，按本合同约定的结算办法进行结算。工程由于是包干总价的模式，所以不会进行工程增补。
(二)付款方式 依据主管部门付款方式进行，工程款到账后3个工作日之内按比例支付款项，乙方出据由____区鳝溪后溪新苑业主委员会盖章的收款收据，并注明工程款项及内容。
第七条双方义务
一、甲方(或业主)责任
8.1甲方(或业主)在开工前提供乙方施工图壹份，并组织乙方和制定单位进行图纸会审，向乙方进行制定交底。
8.2协调处理施工现场各单位与乙方的工序关系，保证乙方的施工作业面。
8.3负责现场管理及工程质量等工作，合同期间假设有变更，应及时通知乙方。只有项目负责人书面签发指令和确认的签证才为有效。
二、乙方责任 8.
2.1编制施工组织制定，并于开工前提供给甲方(或业主)检察，做好施工进度、材料进场等各项工作，主要进场材料应通知甲方(或业主)检验及随机抽检。 8.
2.2严格按照制定图纸施工，保证定位、放线正确无误，依据有关规程规范做好各工种、工序交接。 8.
2.3保证质量与安全，做到文明施工，遵守甲方(或业主)及工地的各项规章制度，并承当与之相关的一切责任。 8.
2.4在乙方未完工验收前做好成品保护工作，期间假设发生损坏，乙方自费予以修复。 8.
2.5按甲方(或业主)要求和安装进度计划组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。合同期间乙方如必需变更该人选，应书面通知甲方(或业主)并须得到甲方(或业主)书面同意。 8.
2.6按甲方要求自行完成工程完工图完工文件及验收文件，其中包括提供设备及材料的检测报告及合格证书等等。
第八条违约责任
1、甲方(或业主)逾期付款的，每逾期____日，按应付而未付款的1向乙方支付违约金。
2、乙方未能在合同约定工期内通过完工验收的(含分期预验收)，每逾期____日，按工程预算总价款的1向甲方(或业主)支付违约金。
第九条完工验收：采纳分期完工预验收，全部完工终验收。
1、工程具备完工验收条件，乙方按国家工程完工验收有关规定，向甲方(或业主)提供完整完工资料及完工验收报告和完工图纸。
2、工程完工验收通过，乙方送交完工验收报告的日期为实际完工日期。工程按甲方(或业主)要求修改后通过完工验收的，实际完工日期为乙方修改后提请甲方(或业主)验收的日期。
第十条争议的解决 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十二条其它
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。
2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份均具同等法律效力。
3、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
4、本合同自双方签字、盖章后生效。 甲方：(公章)乙方：(公章) 法定代表人：法定代表人： 或授权签约人)：(或授权签约人)： 签订日期：________年____月____日 园林工程施工合同范本三 工程名称： 工程地点： 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行______园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式：
1、工程内容包括、、等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所必需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
二、工程造价： 乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。
三、付款方式:
1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余招待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。
四、工期
1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。
2、开工日期________年____月____日。
3、完工日期________年____月____日。
五、双方责任：
(一)甲方责任：
1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程完工验收，并按合同规定办理结算。
(二)乙方责任：
1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承当绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
3、工程完工后清理现场，做到工完场清。
六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份，具同等效力。 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表(签字):代表(签字):________年____月____日
返