一级建造师资格考试《建设工程法规及相关知识》第六次测试试卷(附答案和解析).docx

一级建造师资格考试《建设工程法规及相关知识》第六次测试试卷（附答案和解析）
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。
1、经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（）。
A、第三人就完成的工作成果向定作人负责
B、承揽人不再承担责任
C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任
D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责
【参考答案】：D
【解析】：根据《合同法》第253条规定，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同。故应选D项。
2、工程分包的种类中，（）是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。
A、劳务作业分包
B、专业工程分包
C、专业作业分包
D、劳务施工分包
【参考答案】：A
【解析】：本题涉及的考点是建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包。工程分包的种类中，劳务作业分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。
3、某建设项目，建设单位在报送施工图审查的同时要求设计单位提供一套白图以供提前施工，施工单位依照白图开始施工。对此，下列表述正确的是（）。
入、施工图应报市级以上人民政府建设行政主管部门审查
B、设计单位可以提供白图以供提前施工
C、在建设单位的书面保证下，施工单位才可以按照白图施工
。、施工图还未完成审查，施工单位不得按照白图施工
【参考答案】：D
【解析】：《建设工程质量管理条例》第十一条规定，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。
4、负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督监察时，特种设备安全监察人员的参加人数的下限是（）人。
A、2
B、4
C、3
D、5
【参考答案】：A
【解析】：《特种设备安全监察条例》第56条规定：“特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机枸实施安全监察时，应当有2名以上特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全监察人员证件”。故A为正确选项。
5、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。
A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少
B、甲必须收回房屋并向乙方支付
C、丙取得该房屋的所有权
D、乙不能要求甲实际支付该房屋，但可以要求甲承担违约责任
【参考答案】：B
【解析】：根据《物权法》第九条的规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。本案中，甲虽然与乙签订合同在先，但是并没有办理房屋登记手续，乙并没有获得房屋所有权；而甲、丙之间则进行了登记，丙取得了房屋所有权，甲无权收回房屋，只能向乙承担违约责任。
6、某工程项目建设单位于2010年2月1日发布招标公告，2010年3月1日发售招标文件，甲投标单位在招标文件规定的投标截止日2010年4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于2010年4月
30日向甲投标单位发出中标通知书。则该工程合同成立的时间是（）。
A、2010年2月1日
B、2010年3月1日
C、2010年4月1日
D、2010年4月30日
【参考答案】：D
【解析】：本题考核的是中标通知书的性质。一旦招标人发出中标通知书，作出承诺，则合同即告成立。
7、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）。
A、国家安全生产监督管理行政主部门
B、国务院
C、省级建设行政主管部门
D、住房和城乡建设部
【参考答案】：B
【解析】：根据《建筑法》第30条的规定，国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。故应选B项。
8、下列关于法人的表述，错误的是（）。
A、企业法人分立、合并的，应当向登记机关办理登记但无需公告
B、企业法人分立、合并的，其权利和义务由变更后的法人享有和承担
C、有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格
D、具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格
【参考答案】：A
【解析】：企业法人分立、合并的，应当向登记机关办理登记并公告。
9、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（）。
A、甲、乙达成合意时
B、甲签字、盖章时
C、乙收到合同书时
D、乙签字、盖章时
【参考答案】：D
【解析】：《合同法》第三十二条规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。本题中，当乙签字、盖章时合同成立。
10、2012年3月1日确定了中标人，2012年3月8日发出了中标通知书，2012年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。
A、2012年3月31日
B、2012年4月7日
C、2012年4月11日
D、2013年4月1日
【参考答案】：B
11、根据《注册建造师执业工程规模标准规定（试行）》的规定，下列一般房屋建筑工程规模的表述中，属于大型工程项目的是（）。
A、西北黄金大厦高度达97米
B、天成大厦共有32层
C、东方机械厂主厂房单跨跨度达28米
D、蓝光俱乐部建筑面积达28000平方米
【参考答案】：B
12、甲市A建筑工程公司与乙市B钢铁公司签订了钢材购销合同，双方在合同中约定：“就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲
裁。”后双方在履行合同过程中发生争议，A公司向乙市某区人民法院起诉要求B公司承担违约责任；B公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某区人民法院应当（）。
A、裁定不予受理
B、裁定驳回起诉
C、将此案移交乙市仲裁委员会仲裁
D、受理并依法审理此案
【参考答案】：D
【解析】：本题考核的是仲裁与诉讼。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。本案中虽然双方约定发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁，但是B公司却向向乙市仲裁委员会申请仲裁，属于一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的情形，因此应由人民法院作出裁定。
13、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是
（）。
A、刑事责任
B、违约责任
C、侵权责任
D、行政责任
【参考答案】：C
【解析】：根据《民法通则》的规定，施工单位与王某间形成侵权之债。故C为正确选项。
14、当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行或不适当履行债务的，应当由（）承担违约责任。
A、第三人向债权人
B、第三人向债务人
C、债务人向债权人
D、第三人和债务人共同向债权人
【参考答案】：C
15、下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业（）。
A、直接从事该工程项目的勘察、设计、施工
B、直接与该工程项目的总承包企业签订合同
C、可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同
D、受发包单位委托履行工程监理职责
【参考答案】：C
【解析】：工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察、设计、施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。故C为正确选项。
16、监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（）。
A、可以要求施工单位修改设计
B、应当报告建设单位要求施工单位修改设计
C、应当报告建设单位要求设计单位修改设计
D、应当要求设计单位修改设计
【参考答案】：C
17、施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后（）。
A、应将钢材送到施工现场
B、应将钢材送到建设单位的办公所在地
C、应将钢材送到建设单位的仓库
D、可通知施工单位自提
【参考答案】：D
【解析】：《合同法》第62条第3款规定，履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。故D为正确选项。
18、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）。
A、招标人从当地中标候选人中确定中标人
B、招标人在开标前将投标情况告知其他投标人
C、招标人预先内定中标人
D、招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给投标人让利
【参考答案】：A
19、关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（）
A、
A、不得批准开工建设
B、
B、已开工建设的，应当责令停止施工
C、
C、已开工建设的，应当责令限期改正
D、
D、已经建成的，可以正常使用
【参考答案】：D
【解析】：《节约能源法》规定，不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得销售或者使用。
20、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同
A、有效
B、效力待定
C、可变更、可撤销
D、无效
【参考答案】：A
【解析】：本题考点是无权处分。《合同法》笫51条规定：”无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。”
21、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）
A、因显焦公平而无效
B、由于分包单位自愿签署而有效
C、仅对总承包单位和分包单位有效
D、因违反法律、法规强制性规定而无效
【参考答案】：D
【解析】：按照《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，
22、张某是项目经理部新聘请的员工，其职责是负责运输拌制混凝土的材料。一天，项目经理要求张某将一些不合格的石料掺进合格的石料中，张某拒绝了这个要求，张某行使了施工作业人员权利中的
（）。
A、知情权
B、拒绝权
C、批评权和检举控告权
D、紧急避险权
【参考答案】：B
【解析】：本题涉及的考点是施工作业人员享有的安全生产权利。
《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权对施工现场的作业务件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
23、关于建设工程质重保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（）。
A、施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万/＞元以下的罚款
8、缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失略偿责任
C、缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
D、建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请
【参考答案】：C
24、未进行不动产登记，而使得不动产转让未发生物权的效力，当事人对此应承担（）之债。
A、不当得利
B、合同
C、侵权
D、无因管理
【参考答案】：B
【解析】：在当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系。案例描述：当事人双方先对不动产转让达成合意或约定，乙方未履行其相关义务（办理不动产转让登记），产生违约责任，构成合同之债。故B为正确选项。
25、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）。
A、受益人
B、保险人
C、被保险人
D、投保人
【参考答案】：D
【解析】：根据《保险法》第10条规定，保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。
投保人是指与保险人订立保险合同，并按照合同约定负有支付保险费义务的人。
保险人是指与投保人订立保险合同，并按照合同约定承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。
故应选D项。
26、根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）日内向上一级人民法院提起上诉。
A、3
B、5
C、10
D、15
【参考答案】：D
【解析】：《民事诉讼法》第164条规定：“当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉”。故D为正确选项。
27、根据我国《合同法》的规定，当事人双方都违反合同的，()。
A、互不承担责任
B、应当由有过错一方承担违约责任
C、应当各自承担相应的责任
D、应当平均分摊违约责任
【参考答案】：C
【解析】：参见《合同法》第一百二十条规定。
28、下列属于买卖合同中买受人义务的是()。
A、支付价款的义务
B、转移标的物所有权的义务
C、瑕疵担保义务
D、按照合同约定交付标的物的义务
【参考答案】：A
29、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是（）。
A、分包单位只对总承包单位负责
B、建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
C、总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿
D、建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
【参考答案】：C
【解析】：分包单位就分包工程和总承包单位向建设单位承担连带责任。当分包工程发生了质量责任或者违约责任时，建设单位可以向总承包单位请求赔偿，也可以向分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位进行赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿。
30、关于总分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。
A、应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务
B、分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担
C、总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任
D、总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担按份责任
【参考答案】：A
【解析】：对外法律关系中，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责；分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。对内法律关系中，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。故A选项正确。而
B、C和D选项中的“独立”、“全部”或“同等”的表述均未体现连带责任的本质特征。
31、关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。
A、不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B、应当依法报审施工图设计文件
C、不得将建设工程肢解发包
D、在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定办理工程质量监督手续
【参考答案】：D
【解析】：A项，《建设工程质量管理条例》第十条规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。B项，第十一条规定，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。C项，第七条规定，建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将建
32、安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是（）。
A、出借安全生产许可证
B、未办理延期手续
C、生产单位变更企业名称
D、超越法定职权颁发安全生产许可证
【参考答案】：D
【解析】：安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：（1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；（2）超越法定职权颁发安全生产许可证的；（3）违反法定程序颁发安全生产许可证的；（4）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；（5）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。行政撤销一般针对许可事项审查与实施自身过程存在违法行为而启动的纠正行为。
A、
B、C均属于生产单位经营范畴。故D选项正确。
33、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。
A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期
B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
【参考答案】：A
【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；②承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条规定，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
34、根据《民事诉讼法》的规定，下列不属于证据种类的是
（）。
A、律师代理意见
B、书证
C、视听资料
D、勘验笔录
【参考答案】：A
【解析】：本题考核的是证据的种类。根据《民事诉讼法》的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下8种，分别是：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。
35、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》，该合同属于（）合同。
入、施工承包
B、承揽
C、信托
D、委托
【参考答案】：B
【解析】：承揽合同是指当事人一方按另一方的要求完成一定的工作，并交付工作成果，后者接受工作成果并给付酬金的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。本题中所涉合同属于承揽合同，故应选B项。
36、根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是（）。
A、投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明
B、投标人的澄清，说明可以采用书面形式或头形式
C、评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明
D、评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明
【参考答案】：A
【解析】：根据《招标投标法实施条例》的规定，投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清说明，应当书面通知该投标人。投标人的澄清说明
，应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。B选项错误。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清说明，不得接受投标人主动提出的澄清说明。
C、D选项错误。故A为正确选项。
37、某建筑施工过程中，由于建筑规划设计层高发生变化，施工单位不得已对脚手架安全专项方案进行重新修改，则修改后得专项方案应（）。
A、重新审核
B、经施工单位技术负责人签字后实施
C、直接指导施工
D、经项目总监理工程师签字后实施
【参考答案】：A
【解析】：施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当按规定重新审核。对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案，施工单位应当重新组织专家进行论证。
38、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）
A、要约撤回
B、要约撤消
C、承诺撤回
D、承诺撤消
【参考答案】：A
【解析】：价目表为要约邀请，而材料采购单为要约。取消的通知先于要约达到或与要约同时到达，为要约撤回。从今年教材和命题情况看，建造师考试对要约、承诺法律行为的要求已经大幅降低。
39、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（）。
A、分包合同无效，则仲裁协议无效
B、分包合同有效，则仲裁协议有效
C、分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
【参考答案】：D
【解析】：本题考核的是仲裁协议的独立性。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。
40、预制件定作合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）。
A、50
B、100
C、70
D、150
【参考答案】：C
【解析】：定金数额不得超过主合同标的额的20%，否则超过的部分无效。本案中，法律只承认20万元定金，超额的30万元不属于定金。20*2+30=70
41、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外（）。
A、合同无效
B、合同不生效
C、不影响合同效力
D、合同终止
【参考答案】：C
【解析】：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。
42、某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民反员开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是（）。
A、人民法院可直接裁定先予执行
B、王某可请求一审人民法院裁定先予执行
C、因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行
D、若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失
【参考答案】：B
【解析】：考点：先予执行依申请而不能依职权发动。A不严密，“直接”应改成“自行”。
43、某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时问推迟1d。根据我国《合同法》的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的（）。
A、实质性变更，该承诺有效
B、实质性变更，不构成承诺
C、非实质性变更，不构成承诺
D、非实质性变更，视为新要约
【参考答案】：B
44、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起。
A、第一次付款期限届满
B、最后一次付款期限届满
C、每次付款期限届满
D、提交工程款支付申请
【参考答案】：B
【解析】：《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第5条规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。故应选B项。
45、代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称为（）。
A、委托代理
B、复代理
C、指定代理
D、法定代理
【参考答案】：B
【解析】：本题考核的是复代理的概念。代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称为复代理。
46、某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂，双方对这种制剂的质量要求事先没有约定，也没补充协议。在这种情况下，这种制剂质量要求的确定可按照（）。
A、交易习惯
B、国家标准
C、行业标准
D、ISo9000 标准
【参考答案】：A
47、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责。
A、监理单位
B、责任方
C、建设单位
。、施工单位
【参考答案】：B
【解析】：对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
48、在房屋建筑和市政工程施工过程中，应对重大安全隐患治理实行（）。
A、安全生产责任制度
B、群防群治制度
C、安全生产检查制度
D、挂牌督办、公告制度
【参考答案】：D
【解析】：《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》规定，对重大安全隐患治理实行逐级挂牌督办、公告制度。重大隐患是指在房屋建筑和市政工程施工过程中，存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全隐患。
49、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。
A、只能采用违约金
B、由违约一方选择采用违约金或定金
C、由非违约方选择采用违约金或定金
D、同时采用违约金和定金
【参考答案】：C
50、下列不能行使合同撤销权的主体是（）。
A、订立合同时显失公平的获利方
B、以欺诈、胁迫手段订立合同的受害方
C、乘人之危的受害方
D、重大误解的双方当事人
【参考答案】：A
【解析】：可以行使撤销权的主体有：欺诈、胁迫的受害人，乘人之危与显失公平的受害人，重大误解的双方当事人均有撤销合同的权利。故A为正确选项。
51、在法院审理过程中，被告反诉的，（）。
A、原告必须到庭
B、可以缺席判决
C、原告拒不到庭的，按撤诉处理
D、原告拒不到庭的，按败诉处理
【参考答案】：B
52、人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其（）。
A、主体问题
B、程序问题
C、实体问题
D、法律适用问题
【参考答案】：B
53、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。
A、驳回起诉
B、继续审理
C、终止诉讼
D、将案件移交合同约定的仲裁机构
【参考答案】：B
54、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应（）至少组织一次演练。
A、每年
B、每半年
C、每季度
D、每月
【参考答案】：B
55、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。
A、2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产
B、2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产
C、2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院
D、2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
【参考答案】：B
56、伪造、擅自制造他人注册商标标识，情节特别严重的，应判处（）有期徒刑并处罚金。
A、3年以下
B、3年以上5年以下
C、3年以上7年以下
D、5年以上8年以下
【参考答案】：C
57、某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是
（）。
A、举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”
B、建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证
顷施工企业对没有违法的事实负有举证责任
D、作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供
【参考答案】：B
【解析】：民事诉讼举证责任分配的基本规则是“谁主张，谁举证”。而在行政诉讼中，被告对其作出的具体行政行为负有举证责任，并应当提供该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。在行政诉讼中，行政诉讼证据主要是在作出具体行政行为程序中已产生或确定的证据，并主要由被告提供。在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据。
58、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）。
A、《全国人民代表大会组织法》
B、《中华人民共和国国籍法》
C、《中华人民共和国反垄断法》
D、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》
【参考答案】：C
【解析】：宪法部门法包括《中华人民共和国宪法》及宪法相关法。后者是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国国籍法》、《中华人民共和国国务院组织法》、《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。C项，《反垄断法》属于经济法。
59、关于评标的说法，正确的是（）。
A、评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向
B、招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件
C、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果
D、投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明
【参考答案】：D
【解析】：A错误，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。
B错误，设有标底的，标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。
C错误，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
D正确，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明
60、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（）的同意。
A、城乡规划行政主管部门
B、环境保护行政主管部门
C、土地行政主管部门
D、建设行政主管部门
【参考答案】：A
【解析】：根据《土地管理法》和《城市房地产管理法》及有关规定，土地使用权出让，应当由政府土地管理部门与土地使用者签订书面出让合同。土地使用者必须按照出让合同约定，支付土地使用权出让金。未按照出让合同约定支付的，土地管理部门有权解除合同，并可以请求违约赔偿。土地使用权者在支付全部土地使用权出让金后，应当依照规定办理登记，领取土地使用证。土地使用者应当按照土地使用权出让合同的约定和城市规划的要求使用土地，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和城市规划行政主管部门的同意，签订变更协议或重新签订出让合
61、《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经（）认可。
A、监理单位
B、建设单位
C、设计单位
D、工程所在地人民政府建设行政主管部门
【参考答案】：B
【解析】：本题考核的是分包单位的条件与认可。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。
62、延付或者拒付租金的诉讼时效期间为（）年。
A、1
B、2
C、4
D、20
【参考答案】：A
【解析】：本题考查的是民事诉讼时效的规定。《民法通则》规定，下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。
63、国家融资项目的范围不包括（）。
A、使用企业发行股票所筹资金的项目
B、国家授权投资主体融资的项目
C、使用国家政策性贷款的项目
D、使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目
【参考答案】：A
【解析】：本题涉及的考点是国家融资项目的范围。国家融资项目的范围包括：①使用国家发行债券所筹资金的项目；②使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目；③使用国家政策性贷款的项目：④国家授权投资主体融资的项目。
64、以下不属于建筑工程一切险责任赔偿范围的是（）。
A、临时工程因台风而造成的损失
B、因意外事故而导致的施工工人伤亡
C、路边行人因工程材料意外坠落致残
D、X程遭受意外火灾而引起的损失
【参考答案】：B
【解析】：B项属于建筑意外伤害保险责任赔偿范围。
65、建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。
A、制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B、配备兼职安全生产管理人员
C、各分部分项工程有应急预案
D、为从业人员办理意外伤害保险
【参考答案】：A
【解析】：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件:（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训
66、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是（）。
A、乙承担损失
B、甲可根据实际情况部分接收
顷双方合同已变更，乙送货构成违约
D、甲拒绝接收，应承担违约责任
【参考答案】：D
【解析】：《合同法》第七十七条规定，当事人协商一致，可以变更合同。即合同变更须经当事人双方协商一致，且内容明确。第七十八条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。本题中，甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量，即对合同变更的内容约定不明确，应推定为未变更，按原合同执行。则按原合同约定，甲拒绝接收水泥构成违约，应承担违约责任。
67、对生产安全事故发生单位主要负责人所处罚款的上限，是其一年年收人的（）。
A、40%
B、50%
C、80%
D、100%
【参考答案】：C
【解析】：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（1）不立即组织事故抢救的；（2）迟报或者漏报事故的；（3）在事故调查处理期间擅离职守的。故C为正确选项。
68、下列情形中属于效力待定合同的是（）。
A、11周岁的小学生出售妈妈的结婚戒指给40岁的邻居
B、5周岁的儿童因发明创造而接受奖金
C、成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买
D、出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍
【参考答案】：A
【解析】：A项，11岁的小学生属于限制