2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识试题及答案二.docx

资源描述

2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二单选题（共600题） 1、下列建筑工地使用的材料中，不必实施见证取样和送检的是（）。 A.用于承重墙的砖 B.用于非承重结构的混凝土小型砌块 C.用于拌制混凝土的水泥 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】 B 2、下列主体中属于法人的是（　）。 A.某施工企业项目部 B.某施工企业分公司 C.某施工企业子公司 D.某施工企业项目部项目经理【答案】 C 3、建筑施工企业职工意外伤害险的投保人是( ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.保险经纪公司 D.保险公司【答案】 B 4、（2014年真题）下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（　　）。 A.涉及国家安全，国际秘密的项目 B.使用各级财政预算资金的项目 C.使用企业事业单位自有资金的项目 D.使用上市公司资金的项目【答案】 B 5、甲公司委托业务员李某到外地采购木材，为了便于工作，公司法定代表人给了李某几份盖有公司公章的空白合同。李某到外地后，为了照顾朋友张某的生意，就用盖章的空白合同与张某签订了购买钢材的合同，则（）。 A.张某应向甲公司主张履行合同 B.张某应向李某主张履行合同 C.合同只有经甲公司追认才能履行 D.合同无效【答案】 A 6、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2012年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2012年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2012年（）。 A.10月15日 B.10月22日 C.11月14日 D.12月14日【答案】 C 7、下列关于垫资的处理说法，正确的是（　　）。 A.国家禁止垫资行为，因为垫资属于违法行为 B.政府投资项目可由施工单位先行垫资建设 C.当事人对垫资没有约定的，视为工程欠款 D.当事人对垫资不得约定利息【答案】 C 8、施工企业主要负责人对安全生产的责任括（）。 A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况 B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动 D.保证本企业安全生产投入的有效实施【答案】 D 9、关于地方性法规批准和备案的说法中，正确的是（　　）。 A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委备案 B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明做出变通的情况 C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】 B 10、建设工程合同应当采用的形式是（　）。 A.书面形式 B.口头形式 C.口头形式为原则，书面形式为例外 D.书面形式为原则，口头形式为例外【答案】 A 11、关于投标报价的说法，正确的是（　）。 A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价 B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价 C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标 D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价【答案】 C 12、全国人民代表大会属于我国的（）。 A.最高权力机关 B.最高行政机关 C.最高管理机关 D.中央最高机关【答案】 A 13、关于建设工程共同承包，下列说法正确的是（　　）。 A.出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿 B.共同承包应当由三个以上的承包单位组成 C.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D.联合体各方应当单独与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任【答案】 A 14、甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。 A.共同诉讼人 B.原告 C.有独立请求权的第三人 D.无独立请求权的第三人【答案】 A 15、某工程项目的招标投标活动中，发现投标人甲以低于成本的报价竞标。这里的成本应当以（）为标准。 A.整个建筑行业的平均成本 B.所有投标人的平均成本 C.投标人甲的成本 D.项目所在地的平均成本【答案】 C 16、关于民事责任的说法，正确的是（）。 A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚 B.无效合同的民事责任属于违约责任 C.民事责任承担方式可以单独适用，也可以合并适用 D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性【答案】 C 17、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20％，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。 A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 B.没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息 C.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持 D.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持【答案】 B 18、建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关按规定可以给予的行政处罚正确的是( )。 A.责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款 B.责令限期整改，重新组织竣工验收，处工程合同价款2%以上4%以下罚款 C.责令停止使用，重新报备真实证明文件，处工程合同价款2%以上4%以下罚款 D.责令限期整改，重新报备真实证明文件，处1万元以上10万元以下罚款【答案】 A 19、根据《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托()提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。 A.原设计单位 B.原设计单位以外的具有相应资质等级的设计单位 C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位 D.原设计单位和具有相应资质等级的设计单位【答案】 C 20、关于法定代表人的说法，正确的有（）。 A.一般法优于特别法 B.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 C.旧法优于新法 D.宪法与法律出现冲突，由全国人大裁决【答案】 B 21、关于租赁合同的期限，下列说法正确的是（　　）。 A.租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年 B.超过20年的，租赁合同无效 C.租赁期限1年以上的，应当采用书面形式 D.当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为租赁合同无效【答案】 A 22、下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（　　）。 A.知名法学家 B.基层法律事务工作者 C.当事人的亲属 D.建设行政主管部门推荐的公民【答案】 B 23、关于民事诉讼一审程序，下列说法正确的是（　　）。 A.应当以口头起诉为原则，书面起诉为例外 B.公开审理是人民法院审理案件的一项基本原则 C.普通程序的审判组织应当采用独任制 D.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决【答案】 B 24、相邻的两个标段，分别由甲、乙两家施工企业施工，甲的供应商丙误将通用建筑料交付给了乙，丙要求乙返还该建筑材料的依据是（）。 A.合同 B.侵权 C.无因管理 D.不当得利【答案】 D 25、甲为某事业单位的技术人员，取得级建造师资格证书后，正确的做法是（　　）。 A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业 B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业 C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业 D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业【答案】 B 26、关于效力待定合同的说法，正确的是（）。 A.善意相对人对合同有追认权 B.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认 C.权利人有撤销的权利 D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请【答案】 B 27、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的不良行为中，属于工程安全不良行为的是（）。 A.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的 B.在施工中偷工减料的 C.不履行保修义务的 D.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的【答案】 A 28、保存文物特别丰富并具有重大历史价值或革命纪念意义的城镇、街道、村庄、由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报（　　）备案。 A.县级文物保护部门 B.国务院 C.人民代表大会常务委员会 D.省、自治区、直辖市文物主管部门【答案】 B 29、（2020年真题）根据《合同法》，关于承揽合同的说法，正确的是( )。 A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无须就第三人完成的工作成果向定作人负责 B.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理 C.承揽人工作期间，定作人不得对其进行监督检验 D.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作【答案】 D 30、无盖构筑物水池满水试验流程为（　　）。 A.试验准备→水池内水位观测→水池注水→蒸发量测定→整理试验结论 B.试验准备→水池注水→蒸发量测定→水池内水位观测→整理试验结论 C.试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论 D.试验准备→蒸发量测定→水池注水→整理试验结论→水池内水位观测【答案】 C 31、（2019年真题）根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是（　　）。 A.建立安全生产管理制度 B.建立项目安全生产管理体系 C.监控分部分项工程 D.及时报告质量问题【答案】 B 32、关于建设工程暂估价的说法，正确的是（）。 A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定 B.工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求 C.暂估价的适用范围仅包括工程和货物 D.暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目【答案】 B 33、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按（　　）履行。 A.订立时履行地市场价格 B.履行时订立地市场价格 C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格【答案】 A 34、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（　　）内向（　　）提出。 A.三个月，原仲裁机构 B.六个月，仲裁机构所在地中级法院 C.六个月，被申请人住所地基层法院 D.二年，仲裁机构上级主管部门【答案】 B 35、缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为（）年，最长不超过（）年，由发、承包双方在合同中约定。 A.2，3 B.3，5 C.1，3 D.1，2 【答案】 D 36、关于在招标投标，履约保证金的说法中，正确的是（　　）。 A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金 B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的 C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金 D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保【答案】 B 37、（2016年真题）施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在( )监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 A.建设单位或监理单位 B.施工企业质量管理部门 C.设计单位或监理单位 D.建设工程质量监督机构【答案】 A 38、（2020年12月真题）关于工程重大安全事故罪的说法，正确的是( )。 A.建筑工程五方责任单位是该罪的犯罪主体 B.该罪的法定最高刑是死刑 C.该罪对直接责任人员和其他责任人员进行处罚 D.该罪并处附加刑【答案】 D 39、《民事诉讼法》中规定了适用专属管辖的民事诉讼案件是（）。 A.保险合同纠纷 B.侵权行为纠纷 C.不动产纠纷 D.票据纠纷【答案】 C 40、有盖水池满水试验程序为（　　）。 A.水池注水→池内水位观测→整理试验结论 B.试验准备→水池注水→池内水位观测→整理试验结论 C.水池注水→池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论 D.试验准备→水池注水→蒸发量测定→整理试验结论【答案】 B 41、（2016年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法正确的是( )。 A.造成5人死亡的事故是一般事故 B.造成45人重伤的事故是重大事故 C.造成15人死亡的事故是特别重大事故 D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故【答案】 D 42、建设工程项目中，可行的发包方式是（）。 A.将监理业务委托给该项目的设计单位 B.将项目管理咨询业务委托给该项目的工程总承包单位 C.将设备采购业务委托给该项目的工程监理单位 D.将监理业务委托给该项目的施工承包单位【答案】 A 43、（2021年真题第2批）下列使用注册商标的情形中，应当承担行政责任的是（　　）。 A.自行改变注册商标的 B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的 C.转让注册商标的 D.连续2年停止使用注册商标的【答案】 A 44、建筑施工企业的管理人员和作业人员每（　）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。 A.半年 B.二年 C.一年 D.三年【答案】 C 45、（2019年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特珠情况需要移动事故现场物件的，应当符合的条件是（　　）。 A.防止事故扩大的需要 B.经现场物件所有权人同意 C.记忆现场物件的位置信息 D.不造成任何其他损失【答案】 A 46、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。 A.仲裁庭必须先行调解 B.调解不成的不能进行裁决 C.仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力 D.经仲裁庭调解双方当事人达成协议的，仲裁庭不能制作裁决书【答案】 C 47、项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（　　）。 A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.危害公共安全罪【答案】 B 48、在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（） A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位【答案】 A 49、关于招标方式的说法，正确的是（）。 A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上特定的法人或者其他组织投标 C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的 D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】 C 50、实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位应当（），方准使用。 A.向上级主管部门领取《爆破物品使用许可证》 B.向建设行政主管部门申请领取施工许可证 C.向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》 D.向公安机关申请办理施工方案的审批手续【答案】 C 51、以下关于专利权期限的说法中正确的是（　　）。 A.发明权的保护期限为20年 B.实用新型的保护期限为15年 C.外观设计的保护期限为10年 D.专利权的保护期限自公告之日起计算【答案】 A 52、（2014、2019年真题）采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即（　　）。 A.撤销当事人注册证书 B.撤销当事人建造师资格证书 C.取消当事人继续教育记录，录入不良信用记录，对社会公布 D.处以罚款【答案】 C 53、批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年【答案】 B 54、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（　　）共同进行验收。 A.建设单位、监理单位和施工企业 B.监理单位、施工企业和安装单位 C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位 D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门【答案】 C 55、《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照一定原则实施。该原则是（）。 A.废物再利用 B.再生能源利用 C.防止再次污染 D.减量化优先【答案】 D 56、预制安装水池接缝的混凝土强度应符合设计规定，当设计无规定时，应采用（　　）的混凝土。 A.与壁板混凝土强度等级相同 B.比壁板混凝土强度提高一级 C.低强度混凝土 D.C40混凝土【答案】 B 57、（2014年真题）关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是( )。 A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年 B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月 C.招标投标法违法行为记录公告期限为1年 D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月【答案】 A 58、根据我国《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供（）。 A.建设工程进度及投资计划 B.建设工程有关安全施工措施的资料 C.建设工程有关质量保证措施的资料 D.建设工程安全生产人员的有关资料【答案】 B 59、关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（　　）。 A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50% B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息 C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日 D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程己实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日【答案】 C 60、工程监理单位与所监理工程的（　　）有权属关系时，不得承担该工程的监理业务。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.勘察单位【答案】 C 61、某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的要求安排了以下招标程序：①成立招标组织；②签收投标文件；③编制招标文件和标底；④发布招标公告。下列排列顺序正确的是 ( ) A.①、②、③、④ B.①、②、④、③ C.①、④、③、② D.①、③、④、② 【答案】 D 62、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当办理( ）。 A.乡村建设规划许可证 B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续【答案】 A 63、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。 A.同级工会代表 B.劳动行政部门代表 C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员【答案】 B 64、某建筑工程竣工后未经验收，发包人提前使用，下列说法正确的是（　　）。 A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任 B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任 C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任 D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任【答案】 B 65、关于欠付工程款和垫资利息的说法，正确的是（）。 A.当事人对垫资没有约定的，当事人请求支付垫资利息的，人民法院不予支持 B.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求按照银行同类贷款利率支付利息的，人民法院应予支持 C.政府投资项目所需资金，确实不能落实到位的，可以由施工单位垫资建设，并支付利息 D.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但不得超过银行同期同类贷款利率或市场报价利息【答案】 D 66、（2017年真题）关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是( )。 A.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持 B.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持 C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持【答案】 A 67、关于无效合同法律后果的说法，正确的是（　）。 A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力 B.无效合同的当事人因该合同取得的财产，应当折价补偿 C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失 D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力【答案】 D 68、关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）。 A.行政监督部门应当自受理投诉之日起30 个工作日内作出书面处理决定：需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内 B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10 日内向有关行政监督部门投诉 C.投标人对评标结果有异议，可以直接向行政监督部门投诉 D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由级别高的行政监督部门负责处理【答案】 B 69、关于招投标投诉，说法正确的是（）。 A.投诉人向两个有管辖权的监管部门投诉的，由最先受理的监管部门处理 B.认为资格预审文件存在不合理排斥、限制条件的，可以向招标人提出异议，也可以直接向监管部门投诉 C.以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监管部门应当予以驳回 D.行政监管部门处理投诉，应当责令暂停招投标活动【答案】 C 70、建筑工程一切险中因下列原因造成的损失和费用，保险人不负责赔偿的是（）。 A.设计错误 B.地震 C.水灾 D.意外事故【答案】 A 71、下列可视为投标人相互串通投标的是（）。 A.不同投标人的投标文件相互混装 B.投标人之间约定中标人 C.投标人之间约定部分投标人放弃投标 D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】 A 72、建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（） A.应当使用散装水泥 B.禁止损毁耕地烧砖 C.应当使用预拌混凝土 D.禁止远距离采购建筑材料【答案】 B 73、建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是（）。 A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业 B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮 C.折价返还应当按照合同约定的价款进行 D.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算【答案】 D 74、根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和他人财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（　）依法强制执行。 A.人民法院 B.人民政府 C.建设行政主管部门 D.安全生产监督管理部门【答案】 A 75、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（　　）。 A.仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭 B.仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭 C.仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开 D.仲裁公开进行，当事人可以协议不公开【答案】 A 76、（2015年真题）某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（　　）。 A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担 B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担 C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担 D.丙向丁交付货物后，货物损毁、灭失的风险由乙承担【答案】 A 77、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（　　）的质量管理。 A.咨询单位 B.总承包单位 C.监理单位 D.建设单位【答案】 B 78、下列属于委托代理的是（　）。 A.肢解分包 B.转包工程 C.分包商完成主体结构施工 D.请律师代为诉讼【答案】 D 79、某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对施工企业应做出相应的行政处罚，该处罚不包括()。 A.罚款? B.吊销资质证书? C.责令停工整顿? D.行政处分【答案】 D 80、以下建筑工程在开工之前需要办理施工许可证的是（　　）。 A.投资额为35万的建筑工程 B.建筑面积为200平方米的建筑工程 C.抢险救灾工程 D.军用房屋建筑工程【答案】 A 81、按照《招标投标法》及相关法规的规定，下列评标定标行为中违法的是（　）。 A.甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会要求其作出书面说明 B.乙企业投标报价最低，但评标委员会认为该报价可能低于其企业成本，未作为中标候选人推荐 C.招标人在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人 D.由于排名第一的中标候选人未能按规定提交履约保证金，招标人将排名第二的候选人定为中标人【答案】 C 82、下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是（）。 A.共同抬高投标报价 B.借用他人资质证书 C.行贿评标专家谋取高分 D.低价中标、高价索赔【答案】 B 83、某建设工程属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所。该工程竣工后，建设单位应当( )。 A.向住房和城乡建设主管部门申请消防验收? B.在验收后报公安机关消防机构备案? C.向公安机关消防机构申请消防认可文件? D.提请公安机关消防机构进行消防抽查【答案】 A 84、关于土地所有权的说法，正确的是（）。 A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有 B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有 C.宅基地属于农民家庭所有 D.自留山属于农民集体所有【答案】 D 85、以下属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（　　）。 A.合同约定的工程即将通过验收的 B.因承包方原因致使工程项目停工超过120天的 C.同一工程分期施工的 D.项目经理具有两种及以上专业的【答案】 C 86、下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是（） A.使用预算资金 100 万元，并且该资金占投资额 10%以上的项目 B.使用国有企业资金 100 万元，并且该资金占投资额 10%以上的项目 C.使用预算资金 300 万元，并且该资金占投资额 10%以上的项目 D.使用国有事业单位资金 300 万元，并且该资金占投资额 10%以下的项目【答案】 C 87、关于开标的说法，正确的是（）。 A.投标人少于5个的，不得开标 B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出 C.开标应当由招标代理机构主持 D.招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标【答案】 D 88、按照《建筑工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前()小时。 A.24 B.48 C.72 D.96 【答案】 B 89、建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是（　　）。 A.良好行为记录信息的公布期限为5年 B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月 C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外 D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同【答案】 B 90、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A.全国人民代表大会 B.最高人民法院 C.国务院 D.全国人民代表大会常务委员会【答案】 C 91、（2014年真题）按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为( )。 A.昼间60dB（A），夜间50dB（A） B.昼间65dB（A），夜间50dB（A） C.昼间70dB（A），夜间55dB（A） D.昼间75dB（A），夜间60dB（A）【答案】 C 92、建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是 ( ) 。 A.用于承重墙的砖 B.用于非承重结构的混凝土小型砌块 C.用于拌制混凝土的水泥 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】 B 93、（2021年真题第1批）下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（　　）. A.由行政主管部门主持达成的调解书 B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书 C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议【答案】 A 94、（2016年真题）根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（　　）。 A.按照建设单位的指令确定 B.注明规格、型号、性能等技术指标 C.注明生产厂、供应商 D.征求施工企业的意见【答案】 B 95、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（　　）。 A.承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期 B.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行 C.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日 D.约定工程垫资利息的，当事人申请按约定支付利息的，法院不予支持【答案】 A 96、父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于（）。 A.指定代理 B.委托代理 C.无权代理 D.法定代理【答案】 D 97、建筑物倒塌造成他人损害的，由（　）承担连带责任。 A.所有人和建设单位 B.使用人和建设单位 C.建设单位和施工企业 D.管理人和施工企业【答案】 C 98、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。 A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定 B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员 C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定 D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成【答案】 C 99、（2021年11月贵州真题）从法的形式来看，发改委发布的《必须招标的工程项目规定》属于（）。 A.法律 B.法规 C.地方政府法规 D.部门规章【答案】 D 100、下列国有资金占控股地位依法必须招标的项目，可以邀请招标的是（　　）。 A.有特殊要求的 B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的 C.受自然环境限制的 D.采用公开招标方式的费较高的【答案】 B 101、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我国《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为( ）。 A.9月10日 B.9月15日 C.9月17日 D.9月18日【答案】 C 102、关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。 A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同。 B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同。 C.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同。 D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失。【答案】 A 103、根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。 A.厂房 B.可转让专利权 C.生产原料 D.公立幼儿园的教育设施【答案】 D 104、（2017年真题）行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由( )裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会【答案】 B 105、关于项目经理部的说法，正确的是（　　） A.项目经理部是施工企业的常设下属机构 B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部 C.项目经理部可以独立承担民事责任 D.施工企业应当明确项目经理部的职责【答案】 D 106、计算机软件属于（）的保护客体。 A.专利权 B.著作权 C.发明权 D.其他科技成果权【答案】 B 107、以下不属于债权相对性的是（　　）。 A.债权主体的相对性 B.债权客体的相对性 C.债权责任的相对性 D.债权内容的相对性【答案】 B 108、以下关于著作权的说法中正确的是（　　）。 A.招标文件、投标文件属于一般职务作品 B.委托作品未约定著作权归属的，著作权属于委托人 C.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期，为作者终生及其死后50年 D.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用【答案】 D 109、下列行为中，构成工

展开阅读全文