资源描述
《建设工程施工管理》二级建造师考试期中综合测试试卷(含答案)
一、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有两个或两个以上的符合题意,有一个错选则本题不得分,少选,所选的每个选项得0・5分)。
1、按建标[2003]206号文件的规定,措施费包括()。
A、脚手架费
B、材料检验试验费
顷二次搬运费
D、夜间施工增加费
E、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
【参考答案】:A,C,D,E
措施费是指为完成工程项目施工,发生于该工程的施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工增加费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设施保护费、施工排水降水费等。材料检验试验费属于直接工程费中的材料费。
2、承包人的一般义务中,承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制( ),并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
A、设计任务书
8、施工进度计划
C、施工组织设计
D、施工措施计划
£、项目建议书
【参考答案】:C,D
3、人工定额的制定方法通常有()。
A、技术测定法
B、理论计算法
C、统计分析法
D、比较类推法
E、经验估计法
【参考答案】:A,C,D,E
4、单价合同的特点包括()。
A、允许随工程量变化而调整总价,不存在工程量方面的风险,对合同双方部比较公平
B、招标前发包单位无须对工程范围作出完整、详尽的规定,从而缩短招标准备时间
C、投标人只需对所列工程内容报出自己的单价,从而缩短投际时间
D、业主需要安排专门力量来核实已经完成的工程量,需要在施工过程中花费不少精力,协调工作量大
E、在施工进度上能极大地调动承包人的积极性和主动性
【参考答案】:A,B,C,E
5、《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程变更价款的确定
方法中,若因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因引起的工程变更,造成增加新的工程量清单项目时,其对应的综合单价按()
方法确定。
A、合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定
B、合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定
C、合同中没有适用或类似的综合单价,由承包人提出综合单价,经发包人确认后执行
D、合同中没有适用或类似的综合单价,由发包人提出综合单价,经工程师确认后执行
E、合同中没有类似的综合单价,按政府指导价格确定
【参考答案】:A,B,C
6、在正常施工条件下生产工人进行施工作业的定额时间包括
()。
A、基本工作时间
B、休息时间
顷停工时间
D、准备与结束时间
E、辅助工作时间
【参考答案】:A,B,D,E
施工作业的定额时间,是在拟定基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免的中断时间,以及休息时间的基础上编制的。
7、 施工现场质量检查方法主要有()等。
A、类比分析法
B、实测法
顷目测法
D、试验法
E、系统分析法
【参考答案】:B,C,D
8、下列各项属于第二类危险源的是()。
A、人的不安全行为
B、物的不安全状态
C、不良环境条件
D、产生能量的能量源
E、拥有能量的能量载体
【参考答案】:A,B,C
9、事故处理的依据应当包括()。
A、有关质量事故的观测记录、照片等
B、有关合同及合同文件
顷施工记录、施工日志等
D、事故造成的经济损失大小
E、相关的建设法规
【参考答案】:A,B,C,E
10、工作流程组织包括管理工作流程组织、信息处理工作流程组
织和物质流程组织,其中,物质流程组织包括()。
A、投资控制、进度控制工作流程
B、钢结构深化设计工作流程
C、弱电工程物资采购工作流程
D、外立面施工工作流程
E、与生成月度进度报告有关的数据处理流程
【参考答案】:B,C,D
11、设计方项目管理的目标包括()。
A、设计的成本目标
B、设计的进度目标
C、设计的质量目标
D、设计的出图计划
£、项目的投资目标
【参考答案】:A,B,C,E
12、供货方作为项目建设的一个参与方,其项目管理主要服务于()。
入、项目的整体利益
B、供货方本身的利益
C、设计方的利益
D、业主的利益
E、施工方的利益
【参考答案】:A,B
13、 关于施工文件立卷的基本原则,表述正确的是()。
A、卷内资料若有多种资料时,不同资料之间的排列顺序应按资料的编号顺序排列
B、卷内资料若有多种资料时,同类资料按日期顺序排列
C、卷内资料排列顺序要依据卷内的资料构成而定,一般顺序为封面、目录、备考表、文件部分、封底
。、施工文件资料应根据工程资料的分类和“专业工程分类编码参考表”进行立卷
E、一个建设工程由多个单位工程组成时,工程文件按单位工程立卷
【参考答案】:A,B,D,E
14、项目质量保证体系应有可行的质量计划。其质量计划应根据( )来编制。
A、企业的质量手册
8、项目费用目标
顷项目进度目标
。、项目安全管理目标
£、项目质量目标
【参考答案】:A,E
15、下列选项中,属于项目目标事前控制内容的有()。
A、收集项目目标的实际值
B、定期进行项目目标的计划值与实际值比较
C、事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素
D、针对影响项目目标的各种因素采取预防措施
E、当发现目标偏离时,采取纠偏措施进行纠偏
【参考答案】:C,D
16、以下表述符合工程监理单位的质量责任的是()。
A、依法取得相应资质等级证书
B、在资质等级许可的范围内承担工程监理业务
顷工程监理企业与建筑材料供应单位是上下级关系
D. X程监理企业依照法律法规、有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同实施监理
E. X程监理企业对施工质量承担监理责任
【参考答案】:A,B,D,E
17、根据国际惯例,在下列情况下,承包商可向业主提出利息索赔的有()。
A、业主拖延支付索赔款的利息
8、施工过程中业主错误扣款的利息
C、业主拖延支付工程款的利息
D、承包商原因导致工期拖延而增加的项目投资贷款利息
E、承包商原因导致工期拖延而增加的流动资金贷款利息
【参考答案】:A,B,C
18、建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括
()。
入、工程概况、事故概况
B、质量事故的处理依据
C、事故调查中的有关数据、资料
D、事故处理的建议方案
E、事故处理的初步结论
【参考答案】:A,C,D
施工调查报告的主要内容包括:工程概况;事故概况;事故发生后所采取的临时防护措施;事故调查中的有关数据、资料;事故原因分析与初步判断;事故处理的建议方案与措施;事故涉及人员与主要责任者的情况等。
19、属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是()。
A、调整进度管理方法
B、调整工作流程组织
C、改变施工方法
D、强化合同管理
E、调整任务分工
【参考答案】:A,D
20、工程测量记录是在施工过程中形成的确保建设工程定位、尺寸等满足设计要求和规范规定的资料统称,包括()。
A、工程定位测量记录文件
B、施工测量放线报验表
C、基槽及各层测量放线记录文件
D、X程竣工测量记录
E、沉降观测记录文件
【参考答案】:A,B,C,E
21、施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术,
包括()。
入、施工人员
8、施工技术
顷施工方法
。、施工机械
E、信息处理技术
【参考答案】:B,C,D
施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术,包括施工技术、施工方法和施工机械。
22、判决书应当写明的内容有()。
A、案由、诉讼请求、争议的事实和理由
B、判决认定的事实、理由和适用的法律依据
C、判决结果和诉讼费的负担
D、合议过程中所有法官的意见
E、上诉期间和上诉的法院
【参考答案】:A,B,C,E
23、施工项目经理在承担工程项目施工管理过程中,应履行的职
责有()。
A、确保项目建设资金的落实到位
B、建立质量、成本、进度管理体系
C、主持工程竣工验收
D、主持编制项目管理实施规划
E、接受审计
【参考答案】:B,D,E
施工项目经理在承担工程项目施工管理过程中,B、D、E三项是其应履行的职责。A、C两项是建设单位的工作职责。
24、施工组织设计是较为普遍采用的施工质量计划文件,其特点
在于能较强地反映施工质量控制的()。
A、层次性
B、技术性
C、包容性
D、强制性
E、可操作性
【参考答案】:A,B,C,E
25、建设工程施工风险管理中的风险识别的任务是识别施工全过程存在哪些风险,其工作程序包括()。
A、收集与施工风险有关的信息
B、确定风险因素
C、编制施工风险识别报告
D、风险分类和风险排序要求
E、分析各种风险的损失量
【参考答案】:A,B,C
二、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分,没选或选错均不得分)。
1、在工程项目施工技术交底中,()要对劳务分包方的班组进行分部分项工程安全技术交底,并监督指导其安全操作。
A、分包商技术负责人
B、专业责任工程师
C、总承包公司的总工程师
。、项目经理部技术负责人
【参考答案】:B
2、根据施工现场空气污染的处理要求,施工现场()必须进
行硬化处理,以便达到防止空气污染、保护环境的目的。
A、所有运输道路
B、主要运输道路
C、所有场地
D、运输和人行道路
【参考答案】:B
根据《中华人民共和国大气污染防治法》和各地方的有关规定,为了控制扬尘污染,提高大气环境质量,保障人体健康,施工现场内的主要运输道路必须进行硬质覆盖。故选B。
3、编制施工管理任务分工表,涉及到的事项有:①确定工作部门或个人的工作任务;
②项目管理任务分解;③编制任务分工表。正确的编制程序是
()。
A、①②③
B、②①③
C、③②①
D、②③①
【参考答案】:B
编制任务分工表应结合项目的特点,对项目实施的各阶段的费用(投资或成本)控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解。在项目管理任务分解的基础上,明确项目经理和上述管理任务主管工作部门或主管人员的工作任务,从而编制工作任务分工表。
4、 施工质量的控制中,()是保证施工质量的重要措施。
A、充分调动人的积极性
B、合理选择和正确使用施工机械设备
C、采用先进合理的工艺、技术
D、加强对材料的质量控制
【参考答案】:B
5、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》,致使120
名操作工人急性工业中毒的生产安全事故属于()。
A、特别重大事故
B、重大事故
C、较大事故
D、一般事故
【参考答案】:A
6、劳务分包合同中,工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后()天内进行核实。
A、7
B、14
C、21
D、28
【参考答案】:B
7、对事故调查结论持有不同意见可在事故处理工作时限内,交由上级劳动管理部门或者有关部门处理,仍不能达成一致的,由()裁决。
A、县级以上安全生产监督管理部门
B、省、自治区、直辖市劳动管理部门
C、同级人民政府
D、国务院有关部门
【参考答案】:C
8、 组织和人力资源规划是()的过程。
A、进行团队建设、提高人员积极性
B、识别、确定和分派项目角色、职责和报告关系
C、明确项目管理班子成员职责
D、对项目承担组织内的成员进行重新分配
【参考答案】:B
9、根据建设工程职业健康安全事故的分类,一次事故中死亡8人
属于()。
A、重伤事故
B、死亡事故
C、重大伤亡事故
D、特大伤亡事故
【参考答案】:C
职业健康安全事故的分类中,重伤事故一般指受伤人员肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤,能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害。或者造成每个受伤人损失105工作日以上的失能伤害;死亡事故是指一次事故中死亡职工1〜2人的事故;重大伤亡事故是指一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故;特大伤亡事故是指一次死亡10人以上(含10人)的事故。故选C。
10、甲单位拟新建一电教中心,经设计招标,由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中,不属于乙设计院项目管理目标的是
()。
A、项目投资目标
B、设计进度目标
C、施工质量目标
D、设计成本目标
【参考答案】:C
设计方作为项目建设的一个参与方,其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。设计方项目管理的任务包括:①与设计有关的安全管理;②设计成本控制和与设计工作有关的工程造价控制;③设计进度控制;④设计质量控制;⑤设计合同管理;⑥设计信息管理;⑦与设计有关的组织与协调。
11、建设工程项目进度控制的任务中,业主方进度控制的任务是
()。
A、依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度
B、控制整个项目实施阶段的进度
C、依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度
D、编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划
【参考答案】:B
12、承包人应根据()提交合格的竣工图。
A、H程性质的要求
8、施工合同约定
C、监理单位的要求
D、设计单位的要求
【参考答案】:B
13、某工程包含两个子项工程,合同约定甲项200元/m3,乙项
180元/m3,且从第一个月起,按5%的比例扣保修金,另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m3、500m3,则该月的工程量价款为()。
A、23万元
B、21. 85 万元
C、22. 6万元
D、25万元
【参考答案】:A
200*700+180*500
14、检验批应由()组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。
入、施工单位项目负责人
B、建设单位项目负责人
C、总监理工程师
D、监理工程师
【参考答案】:D
15、背景(十)
某大型工程位于某市市郊,周围道路属一般路段,施工临时住宿、食堂均设置在现场围墙内。在开工前,施工单位制订了施工安全技术措施,并向有关人员进行了技术交底。由于工期较紧,施工单位向有关部门申请夜间施工,并承诺保证文明施工。根据背景(十)。回答下
列问题。根据施工安全技术交底制度,负责组织有关部门向项目经理部和分包商进行安全技术措施交底的是()。
A、建设单位技术负责人
B、监理单位技术负责人
C、总承包单位的安全部门负责人
D、总承包单位的工程师
【参考答案】:D
16、监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况进行
()的检查。
A、定期
B、不定期
C、重点
D、常规
【参考答案】:B
17、 关于施工进度计划,下列说法不正确的是()。
入、施工方编制的与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和建设工程项目施工进度计划
8、施工企业的施工生产计划,以整个施工企业为系统
C、建设工程项目施工进度计划,以每个建设工程项目的施工为系统
D、建设工程项目施工进度计划,属于企业计划的范畴
【参考答案】:D
建设工程项目施工进度计划,属于工程项目管理的范畴;施工企业的施工生产计划,属企业计划的范畴。故选D。
18、对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任,
并承担由此造成损失的单位是()。
A、设计单位
B、建设单位
顷施工总承包企业
D、监理单位
【参考答案】:C
对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任,并承担由此造成损失的单位是施工总承包企业。
19、建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全
生产条件导致事故发生的施工单位给予()的处罚。
A、罚款
B、暂扣或吊销安全生产许可证
C、停业整顿
D、降低资质等级或吊销资质证书
【参考答案】:B
20、项目管理中,最重要的任务是是()
A、质量控制
B、安全管理
C、投资控制
。、目标控制
【参考答案】:B
21、在建设工程施工承包合同执行过程中,()。
A、业主可以承包商提出索赔,承包商不可以向业主提出索赔
B、业主可以承包商提出索赔,承包商也可以向业主提出索赔
C、业主不可以承包商提出索赔,承包商可以向业主提出索赔
D、业主不可以向承包商提出索赔,承包商也不可以向业主提出索赔
【参考答案】:B
22、监理工程师有发出工程变更的权力,但在发出变更通知前,()。
A、应征得有关政府部门的批准
B、应征得业主的批准
C、应征得业主与承包商的批准
D、应由业主、监理工程师与承包商三方协商
【参考答案】:B
23、若按项目组成编制施工成本计划,项目应按()的顺序
依次进行分解。
A、单项工程-单位工程-分部工程-分项工程
B、单项工程-分部工程-单位工程-分项工程
C、单位工程-单项工程-分部工程-分项工程
D、单位工程-单项工程-分项工程-分部工程
【参考答案】:A
大中型工程项目通常是由若干单项工程构成的,而每个单项工作包括多个单位工程,每个单位工程又是由若干个分项工程所构成。因此,首先要把项目总施工基本到单项工程和单位工程中,再进一步分解为分部工程和分项工程。
24、建筑施工场界噪声限值中,各种打桩机械的昼间噪声限值为()[dB(A)]。
A、75
B、85
C、70
D、65
【参考答案】:B
25、反映业主和项目各参与方之间,以及项目各参与方之间的合
同关系的是()。
A、合同结构图
B、编码结构图
顷项目结构图
。、项目组织结构图
【参考答案】:A
组织论的三个重要组织工具中,合同结构图反映的是一个建设项目参与单位之间的合同关系;项目结构图是对一个项目的结构进行逐层分解,以反映组成该项目的所有工作任务;项目组织结构图反映一个组织系统中各子系统之间和各元素之间的组织关系,反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系。故选A。
26、某建设工程施工合同约定:工程无预付款,进度款按月结算,
保留金按进度款的3%逐月扣留,监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认,施工单位第一个月完成工程款25万元,第二个月完成工程款30万元,则第二个月监理工程师应签发的付款金额为()万元。
A、24. 25
B、29.1
C、53.35
D、55
【参考答案】:C
因监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元,第一月应付款25X(1-0.03)-24.25万元<25万元,不签发付款凭证;第二月应付款 30X(1-0.03)+24.25=53.35 万元。
27、 供货方的项目管理工作主要在()进行。
A、动用准备前阶段
B、设计阶段
顷施工阶段
D、决策阶段
【参考答案】:C
28、在关键部位、关键工序进行施工前()小时,施工企业应书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。
A、36
B、24
C、48
D、96
【参考答案】:B
在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时.施工企业应书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。监理机构安排人员实施旁站监理。
29、下列哪项不属于文明施工的基本要求()。
入、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范
B、在现场设置专门的垃圾站、水冲式厕所、无公害食品加工设备
顷施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置
。、职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求
【参考答案】:B
30、如果某一分部的对外营业收入总额占企业全部营业收入总额()及以上的,则不需编制分部报表。
A、100%
B、90%
C、80%
D、70%
【参考答案】:B
31、工程网络计划执行过程中,如果某项工作实际进度拖延的时
间超过其自由时差,则该工作()。
入、心定影响其紧后工作的最早开始
B、必定变为关键工作
C、必定导致其后工作的完成时间推迟
。、心定影响工程总工期
【参考答案】:A
工作的自由时差(FFi-j)是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下,工作i-j可以利用的机动时间。如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差,则该工作闺怨影响其紧后工作的最早开始时间。
32、在施工安全技术交底制度中,()由总承包公司的总工程师组织有关部门向项目经理部和分包商进行安全技术措施交底。
A、一般工程项目
B、特大型工程项目
C、大规模群体性工程
D、小型项目工程
【参考答案】:B
33、某一年产量为50万吨乙烯的石油冶炼项目通过公开招标的方式最终确定飞达工程总承包公司负责完成该项目的设计、采购和施工等任务,本项目所采用的工程项目承包模式在国际上通常被称作
()。
A、D+B承包模式
B、D-B-B承包模式
C、EPC承包模式
D、BOT承包模式
【参考答案】:C
该项目采用的是设计、采购和施工的工程项目总承包模式,在国际上也被称作EPC承发包模式。D+B承发包模式指的是设计和施工的工程项目总承包模式,D-B-B承发包模式指的是传统的设计、招标和施工三个实施阶段相互分离的工程承发包模式,而BOT承发包模式则指的是建造、运营和移交的承发包模式,也是指项目融资的一种方式。故选C。
34、关于周转性材料消耗量的说法,正确的是()。
A、周转性材料的消耗量是指材料使用量
B、周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示
C、周转性材料的摊销量供施工企业组织使用
D、周转性材料的消耗与周转使用次数无关
【参考答案】:B
周转性材料指在施工过程中多次使用、周转的工具性材料。周转材料消耗量应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。
35、施工现场质量检查的实测法中,通过“吊”进行质量检验时,
主要是用于()。
A、检查垂直度
B、墙面的平整度
C、踢脚线的垂直度
D、确定轴线位置是否偏离
【参考答案】:A
36、凡涉及工程施工主要技术基准、影响施工总体质量的技术复核内容,以及按照施工()要求,必须报监理工程师核准的技术复核项目,施工单位必须按规定报送,获准后才能作为施工依据。
A、监理大纲
B、监理方案
C、监理细则
D、监理规范
【参考答案】:C
37、质量控制是指()。
A、确立质量方针的全部职能和工作内容
B、致力于满足质量要求的一系列相关活动
C、对质量的计划、实施、检查、处理的全部工作
D、实施质量方针的全部职能和工作内容
【参考答案】:B
38、施工总承包管理模式在费用控制方面的特点是()。
A、多数情况下,由业主方与分包人直接签约,业主方风险较小
B、某部分施工图完成后,由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的招标,分包合同的投标报价较有依据
C、某部分施工图完成后,由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的招标,分包合同的投标报价缺少依据
D、在进行施工总承包管理单位的招标时,已确定合同总造价,对业主风险较小
【参考答案】:B
39、下列对施工质量事故处理的基本要求表述错误的是()。
A、加强事故处理的检查验收工作,认真复查事故的实际情况
B、重视消除造成事故的原因,注意重点治理
C、正确确定处理的范围和正确选择处理的时间和方法
D、确保事故处理期间的安全
【参考答案】:B
40、施工安全技术交底就是在建设工程施工前,由()向施
工班组和作业人员进行有关工程安全施工的详细说明,并由双方签字确认。
入、项目部的技术人员
B、设计单位代表
C、监理工程师
。、项目部的预算人员
【参考答案】:A
施工安全技术交底是指在建设工程施工前,项目部的技术人员向施工班组和作业人员进行有关工程安全施工的详细说明,并由双方签字确认。安全技术交底一般由技术管理人员根据分部分项工程的实际情况、特点和危险因素编写,是操作者的法令性文件。故选A。
41、计算工程索赔时最常用的方法是()。
A、总费用法
B、修正预算单价法
C、修正的总费用法
D、实际费用法
【参考答案】:D
42、 施工成本计划中,()成本计划即选派项目经理阶段的预算成本计划,是项目经理的责任成本目标。
A、竞争性
B、指导性
C、实施性
D、战略性
【参考答案】:B
43、建设工程施工合同是发包人和承包人之间为完成商定的工程建设任务,确定双方()和义务的协议。
A、职责
B、权限
C、权力
D、权利
【参考答案】:D
44、施工现场的通风、照明、安全卫生防护设施等指的是
()。
A、主观因素
B、客观因素
C、内在因素
D、外在因素
【参考答案】:A
45、职业健康安全管理体系标准由五大要素构成,它们分别是
()。
A、范围、总要求、方针、实施与运行、管理评审
B、方针、策划、实施与运行、检查和纠正措施、管理评审
C、引用文件(标准)、方针、策划、实施与运行、检查和纠正措施
D、术语和定义、方针、实施与运行、检查和纠正措施、管理评审
【参考答案】:B
职业健康安全管理体系标准由“方针一策划一实施与运行一检查和纠正措施一管理评审”五大要素构成,采用了 PDCA动态循环、不断上升的螺旋式运行模式。故选B。
46、施工过程的质量控制,必须以()为基础和核心。
展开阅读全文