2025年监理工程师之土木建筑目标控制题库练习试卷A卷附答案.docx

2025年监理工程师之土木建筑目标控制题库练习试卷A卷附答案

单选题（共1500题）
1、新增固定资产的价值构成应包括（）
A.预备费
B.无形资产
C.铺底流动资金
D.进厂职工培训费

【答案】 A
2、下列框架结构多层办公楼(一般装修)的单位面积造价(元/㎡)最接近以下哪一项？( )
A.400～600元/㎡
B.600～800元/㎡
C.800～1000元/㎡
D.1000～1800元/㎡

【答案】 D
3、当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师的工作，说法正确的是（ ）。
A.只需负责施工方面的监理职能
B.只需负责设计方面的协调工作
C.只需负责设计方面的管理与协调工作
D.不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能

【答案】 D
4、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（　）。
A.施工存在质量事故隐患
B.施工单位未按施工方案施工
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
D.施工不当造成工程质量缺陷

【答案】 C
5、在工程勘察的现场作业质量控制中，监理工程师应对()进行审查。
A.现场质量保证体系
B.勘察实施方案
C.重要岗位人员的上岗证
D.勘察成果报告

【答案】 C
6、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，如果拟采用的新技术、新工艺，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.设计单位

【答案】 C
7、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，每个工日单价200元，承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元，承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（　　）元。
A.2500
B.3500
C.4260
D.4100

【答案】 D
8、工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第8、9和12天，则该工作的最迟开始时间是第（ ）天。
A.8
B.2
C.3
D.5

【答案】 C
9、（2020年真题）卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（　）。
A.反馈方法
B.过程方法
C.评价方法
D.监督方法

【答案】 B
10、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（　　）。
A.观察和必要的判断　
B.检查和必要的鉴定
C.回访和必要的跟踪　
D.分析和必要的验证

【答案】 B
11、下列哪一个部门负责解释工程建设强制性标准？( )
A.标准批准部门
B.标准编制部门
C.标准编制部门的上级行政主管部门
D.标准编制部门的下属技术部门

【答案】 A
12、当结构构件承载力达不到设计要求时，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷或结构补强等不同处理方案，进行对比辅助决策，此属于辅助方法中的（）。
A.试验验证
B.定期观测
C.专家论证
D.方案比较

【答案】 D
13、在（）年，世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本(相当于我国的建设工程总投资)作了统一规定。
A.1977
B.1978
C.1979
D.1980

【答案】 B
14、某土方工程，招标工程量为5000m3，承包人标书中土方工程单价为60 元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为55 元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3，则该土方工程款为（ ）元。
A.275000
B.360000
C.330000
D.358750

【答案】 D
15、对检验批基本质量起决定性作用的主控项目，必须全部符合有关（　　）的规定。
A.检验技术规程
B.专业验收规范
C.统一验收标准
D.工程监理规范

【答案】 B
16、下列选项中说法不正确的是()。
A.一体化指的是基于
B.IM技术可将几何、材料、空间关系、进度、成本等多种项目信息集成于三维模型中，并对其进行综合应用B建筑性能分析主要包括能耗分析、光照分析、设备分析、绿色分析等
C.信息完备性体现在B.IM技术可对工程对象进行3
D.设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来

【答案】 A
17、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），在合同履行期间，由于招标工程量清单缺项，新增了分部分项工程量清单项目，关于其合同价款确定的说法，正确的是（　　）。
A.新增清单项目的综合单价应当由监理工程师提出
B.新增清单项目导致新增措施项目的，承包人应将新增措施项目施工方案提交发包人批准
C.新增清单项目综合单价应由承包人提出，但相关措施项目费用不能再做调整
D.新增清单项目应由额外工程处理，承包人可选择或者不做

【答案】 B
18、在混凝土矿物掺合料中，不能改善混凝土工作性的活性粉体材料是。
A.硅灰
B.矿渣粉
C.硅粉
D.粉煤灰

【答案】 C
19、（2022年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（　）。
A.流水强度和流水段数
B.流水段数和流水步距
C.流水步距和流水节拍
D.流水节拍和流水强度

【答案】 C
20、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（　　）。
A.净现值
B.投资收益率
C.利息备付率
D.项目投资财务净年值

【答案】 B
21、监理工程师对承包单位进场的施工机械设备进行检查核对的目的是为了控制()，保证施工质量。
A.施工方案的先进性
B.施工措施的针对性
C.作业技术准备状态
D.施工计划的可行性

【答案】 C
22、利用S 曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S 曲线的右侧，则该实际进展点与计划S 曲线在水平方向的距离表示工程项目（ ）。
A.实际进度拖后的时间
B.实际进度超前的时间
C.拖欠的任务量
D.超额完成的任务量

【答案】 A
23、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（　　）。
A.表明其履行施工合同的能力
B.听取监理工程师的建设性意见
C.请求监理工程师优化施工进度计划
D.解除其对施工进度计划的责任和义务

【答案】 B
24、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（　　）。
A.依次关系
B.搭接关系
C.组织关系
D.工艺关系

【答案】 C
25、以下关于监理工程师对于建设工程进度控制，说法正确的是（　　）。
A.建设工程进度控制应根据唯一原则—进度总目标，编制计划并付诸实施
B.建设工程进度控制从设计准备开始，涉及整个设计、施工阶段
C.建设工程进度控制的最终目的是按预定的时间动用或提前交付使用
D.监理工程师通过对建设单位和施工单位的协调，从而保证建设工程进度目标的实现

【答案】 C
26、在工程施工质量验收活动中，（　　）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.检验批

【答案】 D
27、（2017年真题）工程中采用新工艺、新材料的，应有（　）及有关质量数据。
A.施工单位组织的专家论证意见
B.权威性技术部门的技术鉴定书
C.设计单位组织的专家论证意见
D.建设单位组织的专家论证意见

【答案】 B
28、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。
A.业主
B.政府
C.监理单位
D.施工单位

【答案】 B
29、某拟建工程的生产能力是已建类似工程的2倍，已知已建类似工程的投资额为1000万元，该类工程的生产能力指数为0.5，综合调整系数为1。可估算出该拟建工程的投资额为（　）万元。
A.500
B.707
C.1000
D.1414

【答案】 D
30、根据《建设工程监理规范》GB／T50319--2013的规定，工程监理单位要依据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程进行（）。
A.投资控制
B.材料控制
C.造价控制
D.设计控制

【答案】 C
31、（2020年真题）根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（　）。
A.重新申请施工许可证
B.报发证机关核验施工许可证
C.申请换发施工许可证
D.报发证机关延期施工许可证

【答案】 B
32、物资需求计划编制中，确定建设工程各计划期需求量的主要依据是（　）。
A.年度施工进度计划
B.分部分项工程作业计划
C.物资储备计划
D.施工总进度计划

【答案】 A
33、建设工程施工阶段进度控制的主要任务是（　　）。
A.调查和分析工程环境及施工现场条件
B.编制施工总进度计划，并控制其执行
C.进行工程项目工期目标和进度控制决策
D.编制年度竣工投产交付使用计划

【答案】 B
34、混凝土结构预埋螺栓检验时，外露长度允许偏差只允许有正偏差+10mm，不允许有负偏差，沿纵、横两个方向量测的中心线位置最大允许偏差为：( )
A.2mm
B.3mm
C.5mm
D.10mm

【答案】 A
35、应用ABC 分析法选择价值工程对象，是将（ ）的零部件或工序作为研究对象。
A.生产工艺复杂
B.价值系数髙
C.成本比重大
D.功能评分值高

【答案】 C
36、根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件由（ ）个层次的文件构成。
A.二
B.三
C.四
D.五

【答案】 B
37、（2022年真题）建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（　）。
A.专业工作队数等于施工过程数
B.相邻施工过程的流水节拍相等
C.相邻施工段之间可能有空闲时间
D.各专业工作队能够在施工段上连续作业

【答案】 D
38、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（ ）。
A.建立健全的设计技术经济定额
B.编制设计总进度计划
C.审查设计进度计划的合理性
D.建立设计工作技术经济责任制

【答案】 C
39、由于业主原因，造成工期延长。在工期延长期间的管理人员的工资、办公、通讯和交通费等应归为索赔费用中的（ ）。
A.人工费
B.利润
C.材料费
D.管理费

【答案】 D
40、下列评价指标中，( )属于动态指标。①投资利润率②投资收益率③财务净现值④内部收益率⑤投资报酬率
A.①②
B.③④
C.②③
D.④⑤

【答案】 B
41、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（ ）。
A.纯随机抽样
B.分层抽样
C.等距抽样
D.整群抽样

【答案】 A
42、保证施工总进度目标的实现，首先要对进度目标进行分解，能够划定进度控制分界点的分解方法是（　　）。
A.按项目组成分解
B.按承包单位分解
C.按施工阶段分解
D.按计划期分解

【答案】 C
43、每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于（　　）。
A.划分施工段的数目
B.安全施工的要求
C.单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求
D.单位时间内其完成的工程量

【答案】 C
44、一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（　　）有关。
A.收集方式
B.施工场地
C.资料收集人员
D.时间间隔

【答案】 D
45、工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）
A.积极参与事故调查
B.要求施丁单位提供相应证据
C.回避参与事故调查
D.积极协助客观提供相应证据

【答案】 D
46、民用建筑主体结构的耐用年限分为()
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级

【答案】 C
47、根据现行规定，因病假、停工学习等原因，按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资，属于（　　）。
A.计时工资或计件工资
B.特殊情况下支付的工资
C.劳动保险和职工福利费
D.劳动保护费

【答案】 B
48、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4.15万元，外贸手续费13.8万元，增值税198.72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％。则该进口设备的抵岸价为( )万元。
A.1212.67
B.1215.67
C.1320.67
D.1323.67

【答案】 C
49、工程施工过程中发生质量事故造成5人死亡、直接经济损失5000万元，该事故属于（　）事故。
A.一般
B.较大
C.重大
D.特别重大

【答案】 B
50、（2020年真题）工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（　）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故

【答案】 B
51、当建设项目只有一个单项工程时，采用二级预算编制形式，由建设项目总预算和（）组成。
A.分部工程预算
B.单项工程综合预算
C.单位工程预算
D.综合预算表

【答案】 C
52、因施工原因发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经（　）签认，并报建设单位批准。
A.事故调查组建议的单位
B.施工单位
C.法定检测单位
D.原设计单位

【答案】 D
53、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）中对招标控制价的有关规定，下列说法正确的是（　　）。
A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调
B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价
C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布
D.招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查

【答案】 D
54、某工程有4个设计方案，方案一的功能系统为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。根据价值工程原理确定的最优方案为( )。
A.方案一
B.方案二
C.方案三
D.方案四

【答案】 D
55、施工企业进行投标报价时，暂列金额（　　）确定。
A.由施工企业自主确定
B.由政府监督机构
C.根据相关法律法规
D.按招标文件提供的金额计列

【答案】 D
56、下列哪种情况下不适用任何回避，可以同时任职
A.王某夫妻在同一人民法院同时担任院长、副庭长
B.车某父子在同一人民法院同时担任副院长、助理审判员
C.周某及其女婿在同一审判厅均是审判员
D.武某在省高院担任审判员，其女儿在该省某中院担任院长

【答案】 D
57、下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（　　）。
A.主控项目的质量经全数检验均应合格
B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目
C.工程材料、构配件和设备的技术性能属于主控项目
D.一般项目的质量经抽样检验合格

【答案】 A
58、承担工程设计质量管理的监理单位，应协助建设单位编制（　），并选择工程设计单位。
A.工程设计任务书
B.工程设计大纲
C.工程设计工作计划
D.工程设计评审计划

【答案】 A
59、根据FIDIC施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无
A.工期、成本和利润
B.工期、成本，不能索赔利润
C.成本、利润，不能索赔工期
D.工期，不能索赔成本和利润

【答案】 B
60、某合同价为30万元的分项工程采用调值公式法进行动态结算。可调值部分占合同总价的70％，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20％、40％、40％，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为( )万元。
A.24. 18
B.30. 25
C.33. 18
D.34. 52

【答案】 B
61、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（　）。
A.分包单位资格报审表
B.施工控制测量成果报验表
C.分项工程质量报验表
D.工程材料、构配件、设备报审表

【答案】 A
62、（2017年真题）工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（　）。
A.施工单位未经批准擅自施工
B.施工存在质量事故隐患
C.施工单位采用不适当施工工艺
D.施工单位未按施工方案施工

【答案】 A
63、在双代号网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（ ）天。
A.6
B.9
C.12
D.15

【答案】 A
64、在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（）。
A.最早开始时间的最大值
B.最早开始时间的最小值
C.最迟开始时间的最大值
D.最迟开始时间的最小值

【答案】 D
65、在工作面允许和资源有保证的前提下，专业工作队提前插入施工，可以( )。
A.使流水施工工期延长
B.使总工期延长
C.缩短流水施工工期
D.缩短总工期

【答案】 C
66、竣工结算计价时，依据双方确认的工程量和已标价工程量清单的综合单价计算，是指（　　）。
A.分部分项工程
B.措施项目
C.总价措施项目
D.分部分项工程和单价措施项目

【答案】 D
67、（2018年真题）某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（　）万元。
A.215.46
B.215.00
C.203.02
D.203.00

【答案】 A
68、下列属于安全防护的监理现场控制内容的是（　　）。
A.模板支撑体系的搭设应符合规范要求
B.大模板作业防护应符合规范要求
C.施工现场临时用电管理应符合相关要求
D.移动式操作平台的设置应符合规范要求

【答案】 B
69、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。已知利润率为5.4%，综合税率为3.41%，则该项目应缴纳的税金为()万元。
A.4016.45
B.4122.48
C.4361.49
D.4467.52

【答案】 D
70、英国是普通法系的发源地。下列关于英国普通法和衡平法的表述，不正确的有？
A.体现王权的令状制度和衡平法的发展关系密切
B.法官在根据普通法判案时有很大的自由裁量权，因此普遍法被称为“大法官的脚”
C.普通法在审判时既不需要令状，也不需要陪审制
D.普通法注重形式，诉讼程序严格规范，因此“程序先于权利”是其特点

【答案】 A
71、施工组织设计在实施过程中，（）如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。
A.建设单位
B.施工单位
C.设计单位
D.勘察单位

【答案】 B
72、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（　　）。
A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素
B.设计参数、设计标准、功能和使用价值
C.设计依据、设计规模
D.使用功能是否满足质量目标和标准

【答案】 A
73、对于规模大、结构复杂的工程项目，总监理工程师要审查承包单位的施工组织设计文件，在签署审查意见前应报送()技术负责人审查。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.质量监督机构

【答案】 B
74、《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.县
B.区
C.市
D.省

【答案】 A
75、隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由( )组织进行验收。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位项目负责人

【答案】 A
76、项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于经济措施的是（ ）。
A.控制设计变更
B.编制资金使用计划
C.编制投资控制工作计划
D.优化设计节约投资

【答案】 B
77、质量管理体系是文件化的管理体系，（ ）是实施质量管理体系要素的描述，对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法。
A.质量手册
B.程序文件
C.作业文件
D.质量记录

【答案】 B
78、建设工程组织流水施工时应按一定的原则划分施工段，下列不属于施工段划分原则是（ ）。
A.每个施工段要有足够工作面
B.施工段数要满足合理组织流水施工要求
C.施工段界限要尽可能与结构界限相吻合
D.同一专业工作队在不同施工段的劳动量必须相等

【答案】 D
79、大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照， 并罚款 15 万元， 大成公司不服申请行政复议， 行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品， 决定维持吊销营业执照的行政处罚， 并对其处以罚款18 万元。 大成公司不服， 拟提起行政诉讼。请回答下列 99-100 题
A.尽管该省政府规章规定对实行省以下垂直管理的机关的行为不服的只能向上一级主管部门申请行政复议， 大成公司仍有权选择向上一级工商行政管理部门或者本级政府申请复议
B.行政复议机关的决定是正确的， 其有权撤销或者改变下级行政机关的行政处罚决定
C.在行政复议决定作出前， 大成公司不得提起行政诉讼
D.人民法院应当撤销行政复议机关的决定

【答案】 D
80、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水步距和流水施工工期分别为（ ）d。
A.2和22
B.2和30
C.4和28
D.4和36

【答案】 A
81、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.勘察单位

【答案】 A
82、关于排除犯罪的事由，下列哪一选项正确的？
A.由于武装叛乱、暴乱罪属于危害国家安全罪，而非危害人身安全犯罪，所以，对于武装叛乱、暴乱犯罪不可能实行特殊正当防卫
B.对于严重危及人身安全的暴力犯罪以外的不法侵害进行防卫，造成不法侵害人死亡的，均属防卫过当
C.放火毁损自己所有的财物，但只要危害到公共安全的，仍然有可能成立放火罪
D.农民醉酒在道路上驾驶拖拉机，但其一直认为拖拉机不属于刑法上的机动车，由于农民欠缺违法性认识的可能性，其行为不构成犯罪

【答案】 C
83、在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（　）的计划系统。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工总承包单位

【答案】 A
84、在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。
A.确定后续工作和总工期的限制条件
B.采取措施调整进度计划
C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响
D.实施调整后的进度计划

【答案】 C
85、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），工程质量保修期自（　　）起计算。
A.通过竣工验收之日
B.颁发工程接收证书之日
C.实际竣工日期
D.竣工验收合格之日

【答案】 D
86、（2019年真题）某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（　）。
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.固定单价合同
D.可调单价合同

【答案】 A
87、墙板构件的存效采用（　　）存放在存放架内。
A.竖向方式
B.水平方式
C.横向放置
D.组合放置

【答案】 A
88、在诉讼过程中，下列哪些主体可以提出量刑意见？
A.检察院
B.诉讼代理人
C.被害人
D.辩护人

【答案】 B
89、当承包人对于某一项清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师可以采用（ ）进行计量支付。
A.均摊法
B.凭证法
C.估价法
D.分解计量法

【答案】 C
90、按国家现行规定，造成直接经济损失35万元的工程质量事故，应定为()质量事故。
A.一般
B.严重
C.重大
D.特大

【答案】 C
91、公路工程的沥青面层厚度误差超过了规范允许的范围，可采用弯沉试验，检查路面的整体强度，这种方法属于工程质量事故处理方案中的（ ）。
A.试验验证
B.定期观测
C.专家论证
D.方案比较

【答案】 A
92、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。
A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险
B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定
C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用
D.暂估价中的材料单价，应按招标工程工程量清单的单价计入综合单价

【答案】 D
93、应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（ ）。
A.表明实际进度是否匀速开展
B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量
C.预测偏差对后续工作及工期的影响
D.表明对工作总时差的利用情况

【答案】 B
94、在钢筋混凝土T程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的()项目。
A.主控
B.一般
C.观感
D.基本

【答案】 B
95、某分项工程清单工程量为3000立方米，在施工过程中，实际工程量为3500立方米。发承包双方合同约定，当工程量出现超过15%的变化，综合单价调整系数为1.1（0.9）。投标报价的综合单价为200元/立方米，则调整后的分项工程价款是（ ）万元。
A.62.1
B.63.0
C.69.9
D.75.9

【答案】 C
96、法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有(）的性质。
A.一般裁定
B.权威裁定
C.最终裁定
D.最高裁定

【答案】 C
97、不经竣工验收就交付使用是常见的质量缺陷的成因，此种情况属于质量缺陷成因中的（　　）。
A.违反法律法规
B.使用不当
C.施工与管理不到位
D.违背基本建设程序

【答案】 D
98、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（　）。
A.审查承包商提交的进度计划
B.及时办理工程预付款及进度款支付手续
C.协调合同工期与进度计划之间的关系
D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络

【答案】 A
99、（2018年真题）工程施工过程中，对已进场但检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位（　）。
A.停工整改并封存不合格材料
B.征求设计单位对不合格材料的使用意见
C.限期将不合格材料撤出施工现场
D.征求检测机构对不合格材料的使用意见

【答案】 C
100、工程网络计划的工期优化是通过（　　）　，使计算工期满足要求工期。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.将关键工作压缩成非关键工作
C.压缩直接费最小的工作的持续时间
D.压缩关键工作的持续时间

【答案】 D
101、采用工程量清单招标时，由工程造价咨询人提供了招标工程量清单，对其完整性和准确性负责的单位是（　　）。
A.发布招标文件的招标人
B.发放招标文件的招标代理人
C.编制清单的工程造价咨询人
D.招标人的上级管理单位

【答案】 A
102、工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（　）。
A.施工单位未经批准擅自施工
B.施工存在质量事故隐患
C.施工单位采用不适当施工工艺
D.施工单位未按施工方案施工

【答案】 A
103、抽样检验第一类风险控制的一般范围是（　　）。
A.1%~5%
B.5%~10%
C.5%
D.10%

【答案】 A
104、根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是（）。
A.监理规划
B.施工组织设计
C.工程暂停令
D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案

【答案】 D
105、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。
A.施工总进度计划
B.单位工程施工进度计划
C.类似工程项目计划进度
D.工程难易程度和工程条件的落实情况

【答案】 D
106、施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由( )组织验收。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同
D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同

【答案】 B
107、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（　）。
A.组织编制物资供应招标文件
B.受理物资供应单位的投标文件
C.组织编制物资供应计划
D.提出物资供应分包合同清单

【答案】 D
108、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（　　）。
A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值
B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值
C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值
D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值

【答案】 D
109、用于项目财务生存能力分析的指标是( )。
A.项目投资财务净现值
B.投资各方财务内部收益率
C.项目偿债备付率
D.项目净现金流量

【答案】 D
110、某工程的招标控制价为10000万元，中标人的投标报价为9500万元。在施工过程中，经发包人同意，某总价措施项目（非安全文明施工费）的实际调整金额为100万元，则该措施项目费的调整金额应为（　　）万元。
A.0
B.95
C.100
D.110

【答案】 B
111、当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师的工作，说法正确的是（ ）。
A.只需负责施工方面的监理职能
B.只需负责设计方面的协调工作
C.只需负责设计方面的管理与协调工作
D.不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能

【答案】 D
112、将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果，体现的质量管理原则是（　　）。
A.过程方法
B.持续改进
C.管理的系统方法
D.加强信息化管理

【答案】 A
113、施工前，应由（ ）制定分项工程和检验批的划分方案，并由（ ）审核。
A.监理工程师，建设单位
B.施工单位，监理机构
C.施工单位，建设单位
D.监理工程师，监理机构

【答案】 B
114、静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用和（　　）。
A.预备费
B.基本预备费
C.涨价预备费
D.建设期利息

【答案】 B
115、混凝土结构工程中，侧模拆除时混凝土强度必须保证混凝土结构( )。
A.表面及棱角不受损伤
B.不出现侧向弯曲变形
C.不出现裂缝
D.试件强度达到抗压强度标准值

【答案】 A
116、对于大型建设工程，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小，可调整的幅度比较大，所以容易采用（）的方法来调整施工进度计划。
A.平行作业
B.搭接作业
C.流水作业
D.顺序作业

【答案】 A
117、昊某为某KTV练歌房的老板，为摆脱经营困境，组织一批妇女从事卖淫活动。由于吴某收取的中间费用太过高昂，其中一位妇女陈某在一段时间后提出不想在此继续卖淫。吴某怕其他卖淫女效仿，找人将陈某打成了重伤;另一卖淫女指出不少顾客喜欢幼女，并引诱了一名13周岁的幼女徐某到昊某的KTV练歌房，想说服其卖淫，不料徐某不肯。吴某为了使徐某答应卖淫，指使他人对其实施了强奸。下列关于吴某行为的说法不正确的有
A.吴某的行为构成组织、强迫卖淫罪
B.吴某的行为构成故意伤害罪
C.吴某的行为构成强奸罪
D.吴某的行为构成强迫幼女卖淫罪

【答案】 B
118、装配式建筑PC构件生产工艺流程审核中，关于墙板的生产工艺流程，下列正确的是（ ）。
A.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装
B.模具清理→模具安装→涂隔离剂→上层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→下层钢筋布置→正面预埋安装
C.模具清理→涂隔离剂→模具安装→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装
D.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→正面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→反面预埋安装

【答案】 A
119、当前在BIM工具软件之间进行BIM数据交换可使用的标准数据格式是()。
A.GDL
B.IF
C.DXF
D.RFA

【答案】 B
120、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（　　）天。
A.1
B.4
C.5
D.6

【答案】 D
121、管理评审是由监理单位（ ）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。
A.总监理工程师
B.最高管理者
C.专业监理工程师
D.法