资源描述
2025年监理工程师之合同管理高分通关题型题库附解析答案
单选题(共600题)
1、下列各项中,可以作为保证人的是( )。
A.有法人书面授权的企业分支机构
B.企业职能部门
C.学校
D.医院
【答案】 A
2、设计施工总承包合同规定,发包人要求文件说明的竣工试验方面分为( )个阶段。
A.两
B.三
C.四
D.五
【答案】 B
3、(2021年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,价格调整公式中的定值权重为0.2时,可调因子的变值权重之和为( )。
A.0.8
B.1.0
C.1.2
D.1.8
【答案】 A
4、在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当( )。
A.应当与投标有效期一致
B.比投标有效期长14天或15天
C.取决于投标文件的规定
D.比投标有效期长7天
【答案】 A
5、根据《施工合同标准文本》的规定,工程经验收合格后,由( )向承包人出具经( )签认的单位工程验收证书。
A.监理人、发包人
B.发包人、监理人
C.监理人、工程质量监督机构
D.发包人、工程质量监督机构
【答案】 A
6、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法,正确的是( )。【相关知识点新教材已删除】
A.投标人同意延长时,可以修改投标文件
B.投标人同意延长时,投标保证金的有效期不变
C.投标人拒绝延长时,仍应当继续对其投标文件进行评审
D.投标人拒绝延长时,有权收回其投标保证金
【答案】 D
7、根据九部委的勘察合同的规定,( )应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时,费用由( )承担。
A.发包人,发包人
B.勘察人,勘察人
C.发包人,勘察人
D.勘察人,发包人
【答案】 A
8、( )是一种约定的担保物权,以转移占有为特征。
A.抵押
B.抵押权
C.质押
D.质权
【答案】 D
9、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,下列不属于设计人的违约责任的是( )。
A.设计人延误完成设计任务
B.因设计人原因要求解除合同
C.设计错误
D.审批工作的延误
【答案】 D
10、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷,需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中,正确的是()。
A.发包人负责拆除,重新购置,合同工期相应顺延
B.发包人负责拆除,承包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期
C.承包人负责拆除,发包人重新购置,顺延合同工期但不追加合同价款
D.承包人负责拆除,发包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期
【答案】 D
11、关于留置的说法,不正确的是()。
A.留置权不得通过合同的约定产生
B.留置权以债权人合法占有对方财产为前提
C.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制
D.当事人不得约定不得留置的动产
【答案】 D
12、某施工合同履行过程中,隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查,后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格,则下列关于损失承担的表述中,正确的是( )。
A.发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延
【答案】 D
13、营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用( )方案。
A.动物实验
B.随机对照
C.临床试验
D.类实验
E.人体试验
【答案】 B
14、关于合同鉴证的说法,正确的是()
A.经过鉴证的合同,在诉讼中不需要进行质证
B.法律规定强制实施合同鉴证
C.合同鉴证的效力不限于我国国内
D.合同鉴证由工商行政管理机关作出
【答案】 D
15、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验,卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的,监理人的正确做法是( )。
A.同意卖方启运,改为设备安装前检验
B.停止启运,按合同约定进行交货前检验
C.停止启运,卖方自行检验后再包装启运
D.同意启运,视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金
【答案】 B
16、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求,()负责测设施工控制网。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人
【答案】 A
17、根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于竣工后试验,正确的是( )。
A.发包人将竣工后试验的日期提前21 天通知承包人,发包人不得单独进行试验
B.所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料由试验方提供
C.竣工后试验一般在缺陷责任期后进行
D.承包人应在发包人在场的情况下进行竣工后试验
【答案】 D
18、某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价、单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以( )为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
【答案】 B
19、资格预审时,对投标人资格审查采用打分量化的方法是( )。
A.有限数量限制法
B.合格制法
C.标准化法
D.综合记分法
【答案】 A
20、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,采用公式法调整工程价款时,合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时,由监理人与( )协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门
【答案】 C
21、甲乙双方签订的施工合同,经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷,人民法院审理该合同纠纷时,应认定经过公证的合同()
A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据
B.直接具有强制执行的效力
C.一定是不可撤销的合同
D.若有相反证据足以推翻时,不能作为认定事实的依据
【答案】 D
22、下列细菌,具有嗜盐性的是( )。
A.变形杆菌
B.沙门菌
C.葡萄球菌
D.副溶血性弧菌
【答案】 D
23、AIA系列合同条件中,D系列指的是( )。
A.建筑师行业内部使用的文件
B.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件
C.合同和办公管理中使用的文件
D.建筑师企业与项目管理中使用的文件
【答案】 A
24、某施工项目招标,四家投标人的报价和评标价分别为:甲,1800万元、1870万元;乙,1850万元、1890万元;丙,1880万元、1820万元;丁,1990万元、1880万元,则中标候选人中排序第一的应为()
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
【答案】 C
25、根据《标准施工招标文件》的规定,邀请招标一般实行( )。
A.资格预审
B.资格后审
C.不进行资格审查
D.先资格预审,然后资格后审
【答案】 B
26、(2019年真题)下列组织或机构中,不能作为保证人的是( )。
A.非银行金融机构
B.国家机关
C.股份公司
D.合伙企业
【答案】 B
27、被担保的债权既有物的担保又有人的担保,当事人对债权实现未做约定,当物保由第三人提供时,下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是()。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.与债务人协商确定
【答案】 C
28、在建设工程中,有关采购合同的特点说法正确的是( )。
A.标的物品种多,供货条件差异小
B.与施工进度密切相关,不得延误,最好能提前交货
C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段
D.大型设备采购合同除交货外,包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等
【答案】 D
29、监理人审查申请报告的各项内容,认为工程尚不具备竣工验收条件时,应在收到竣工验收申请报告后的( )天内通知承包人,指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。
A.7
B.14
C.28
D.56
【答案】 C
30、根据九部委设计合同的规定,以下有关发包人代表和项目负责人的说法,正确的是( )。
A.发包人代表发出的指示,在征得发包人同意后,由发包人承担法律责任
B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人
C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意
D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意
【答案】 D
31、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是( )。
A.监理工程师
B.发包人
C.设计单位
D.勘察单位
【答案】 B
32、根据《标准设计施工总承包合同》,需政府有关部门审查或批准的设计文件,发包人应在对其审查同意后的( )日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.15
C.21
D.30
【答案】 A
33、(2019年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,当发包人要求,中标通知书,合同协议书和专用条款内容不一致时,如果专用条款没有另行约定,应以( )的内容为准。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.专用条款
D.发包人要求
【答案】 A
34、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工,为防止重复投保或漏保,双方可在专用条款中的定由( )投保为宜。
A.发包人
B.由其中一个承包人
C.由多个承包人分别
D.组成联合体
【答案】 A
35、根据《标准施工招标文件》,关于进度款支付证书的说法,正确的是( )。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发
B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作
C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具
D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改
【答案】 C
36、根据《招标投标法实施条例》的规定,招标人接受中标人提交的履约保证金后,招标人最迟应当在书面合同签订后( )日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.1个月
B.15日
C.5日
D.3日
【答案】 C
37、根据《民法典》担保物权分编和合同编,不能作为质押担保的是( )。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权
【答案】 A
38、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于工程量计量的说法中,正确的是()。
A.按照承包人完成的实际工程进行计量
B.只对承包人完成的合格工程进行计量
C.对超挖的工程量不予计量,但对超挖部分的回填工程量予以计量
D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量
【答案】 B
39、(2013年真题)关于抵押的说法,正确的是( )。
A.抵押的财产不转移占有
B.抵押的财产应当为债务人所有
C.土地所有权可以作为抵押物
D.抵押合同应自登记之日起生效
【答案】 A
40、根据九部委材料采购合同的规定,迟延付款违约金的最高限额为合同价格的( )。
A.10%
B.0.08%
C.60%
D.0.8%
【答案】 A
41、关于组织资格预审,下列说法正确的是()。
A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日
B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知,否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间
C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出
D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会
【答案】 B
42、根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是( )。
A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同
B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费
C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容
D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任
【答案】 B
43、 在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管,当施工需要使用时发现部分玻璃丢失,则应由( )。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任
【答案】 C
44、 关于委托代理关系的说法,正确的是( )。
A.授权范围不明确时,代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的
B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担
C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时,依旧由代理人承担民事责任
D.在授权范围内,招标代理机构从事的代理行为,其法律责任由招标代理机构承担
【答案】 B
45、合同生效后,当事人发现合同价款约定不明确,又未能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或交易习惯确定,则该合同价款应按()的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.订立合同时履行地
C.履行合同时订立地
D.履行合同时履行地
【答案】 B
46、招标采购和合同管理工作的关键是( )。
A.合同参建各方合同界面管理
B.开展项目招标采购的总体策划
C.适合项目特点的合同计价方式
D.编制的招标文件和合同文件
【答案】 C
47、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人采购材料运抵现场后,应由()共同清点。
A.发色人与承包人
B.承包人与供货人
C.工程师与供货人
D.工程师与承包人
【答案】 D
48、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是( )。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章,并由发包人代表签字确认
B.紧急情况下,发包人代表可以签发临时书面指示
C.临时书面指示发出后48 小时内发出书面指示
D.逾期未发出书面确认函,临时书面指示应视为发包人的正式指示
【答案】 C
49、对于大型项目,竣工后试验由( )进行。
A.发包人
B.承包人
C.发包人或承包人
D.监理人
【答案】 C
50、《招标投标法实施条例》规定,投标保证金有效期应当与投标有效期一致,投标有效期从( )之日起算。
A.发售招标文件
B.发出中标通知书
C.提交投标文件的截止
D.评标结束
【答案】 C
51、所谓“不可预见”,指一个有经验的承包商()前不能合理预见的风险。
A.基准日
B.在提交投标书日期
C.开标
D.递交投标保证金
【答案】 B
52、下列不能作为质押担保的是( )。
A.生产设备
B.应收账款
C.正在建造的建筑物
D.存款单
【答案】 C
53、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列情形中,业主不能凭履约保函索赔的是()。
A.因承包商的严重违约行为,业主解除合同
B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准
C.对业主与承包商的合同纠纷,仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款,承包商拒绝支付
D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后,超过42天未派人修补缺陷工程,业主请其他承包商修复
【答案】 B
54、( )在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.分包人
C.监理人
D.发包人
【答案】 A
55、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。
A.承包人应按合同约定的内容和期限,编制详细的进度计划
B.监理人应在专用条款约定的期限内批复
C.批准的计划作为“合同进度计划”
D.监理人未在约定的时限内批准,计划不能实施
【答案】 D
56、根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是()
A.工程师助手无权独立作出决定
B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时,可直接请示工程师确认、取消或改变
【答案】 D
57、以下关于勘察合同管理的说法中,正确的是( )。
A.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意,并应在更换28 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人
B.在情况紧急且无法与发包人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产的紧急措施,并在采取措施后48 小时内向发包人提交书面报告
C.发包人代表应在临时书面指示发出后24 小时内发出书面确认函
D.项目负责人7 天内不能履行职责的,应事先征得发包人同意,并委派代表代行其职责
【答案】 C
58、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,下列工程勘察合同组成文件中,优先解释顺序排在中标通知书之前的是( )。
A.合同协议书
B.专用合同条款
C.勘察费用清单
D.通用合同条款
【答案】 A
59、下列勘察要求说法错误的是( )
A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责
B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探,不得随意改动位置
C.勘探工作完成后,勘察人应当按照规范要求及时封孔
D.验收通过之后如果发生沉陷,勘察人只需要进行二次验收即可
【答案】 D
60、 建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的( )。
A.施工单位或者监理单位
B.业主(建设单位)或者监理单位
C.业主(建设单位)或者项目管理部门
D.施工单位或者项目管理部门
【答案】 C
61、采用最低评标价法进行评标时,关于评标价和投标价的说法,正确的是( )。(2013年真题改编)
A.按评标价确定中标人,按评标价订立合同
B.按评标价确定中标人,按投标价订立合同
C.按投标价确定中标人,按投标价订立合同
D.按投标价确定中标人,按评标价订立合同
【答案】 B
62、材料采购招标中,投标报价与分项报价的合价不一致,应以( )为准。
A.投标报价
B.分项报价的合价
C.评标委员会的意见
D.应否决投标
【答案】 B
63、工程设计招标与工程材料供应招标,在程序上的特点是( )。
A.招标文件的内容不同
B.对投标书的编制要求相同
C.开标形式相同
D.评标原则相同
【答案】 A
64、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》,关于暂估价的说法,正确的是( )。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供
【答案】 C
65、建设工程监理招标中,评标时需要考虑的最主要因素是()。
A.监理能力
B.监理收费
C.检测设备
D.企业信誉
【答案】 A
66、(2019年真题)根据《英国工程施工合同文本》(ECC),如果采用固定价格承包,则应该选择( )。
A.带有分项工程表的标价合同
B.带有工程量清单的标价合同
C.带有分项工程表的目标合同
D.带有工程量清单的目标合同
【答案】 A
67、监理人收到承包人变更报价书后的( )天内,根据合同约定的估价原则,商定或确定变更价格。
A.7
B.14
C.15
D.28
【答案】 B
68、根据FIDIC《施工合同条件》,保留金在工程师颁发()后分两次返还。
A.工程履约证书和移交证书
B.工程移交证书和接收证书
C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书
D.工程接收证书和履约证书
【答案】 D
69、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法,正确的是( )。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要
【答案】 B
70、施工合同履行过程中,发现在有放射、毒害性环境中施工时,承包人准备采取的相应安全防护措施()
A.需经工程师认可,费用由承包人承担
B.需经工程师认可,费用由发包人承担
C.不经工程师认可,费用由承包人承担
D.不经工程师认可,费用由发包人承担
【答案】 B
71、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试,说法正确的是( )。
A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电
B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料
C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作
D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任
【答案】 A
72、FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的( )。
A.专业监理工程师
B.建设单位代表
C.监理员
D.施工项目技术负责人
【答案】 A
73、标准施工合同通用条款规定用公式法调价,下列应用正确的是()。
A.因非承包人原因导致工期顺延,后续支付时调价公式继续有效
B.因承包人原因导致工期顺延,后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数
C.适用于工程量清单中总价支付部分的工程款
D.不适用于工程量清单中单价支付部分的工程款
【答案】 A
74、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验,卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的,监理人的正确做法是( )。
A.同意卖方启运,改为设备安装前检验
B.停止启运,按合同约定进行交货前检验
C.停止启运,卖方自行检验后再包装启运
D.同意启运,视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金
【答案】 B
75、材料设备采购招标中,划分采购合同包的原则是( )。
A.符合采购资金的到位计划和周转计划,充分考虑计划实施的风险
B.有利于吸引较多投标人参加竞争,降低价格,保证供货质量和时间
C.充分考虑供货的市场价格浮动,减少价格波动对采购成本的影响
D.全面考虑供货.仓储和运输能力,减少运输规划,提高仓储能力
【答案】 B
76、某基础工程施工过程中,承包人未通知工程师检查即自行隐蔽,后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中,正确的是()。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期,但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款,但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担
【答案】 D
77、关于工程设计招标评标原则的表述中,不正确的是( )。
A.评标时过分追求投标价的高低
B.评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性
C.评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标、方案的合理性
D.评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素
【答案】 A
78、根据《标准施工招标文件》,由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,后果是()。
A.否决其投标
B.优先中标
C.重新报价
D.直接中标
【答案】 A
79、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“不利气候条件”对施工的影响应当属于( )承担的风险。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人共同
D.由专用条款约定的一方
【答案】 B
80、关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是( )。
A.发包人必须是建设单位
B.承包人必须是法人
C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质
D.发包人必须具有自行组织招标的能力
【答案】 B
81、竣工验收合格,监理人应在收到竣工验收申请报告后的( )d内,向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
A.21
B.28
C.42
D.56
【答案】 D
82、某施工合同履行过程中,承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度,按照工程师要求对进度计划进行了修改,并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划,仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中,正确的是()。
A.追究承包人拖期违约责任时,减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责,承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期,不视为拖期完工
【答案】 C
83、根据FIDIC《施工合同条件》,保留金的性质属于()。
A.合同价格内的暂列金额
B.预留的部分工程预付款
C.业主的履约保证金
D.预留承包商的部分应得工程款
【答案】 D
84、根据《标准施工合同》,发包人采购的建筑材料提前交货,则承包人( )。
A.应当拒收
B.可以拒收
C.不得拒收,自行支付该材料增加的保管费
D.不得拒收,要求发包人支付该材料增加的保管费
【答案】 D
85、银皮书规定,承包商应在开工日期后()天内向业主提交一份进度计划。
A.7
B.14
C.28
D.42
【答案】 C
86、某钢材供应合同在甲市订立,在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定,事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格:订立合同时,甲市每吨4200元,乙市每吨4150元;履行合同时,甲市每吨4300元,乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。
A.4300
B.4250
C.4200
D.4150
【答案】 D
87、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法,正确的是( )。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验,均须由监理人组织
B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的,承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间,要求承包人重新试验和检验的,须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的,由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担
【答案】 D
88、关于监理人在施工合同履行管理中的地位,说法正确的是()。
A.监理人是施工合同的当事人
B.监理人不属于发包人一方人员
C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示
D.监理人与承包人没有任何利益关系
【答案】 D
89、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件,这体现了仲裁制度的()
A.自愿原则
B.公平合理原则
C.依法独立进行原则
D.一裁终局原则
【答案】 A
90、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人( )。
A.只能要求债务人履行债务
B.只能要求保证人履行债务
C.不得要求债务人履行债务,但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D.可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
【答案】 D
91、在建设工程中,有关采购合同的特点说法正确的是( )。
A.标的物品种多,供货条件差异小
B.与施工进度密切相关,不得延误,最好能提前交货
C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段
D.大型设备采购合同除交货外,包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等
【答案】 D
92、如果当地的食物供应以大米、面粉为主,为了提高食物的蛋白质生物价,应在配餐中注意补充( )。
A.赤小豆
B.大豆
C.芝麻
D.玉米
【答案】 B
93、某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价、单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以( )为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
【答案】 B
94、建筑材料采购合同履行中,采购方变更到货地点,未在合同规定的时限内及时通知供货商,导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。
A.由供货商承担供货的全部运费
B.由采购方承担自行运到目的地所需费用
C.由供货商承担货物转运增加的保险费用
D.由采购方和供货方共同承担转运费用
【答案】 B
95、采用最低评标价法进行评标时,关于评标价和投标价的说法,正确的是( )。(2013年真题改编)
A.按评标价确定中标人,按评标价订立合同
B.按评标价确定中标人,按投标价订立合同
C.按投标价确定中标人,按投标价订立合同
D.按投标价确定中标人,按评标价订立合同
【答案】 B
96、工程施工评标中,投标人竞标报价是否低于其成本,应当由( )认定。
A.招标人
B.评标委员会
C.招投标监督机构
D.市场监督管理机构
【答案】 B
97、(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是( )。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价、索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由承包人和监理人承担连带责任
【答案】 A
98、国家鼓励建筑工程实行设计总包,实行设计总包的,按照合同约定或经( )同意,设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。
A.投标人
B.招标人
C.总监理工程师
D.项目经理
【答案】 B
99、 设计施工总承包合同模式下,关于承包人负责竣工后试验的说法,正确的是()。
A.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器,派遣有资质和经验的工作人员,在发包人在场的情况下进行
B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员,直接按照操作和维修手册进行
C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器,派遣有资质和经验的工作人员,发包人在不在场均可进行
D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供
【答案】 A
100、暂停施工期间由()负责妥善保护工程并提供安全保障。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人
【答案】 B
101、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是()
A.乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人
B.乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可
C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
D.乙、丙公司之间的归属协议,若合同对方当事人不同意,则丙公司对该合同承担连带责任
【答案】 D
102、根据《标准施工合同》,对于未达到必须招标规模或标准的项目,可由监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
A.临时设施
B.建筑材料
C.工程设备
D.专业工程施工
【答案】 D
103、施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用于变更工作的单价,则计算变更合同的价款应()计算。
A.按工程师提出的单价
B.按承包人提出的单价
C.按设计单位提出的单价
D.参照报价单内类似工作的单价
【答案】 D
104、建设工程材料采购合同,交货地点约定不明确,不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或交易习惯确定,该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地,则交货地点为( )。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.标的物所在地
B.合同订立地
C.买受人订立合同时的营业地
D.出卖人订立合同时的营业地
【答案】 D
105、某工程未经竣工验收,发包人于 4 月 6 日开始擅自使用工程,承包人于 4 月 15 日向监理人送交了竣工验收申请报告,4 月 20 日经验收质量合格,监理人于 4 月 25 日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议,则承包人的竣工日应为( )。
A.4月6日
B.4月15日
C.4月20日
D.4月25日
【答案】 A
106、设计施工总承包合同文件中的中标通知书、投标函及附录、其他合同文件的含义与( )的规定相同。
A.专业服务合同
B.工程施工合同
C.标准施工合同
D.建设施工合同
【答案】 C
107、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,自监理入收到承包人的设计文件之日起,对承包人设计文件的审查期限应不超过( )日。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】 C
108、根据《合同法》的规定,下列合同中,属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同
B.双方协商一致订立的显失公平的合同
C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同
D.一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
【答案】 C
109、某施工项目施工完成后,承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人的竣工日应确认为()
A.承包人自检合格日
B.承包人递交竣工验收报告日
C.竣工验收开始日
D.竣工验收完毕,有关各方在竣工验收报告签字日
【答案】 B
110、下列情况中,投标保证金予以退还的是( )。
A.投标人在投标有效期内撤销投标文件
B.按照招标文件要求提交投标保证金,未中标的投标人
C.中标人在收到中标通知书后,无正当理由不与招标人订立合同
D.在签订合同时向招标人提出附加条件
【答案】 B
111、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》,关于进度款支付证书的说法,正确的是( )。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发
B.监理人出其进度款支付证书视为监理人
展开阅读全文