2025年一级造价师之建设工程计价考前冲刺试卷A卷含答案.docx

2025年一级造价师之建设工程计价考前冲刺试卷A卷含答案

单选题（共600题）
1、出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为5min、1min 、3 min、1 min、5min，若机械时间利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（ ）。
A.5.12m3/台班
B.1.30m3/台班
C.7.68m3/台班
D.1.95m3/台班

【答案】 A
2、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（　　）。
A.专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率
B.加工费=设备总重量×（1+加工损耗系数）×设备每吨加工费
C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费
D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费

【答案】 D
3、编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（ ）。
A.总包人对专业工程的投标费
B.承包人自行采购工程设备的保管费
C.总包人施工现场的管理费
D.竣工决算文件编制费

【答案】 C
4、根据我国现行建设项目投资构成；建设投资中没有包括的费用是(.）
A.工程费用
B.工程建设其他费用
C.建设期利
D.预备费

【答案】 C
5、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是（ ）。
A.当采用一般计税方法时，税前造价中的各项费用均以包含增值税进项税额的含税价格计算
B.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税
C.当采用简易计税方法时，建筑业增值税率为6%
D.小规模纳税人通常指纳税人提供建筑服务的年应征增值税销售额未超过600万元，并且会计核算不健全

【答案】 B
6、砌筑1m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则1m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。
A.0.217
B.0.222
C.0.226
D.0.231

【答案】 D
7、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（ ）台班。
A.0.206
B.0.196
C.0.157
D.0.226

【答案】 D
8、根据我国现行合同条款，在合同履，过程中，承包人发现有变更情况的，可向监 理人提出（ ）
A.变更指示
B.变更意向书
C.变更建议书
D.变更报价书

【答案】 C
9、关于项目决策与造价的关系，下列说法中错误的是（　）。
A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提
B.项目决策的内容是决定工程造价的基础
C.造价的高低并不影响项目决策
D.项目决策的深度影响投资估算精确度

【答案】 C
10、（2018年真题）建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。
A.安置补助费
B.土地出让金
C.青苗补偿费
D.土地管理费

【答案】 B
11、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。
A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息
B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款
C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款
D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用

【答案】 A
12、根据计时观测资料得知，每 m2标准砖墙勾缝时间为 10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为 5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为 3%、2%、15%。则每 m3砌体 1 砖厚砖墙勾缝的时间定额为（　）工日/m3。
A.13.32
B.0.075
C.0.114
D.8.772

【答案】 C
13、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的()小时内。
A.24
B.48
C.72
D.96

【答案】 B
14、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（ ）。
A.概算定额法
B.概算指标法
C.预算单价法
D.综合吨位指标法

【答案】 B
15、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（ ）。
A.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款
B.不论何种变更,均须由工程师发出变更指令
C.在明确构成工程变更的情况下，承包商仍须按程序发出索赔通知
D.承包商提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担

【答案】 B
16、 因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于()。
A.分部分项工程费
B.措施项目费
C.规费
D.企业管理费

【答案】 B
17、（2011年真题）某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3‰，则离岸价为（）万元。
A.881.08
B.883.74
C.1063.18
D.1091.90

【答案】 A
18、项目决策的（ ）是决定工程造价的基础
A.深度
B.正确性
C.内容
D.建设规模

【答案】 C
19、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入（ ）中。
A.分部分项综合单价
B.材料暂估价
C.暂列金额
D.总承包服务费

【答案】 C
20、（2021年真题）根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工程，发包人应予计量的是（ ）。
A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程
B.超出合同工程范围的工程
C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程
D.为抵御台风完成的临时设施加固工程

【答案】 C
21、关于工程计量的方法，下列说法正确的是()。
A.按照合同文件中规定的工程量予以计量
B.不符合合同文件要求的工程不予计量
C.单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量
D.总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量

【答案】 B
22、下列费用中，应计入生产成本的是()。
A.制造费用
B.管理费用
C.财务费用
D.营业费用

【答案】 A
23、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的（）阶段。
A.投资设想
B.工程设计阶段
C.投资机会研究
D.初步可行性研究

【答案】 C
24、下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（ ）。
A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会
B.评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去
C.在正式授予合同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意
D.在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判

【答案】 C
25、关于工程竣工结算说法正确的是（　　）。
A. 承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算
B. 工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算
C. 进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求
D. 工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

【答案】 C
26、 根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854--2013的规定，当单层建筑物檐口高度超过（　　）米时，可计算超高施工增加费。
A.6
B.10
C.15
D.20

【答案】 D
27、关于招标控制价的编制，说法正确的是（　）。
A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用
B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发布的单价计算
C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算
D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算

【答案】 D
28、以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是()。
A.企业管理费费率=年管理费总额/（全年建安产值*直接费占总造价比例）*100%
B.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*100%
C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数*(人工单价+每一工日机械使用费)]*100%
D.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*人工费占直接费比例(%)

【答案】 D
29、砌筑IOm3砖墙需基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个 工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。
A. 27. 7
B. 29.0
C. 29.2
D. 29. 7

【答案】 D
30、当单层建筑物檐口高度超过（ ）m，可计算超高施工增加费。
A.15
B.17
C.18
D.20

【答案】 D
31、投标报价过程中，确定分部分项工程和单价措施项目综合单价时，确定计算基础主要的工作内容是（）。
A.确定消耗量指标和生产要素单价
B.分析清单项目的工程内容
C.计算工程内容的工程数量
D.计算清单单位含量

【答案】 A
32、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。
A.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用
B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算
C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定
D.招标文件提供暂估价的材料，其费用应计入其他项目清单费用

【答案】 C
33、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（ ）。
A.容易出现围标串标现象
B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响
C.有可能成为地方或行业保护的手段
D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争

【答案】 A
34、某分项工程招标工程量清单数量为 4000m2，施工中由于设计变更调减为 3000 m2，该项目最高投标限价综合单价为 600 元/ m2，投标报价为 450 元/ m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以最高投标限价为基础调整。若承包人报价浮动率为 10%，该分项工程费结算价为（ ）万元。
A.137.70
B.155.25
C.186.30
D.207.00

【答案】 A
35、招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是()
A.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程量
B.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程单价
C.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价
D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量

【答案】 D
36、某地 2017 年拟建一座年产 20 万吨的化工厂。该地区 2015 年建成的年产 15 万吨相同产品的类似项目实际建设投资为 6000 万元。2015 年和 2017 年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为 1.12、1.15，生产能力指数为 0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨 5%。则该项目的静态投资为（ ）万元。
A.7147.08
B.7535.09
C.7911.84
D.8307.43

【答案】 B
37、（2019年真题）工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间，不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。
A.1.44
B.1.45
C.1.56
D.1.64

【答案】 B
38、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（　　）。
A.单位工程预算表
B.单项工程综合预算表
C.总预算表
D.附件

【答案】 B
39、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是先进适用的（）。
A.资源技术和环境治理技术
B.资源技术和生产技术
C.环境治理技术和管理技术
D.生产技术、技术装备和管理技术

【答案】 D
40、国外工程设计阶段的投资估算精度要求的误差控制在（　　）以内。
A. ±5％
B. ±10％
C. ±15％
D. ±20％

【答案】 A
41、措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（　）。
A.已完工程及设备保护费
B.超高施工增加费
C.大型机械设备进出场及安拆费
D.施工排水、降水费

【答案】 A
42、下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（ ）
A.∑分部分项工程量×工料单价
B.∑措施项目工程量×措施项目工料单价）
C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费
D.单项工程费=分部分项项目费+措施项目费+其他项目+税金

【答案】 C
43、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括()。
A.按照建筑面积以“m2”计算
B.按照垂直投影面积以“m2”计算
C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算
D.按照垂直运输距离以“m”计算

【答案】 A
44、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（ ）。
A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算
B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整
C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人
D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算

【答案】 D
45、编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是()。
A.梁的标高
B.混凝土的强度等级
C.门（窗）框外围尺寸或洞口尺寸
D.油漆（涂料）的品种

【答案】 A
46、根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，由于发包人要求承包人提前竣工承包人可以获得的索赔要求包括（ ）。
A.工期＋费用
B.工期
C.费用
D.利润

【答案】 C
47、下列各类工程中适合采用造价信息调整价格差额的是（ ）。
A.土木工程
B.公路工程
C.装饰工程
D.水坝工程

【答案】 C
48、根据《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）,关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。
A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示
B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝，不得重码
C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码
D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示

【答案】 B
49、采用定额单价法编制单位工程预算时，在进行工料分析后紧接着的下一步骤是（　　）。
A.计算人、材、机费用
B.计算企业管理费、利润、规费、税金等
C.复核工程量的准确性
D.套用定额预算单价

【答案】 B
50、（2018年真题）某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（ ）。
A.150m3/台班
B.0.67台班/100m3
C.200m3/台班
D.0.50台班/100m3

【答案】 A
51、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术，增加同规格设备的数量达到生产规模的系数为()。
A.0.4～0.5
B.0.6～0.7
C.0.8～0.9
D.1

【答案】 C
52、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为 600 元/m2，人、材、机占工程造价 10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为 1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为 25%，则该工程综合单价为（ ）。
A.507
B.608.4
C.633.75
D.657

【答案】 C
53、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()
A.项目可行性研究阶段项目投资概算
B.项目可行性研究阶段项目投资估算
C.项目建议书阶段项目投资概算
D.项目建议书阶段项目投资估算

【答案】 D
54、关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（ ）。
A.应结合市场需要确定建设规模
B.生产方法应与拟采用的原材料相适应
C.工艺流程宜具有刚性安排
D.应选择最先进的生产方法

【答案】 B
55、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（　）。
A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据
B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔
C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据
D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费

【答案】 C
56、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（ ）万元。
A.17.5
B.28.0
C.30.0
D.40.0

【答案】 A
57、对于铁矿石、大豆等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（　）。
A.靠近大中城市
B.靠近燃料提供地
C.靠近产品消费地
D.靠近原料产地

【答案】 D
58、我国银行收取的年保函手续费一般占保函金额的( )。
A. 0. 4%
B. 1%
C. 0. 4%～0. 6%
D. 1%～1. 5%

【答案】 C
59、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。
A.3500
B.2700
C.2780
D.3180

【答案】 B
60、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（ ）。
A.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额
B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额
C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法
D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”

【答案】 C
61、在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（ ）。
A.基本建设项目概况表
B.基本建设项目竣工财务决算表
C.基本建设项目交付使用资产总表
D.基本建设项目交付使用资产明细表

【答案】 B
62、关于专有技术的计价，以下说法中错误的是()。
A.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账
B.专有技术的价值在于其使用所能产生的超额获利能力
C.外购专有技术应由法定评估机构确认后再进行估价
D.专有技术的估价方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价

【答案】 A
63、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是()。
A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准
B.完成一定计量单位和各分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准
C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准
D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准

【答案】 B
64、（2013年真题）下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。
A.国际运费
B.国际运输保险费
C.到岸后外埠中转运输费
D.进口环节税费

【答案】 C
65、下列工程造价指数，既属于总指数又可用于综合指数形式表示的是（ ）。
A. 设备、工器具价格指数
B. 建筑安装工程造价指数
C. 单项工程造价指数
D. 建设项目造价指数

【答案】 A
66、关于工程变更的说法中，正确的是()。
A.除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更
B.尽管变更的起因有多种，但必须一事一变更
C.如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更
D.若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担

【答案】 D
67、关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（ ）。
A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误
B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启
C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音
D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封

【答案】 C
68、根据《建筑工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号），下列措施项目中，应列入安全措施项目的是()。
A.现场防火
B.垂直方向交叉作业保护
C.安全警示标志
D.现场围挡

【答案】 B
69、在对工人工作时间消耗的分类中，属于必须消耗时间而被计入时间定额的是（ ）。
A.偶然工作时间
B.工人休息时间
C.施工本身造成的停工时间
D.非施工本身造成的停工时间

【答案】 B
70、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（　）。
A.材料暂估价表中只填写原材料.燃料.构配件的暂估价
B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价
C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费
D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写

【答案】 B
71、施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础报价；④制定项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是（）。
A.①④②③⑤
B.②③④①⑤
C.①②③④⑤
D.②①⑤④③

【答案】 D
72、按照《建设工程价款结算暂行办法》规定的程序，发包人不按约定预付□：程款 的，承包人可采取的行为是（ ）。
A.在超越约定预付时间14天后停止施工
B.在约定开工日期后7天内向发包人发出要求预付的通知
C.在约定预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知
D.在约定预付时间到期后14天内停止施工

【答案】 C
73、下列关于工程计价的说法，正确的是（　）。
A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节
B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定
C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算
D.工程计价中的工程单价仅指综合单价

【答案】 B
74、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（ ）。
A.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定共同承担。
B.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担。
C.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。
D.如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以调整。

【答案】 D
75、国外建筑安装工程费用中的暂定金额（ ）。
A.包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用
B.不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用
C.不包括在合同价中，只有业主批准后才能动用
D.包括在合同价中，由承包商自主使用

【答案】 A
76、（2019年真题）编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用×费率”计算的是（）。
A.征地补偿费
B.拆迁补偿费
C.研究试验费
D.建设单位管理费

【答案】 D
77、关于项目融资前财务分析的表述，正确的是（ ）。
A.'融资前分折只进行营利能力分析
B.融资前分析从项目投资表获利能力角度，考虑投资的合理性
C.融资前分析以非折现现金流量分析为主
D.融资前分析一般只进行所得税后指标分析

【答案】 A
78、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算曰期为（）。
A.提交竣工结算文件之曰
B.确认竣工结算文件之曰
C.竣工猃收合格之曰
D.工程实际交付之曰

【答案】 D
79、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（）组成。
A.各分部分项工程费、单项工程开办费
B.直接工程费、管理费、利润及税金
C.直接工程费、开办费、利润及税金
D.各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费

【答案】 A
80、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（　）。
A.对关键工艺的原则性规定
B.拟定施工步骤和施工顺序
C.估算整体工程量
D.编制施工进度计划

【答案】 A
81、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（　）。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人
D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】 B
82、下列有关联合体投标的说法，错误的是（ ）。
A.联合体投标的，可以联合体各方的名义提交投标保证金
B.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
C.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标
D.联合体各方应签订联合体协议书，指定牵头人

【答案】 B
83、关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（ ）
A.应直接委托造价工程师编制
B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资
C.项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在+20%以内
D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

【答案】 D
84、（2011年真题）《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码。
A.分项工程
B.扩大分项工程
C.分部工程
D.专业工程

【答案】 C
85、在工业项目总平面设计中，能够反映总平面设计用地经济合理性的指标是()。
A.厂房展开面积
B.建筑周长与建筑面积比
C.建筑系数
D.建筑体积

【答案】 C
86、（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（　）。
A.竣工财务决算说明书
B.竣工财务决算报表
C.工程竣工造价对比分析
D.工程竣工验收报告

【答案】 A
87、其挖掘机配司机 2 人，若年制度工作日为 280 天，年工作台班为 220 台班，人工工日单价 为 100 元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。
A.254.55
B.80.0
C.89.1
D.127.27

【答案】 A
88、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（ ）。
A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件
B.招标范围是指单项工程的招标范围
C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准
D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求

【答案】 C
89、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（ ）。
A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价　　
B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价
C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价
D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价

【答案】 B
90、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。造价数据的时间选取符合规定的是（ ）。
A.投资估算采用投资估算书编制完成日期
B.最高投标限价采用投标截止日期
C.合同价采用合同签订日期
D.结算价采用工程结算日期

【答案】 A
91、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习，履行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（ ）。
A.基本工资
B.奖金
C.津贴补贴
D.特殊情况下支付的工资

【答案】 D
92、某出料容量 800L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50 s，机械利用系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（ ）m3/台班。
A.29.79
B.32.60
C.36.00
D.38.40

【答案】 D
93、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共10万元，外购配套件费2万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1％，利润率为5％。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（ ）万元。
A.12.64
B.12.47
C.13.63
D.16.59

【答案】 C
94、用水泥砂浆砌筑2 m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113 块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（ ）。
A.1060块、0.449m3
B.1057块、0.372m3
C.1057块、0.454m3
D.1060块、0.372m3

【答案】 A
95、（2014年真题）当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备价值百分比法
D.综合吨位指标法

【答案】 A
96、（2017年真题）在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是（）。
A.超运距用工
B.材料加工用工
C.机械土方工程的配合用工
D.工种交叉作业相互影响的停歇用工

【答案】 D
97、（2018年真题）关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）。
A.设计概算是确定建设规模的依据
B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据
C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整
D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据

【答案】 B
98、（2018年真题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（ ）。
A.应直接委托造价工程师编制
B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资
C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内
D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

【答案】 D
99、根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下， 投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。
A.政策法规的变化
B.人工单价的市场变化
C.政府定价材料的价格变化
D.管理费、利润的风险

【答案】 D
100、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标控制价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价定额项目名称；③计算组价定额项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（　）。
A.②⑤①③④
B.①②⑤④③
C.②③①⑤④
D.①②③⑤④

【答案】 A
101、机械消耗定额的表现形式是()
A.机械数量定额和费用定额
B.机械数量定额和时间定额
C.机械时间定额和产量定额
D.机械产量定额和费用定额

【答案】 C
102、劳动消耗定额和机械消耗定额的主要表现形式是（ ）。
A.产量定额
B.时间定额
C.工日定额
D.台班定额

【答案】 B
103、关于联合体投标的说法，正确的是()。
A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标
B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变
D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力

【答案】 C
104、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还承包人。
A.7
B.10
C.14
D.15

【答案】 C
105、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（ ）。
A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算
B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整
C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人
D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算

【答案】 D
106、某挖土机挖土一次正常循环工作时间为 50s，每次循环平均挖土量为 0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为 25%，按 8 小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（　）台班 /1000m3。
A.5.43
B.7.2
C.8
D.8