资源描述
一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》全攻略(含答案及解析)
一、多项选择题(共30题,每题2分,每题的备选项中,有两个或两个以上的符合题意,有一个错选则本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分)。
1、按照相关法律规定,勘察合同中勘察人的主要义务包括()。
A、必须使用自己的机具设备完成勘察工作
B、参加主体结构隐蔽工程的施工验收
C、按约定的工作范围进行勘察
D、按约定的时间完成勘察任务
E、提供完善的勘察报告
【参考答案】:CDE
【解析】:勘察人的主要义务:
(1)按照约定进行工作:包括工作依据、工作地点、工作组织机构、工作范围、工作深度、工作装备、工作时间、工作程序等方面均应符合规定;
(2)按约定提交工作成果;
(3)质量义务;
(4)接受检查;
(5)保密。
2、根据《合同法》的规定,在下列合同中,有关当事人可以随时解除合同的有()。
A、买卖合同
B、借款合同
C、承揽合同
D、委托合同
E、融资租赁合同
【参考答案】:CD
【解析】:A项,在买卖合同中,只有在约定事由或者法定解除事由成就时,当事人才可以解除合同。B项,在借款合同中,贷款人只有在特定情况下可以解除合同。E项,融资租赁合同也是只有在约定事由和法定事由出现时才能解除合同。
3、在委托合同中,委托人的主要义务包括()。
A、报告义务
B、注意义务
C、支付费用
D、支付报酬
E、赔偿义务
【参考答案】:CDE
【解析】:本题考核的是委托合同中委托人的义务。委托人的主要义务是支付费用、支付报酬、赔偿损失。
4、根据《合同法》,缔约过失责任的构成要件有()。
A、合同被确认无效
B、发生在订立合同的过程中
C、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务
D、在订立合同时显失公平
E、受害方的依赖利益遭受损失
【参考答案】:BCE
【解析】:构成缔约过失责任应具备以下要件:
(1)该责任发生在订立合同的过程中;
(2)当事人违反了诚实信用原则所要求的义务;
(3)受害方的信赖利益遭受损失。
故应选BCE项。
5、关于施工合同的义务下列说法正确的是()。
A、施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款
B、对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工单位是债权人
C、对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工单位是债务人
D、对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工单位是债权人
E、对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工单位是债务人
【参考答案】:ADE
6、佳成公司的新建办公楼项目分勘察、设计、施工、设备采购招标,多家有资质的承包单位竞标。根据《建筑法》关于建筑工程发承包的有关规定,佳成公司可以()。
A、把勘察、设计工作发包给甲施工单位,把施工、设备采购发包给乙施工单位
B、把整个工程肢解发包给若干家施工单位
C、把整个工程一并发包给一家工程总承包单位
D、把勘察任务肢解发包给多家施工单位
E、把设计任务肢解发包给多家施工单位
【参考答案】:AC
【解析】:《建筑法》第二十四条规定,提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位,也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是,不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。
7、在施工检测的见证取样中,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志,其中应标明()。
A、H程名称
B、取样部位
顷工程地点
D、样品名称
E、取样日期
【参考答案】:ABDE
8、《外商投资建筑业企业管理规定》中规定,外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包()。
A、部分由外国投资的工程
B、全部由外国投资及赠款建设的工程
C、由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目
D、外资等于或者超过50%的中外联合建设项目
E、由中国投资,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目,经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准,可以由中外建筑企业联合承揽
【参考答案】:BCDE
【解析】:本题考核的是外商投资建筑业企业的工程承包范围。外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包下列工程:(1)全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程;(2)由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目;(3)外资等于或者超过50%的中外联合建设项目,以及外资少于50%,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施,经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准的中外联合建设项目;(4 )由中国投资,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目,经省、自治区、直辖市人民政府
9、根据《建设工程质量管理条例》,下列行为中属于建设单位应当被责令改正,处20万元以上50万元以下罚款的有()。
A、迫使承包方以低于成本的价格竞标的
B、任意压缩合理工期的
C、未按照国家规定办理工程质量监督手续的
。、施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施工的
E、欠付工程款数额较大的
【参考答案】:ABCD
10、具体行政行为在行政复议期间不停止执行,但()可以停止执行。
入、被申请人认为需要停止执行的
8、申请人申请停止执行的
顷申请人提供担保的
D、行政复议机关认为需要停止执行的
£、被申请人被撤销的
【参考答案】:AD
【解析】:本题考查的是行政复议的申请、受理和决定的有关规定。在行政复议期间,行政机关不停止执行该具体行政行为,但有下列情形之一的,可以停止执行:(1)被申请人认为需要停止执行的;(2)行政复议机关认为需要停止执行的;(3)申请人申请停止执行,行政复议机关认为其要求合理,决定停止执行的;(4)法律规定停止执行的。
11、表见代理除需符合代理的一般条件外,还需具备的构成要件包括()。
A、存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实
B、存在足以使相对人相信行为人具有代理权的理由
C、本人存在过失
D、相对人为善意
E、相对人已作出行为表示
【参考答案】:ABCD
12、建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有()。
A、同一工程相邻分段发包
B、同一工程分期施工的
C、合同约定的工程验收合格的
D、在两个企业同时任职的
E、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的
【参考答案】:ABCE
【解析】:根据《注册建造师执业管理办法》的规定,注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。故
A、
B、
C、E为正确选项。
13、《招标投标法》规定,投标人相互串通投标或与招标人相互串通投标的,可能要承担的法律责任包括()。
A、没收违法所得
B、降低资质等级
C、吊销资质证书
D、吊销营业执照
E、追究刑事责任
【参考答案】:ADE
14、建设部《绿色施工导则》规定,水污染控制要点包括()。
A、保护地下水环境
B、在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施
C、采用隔水性能好的边坡支护技术
D、污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测,提供相应的污水检测报告
E、当基坑开挖抽水量大于30万m3时,应进行地下水回灌
【参考答案】:ABCD
【解析】:本题考核的是水污染控制的要点。《绿色施工导则》规定,水污染控制要点包括:(1)施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》GB8978--1996的要求;(2)在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施,如沉淀池、隔油池、化粪池等;(3)污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测,提供相应的污水检测报告;(4)保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。在缺水地区或地下水位持续下降的地区,基坑降水尽可能少地抽取地下水;当基坑开挖抽水量大于50万m3时,应进行地下水回灌,并避免地下水被污染;(
15、建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响报告书。关于该环境影响报告书,下列说法正确的有()。
A、规定环境噪声污染的防治措施
B、应当有该建设项目所在地单位和居民的意见
C、报县级以上地方人民政府批准
D、报环境保护行政主管部门批准
E、必须公告附近居民
【参考答案】:ABD
【解析】:建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响报告书,规定环境噪声污染的防治措施,并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中,应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。
16、根据《招标投标法实施条例》,按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目,应当报项目审批、核准部门审批、核准的有()。
A、招标项目
B、招标公告
C、招标方式
D、招标范围
E、招标组织形式
【参考答案】:CDE
【解析】:《招标投标法实施条例》进一步规定,按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目,其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门。故
C、
D、E为正确选项。
17、根据《劳动合同法》规定,下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是()。
A、在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的
B、在本单位连续工作15年,且距法定退休年龄不足5年的
C、劳动者家庭无其他就业人员,有需要抚养的家属的
D、女职工在产期的
£、因工负伤被确认丧失劳动能力的
【参考答案】:ABDE
【解析】:用人单位不得解除劳动合同的情形有:
1. 从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康
检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;
2. 在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧
失劳动能力的;
3. 患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内;
4. 女职工在孕期、产期、哺乳期的;
5. 在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的;
6. 法律、行政法规规定的其他情形。
18、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。
A、取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的
B、安全生产许可证颁发管理机关人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的
C、超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的
D、违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的
E、对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
【参考答案】:BCDE
【解析】:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的,可以撤销已经颁发的安全生产许可证:
(1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的;
(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的;
(3)违反法定程序颁发安全生产许可证的;
(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的;
(5)依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。
19、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法,错误的有()。
A、全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定,应报国务院批准
B、不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
C、不得破坏文物保护单位的历史风貌
D、进行爆破作业,须经国务院文物行政部门批准
E、全国重点文物保护单位不得拆除
【参考答案】:AD
【解析】:A项,全国重点文物保护单位的建设控制地带,经省、自治区、直辖市人民政府批准,由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。D项,《文物保护法》第十七条规定,文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是,因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意。
20、根据法律规定,下列可以质押的权利包括()。
A、汇票
B、支票
C、提单
D、各种股份、股票
E、依法可以转让的专利权
【参考答案】:ABCE
【解析】:质押分为动产质押和权利质押。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:①汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;②依法可以转让的股份、股票;③依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;④依法可以质押的其他权利。D项,可以转让的股权才能设质。
21、根据《工程建设国家标准管理办法》,下列标准中,属于强制性标准的有()。
A、H程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准
B. X程建设重要的行业专用的信息技术标准
顷工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准
D. X程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准
E. X程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准
【参考答案】:ABDE
【解析】:根据《工程建设国家标准管理办法》第3条的规定,下列标准属于强制性标准:
(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;
(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;
(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;
(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准;
(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;?
(6)国家需要控制的其他
22、某工程实行总承包,则关于其工程文件的移交,下列做法中,符合国家有关规定的有()。
A、总承包单位,各分包单位将其工程文件整理,立卷后分别移交建设单位
B、各分包单位将其工程文件整理,立卷后移交总承包单位
C、总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理,立卷后移交建设单位
D、总承包单位负责收集.汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位
E、监理单位负责收集.汇总所有的工程档案并移交建设单位
【参考答案】:BD
【解析】:抱歉让大家在选C还是选D上痛苦了很久。是我没注意,没划到点。
23、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期的话说法,正确的有()
A、应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
B、应当以鉴定合格日期为竣工日期
C、鉴定日期为顺延工期的期间
D、应当以申请鉴定日期作为竣工日期
E、应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
【参考答案】:CE
【解析】:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释[2004]14号
第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人己经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质
24、根据《建设工程质量管理条例》,关于施工单位质量责任和义务的说法,正确的有()。
A、对施工质量负责
B、按照工程设计图纸和施工技术标准施工
C、对建筑材料、设备等进行检验检测
D、建立健全施工质量检验制度
E、审查批准高大模板工程的专项施工方案
【参考答案】:ABCD
【解析】:ABC三项,《建筑法》第五十八条规定,建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计。第五十九条规定,建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。D项,《建筑工程质量管理条例》第三十条规定,施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和
25、授予专利权的发明和实用新型,应当具备()。
A、美观性
B、新颖性
C、艺术性
D、创造性
E、实用性
【参考答案】:BDE
【解析】:本题考核的是授予发明和实用新型专利权的条件。授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。
26、关于租赁合同的说法,正确的有()。
A、租赁必须转让所有权
B、租赁期限超过20年的部分无效
C、租赁期限六个月以上的,应当采用书面形式
D、交付租赁物是租赁合同的成立要件
E、当事人未采用书面形式的,视为不定期租赁
【参考答案】:BC
【解析】:租赁合同为设立用益物权的合同,这是其与买卖合同的本质区别。D中租赁合同为诺成合同,不以交付租赁物为要件。注意E:如果租赁期限为6个月以上,租赁合同为要式合同;如果租赁期限为6个月以内,租赁合同为不要式合同。
27、施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。
A、不得压缩合同工期
B、按设计图纸施工
C、与监理单位建立友好的沟通关系
D、严格履行企业质量管理认证体系
E、不擅自修改设计文件
【参考答案】:BE
【解析】:《建筑法》规定,建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计。
28、下列关于合同成立的地点的说法中,错误的有()。
A、承诺生效的地点为合同成立的地点
B、采用数据电文形式订立合同的,收件人的主营业地为合同成立的地点
C、收件人没有主营业地的,不能采用数据电文形式订立合同
D、当事人采用合同书形式订立合同的,双方当事人签字的地点为合同成立的地点
E、合同承诺的地点为承诺发出的地点
【参考答案】:CE
【解析】:承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的,收件人的主营业地为合同成立的地点;没有主营业地的,其经常居住地为合同成立的地点;当事人另有约定的,按照其约定。当事人采用合同书形式订立合同的,双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。
29、下列关于复代理的表述中,正确的有()。
A、复代理就是转委托
B、复代理基于本代理而产生
C、复代理人由本代理人选择
D、复代理人由被代理人选择
E、被代理人转委托一般须经被代理人同意
【参考答案】:ABCE
【解析】:代理人为处理代理事务,为被代理人选任其他人进行代理被称为复代理。复代理所基于的代理称为本代理,由本代理中的代理人转托的代理人称为复代理人。D项,复代理人由代理人而不是由被代理人选择。
30、依据《建筑法》的规定,超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。
A、责令停止违法行为,处以罚款
B、可以责令停止整顿、降低资质等级
C、给以警告,限期整改
D、情节严重的,吊销资质证书
E、有违法所得的,予以没收
【参考答案】:ABDE
二、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分,没选或选错均不得分)。
1、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的,可以向()人民法院提出书面异议。
A、原审
B、负责执行的
C、原告所在地
D、被告所在地
【参考答案】:B
【解析】:本题涉及的考点是当事人、利害关系人提出的异议。当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的,可以向负责执行的人民法院提出书面异议。
2、《招标投标法》规定的招标方式是()。
A、公开招标.邀请招标和议标
B、公开招标和议标
C、邀请招标和议标
D、公开招标和邀请招标
【参考答案】:D
3、按照《劳动合同法》的规定,在下列选项中,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是()。
A、劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的
B、劳动者试用期间被证明不符合录用条件的
C、劳动者被依法追究刑事责任的
D、劳动者不能胜任工作,经培训或调整岗位仍不能胜任工作的
【参考答案】:D
4、对被诉的具体行政行为,人民法院可以变更的情形是()
A、行政行为超越职权
B、行政行为
C、被告不履行或迟延履行法定职责
D、行政处罚显失公平
【参考答案】:D
5、船舶、航空器和机动车其所有权的取得,依()设立。
A、交付
B、登记
C、签订转让合同
D、备案
【参考答案】:A
【解析】:根据《物权法》的规定,动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人。故A为正确选项。
6、施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。
A、法定代表人
B、技术负责人
顷项目负责人
D、安全管理部门负责人
【参考答案】:A
7、下列关于证据保全的申请和实施,错误的是()。
A、证据保全必须由当事人提出申请
B、人民法院是证据保全的执行机关
C、人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场
D、当事人申请保全证据的,人民法院可以要求其提供相应的担保
【参考答案】:A
8、发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由()专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告。
A、国务院
B、省级以上人民政府
C、市级以上人民政府
D、县级以上人民政府
【参考答案】:A
【解析】:本题考核的是专利权的授予。发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告。
9、甲乙双方因工程施工合同发生纠纷,甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中,在法院的主持下,双方达成了调解协议,
法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后,乙公司又反悔,则下列说法正确的是()。
A、甲公司可以向人民法院申请强制执行
B、人民法院应当根据调解书进行判决
C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决
D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
【参考答案】:A
【解析】:根据《民事诉讼法》的有关规定,判决前能够调解的,还可以进行调解。调解书经双方事人签收后,即具有法律效力。调解不成的,如调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的,人民法院应当及时判决。根据《民事诉讼法》的有关规定,对于下列具有法律效力的法律文书,一方当事人不履行的,对方当事人可以向有管辖权的法院申请执行:①法院制作的发生法律效力的民事判决、裁定以及生效的调解书;②仲裁机构制作的依法由人民法院执行的仲裁裁决书、生效的仲裁调解书;③公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书等。
10、某水泥厂在承诺有效期内,对某施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复,则该水泥买卖合同成立的时间为()。
入、施工单位发出订购水泥的要约时
8、施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时
C、水泥厂发出答复文件时
D、水泥厂的答复文件到达施工单位时
【参考答案】:D
11、下列施工单位人员中,不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。
入、项目安全生产管理人员
8、项目技术员
C、企业主要负责人
。、项目经理
【参考答案】:B
12、某总承包单位欲规避分包工程施工过程中的风险,要求在分包合同中约定:分包项目施工中出现任何安全、质量事故,均由分包单位承担责任,与总承包单位无关。则该约定()。
A、违背了法律的强制性规定而无效
B、显失公平而无效
C、仅对总承包单位和分包单位有效
D、有效
【参考答案】:A
13、甲向乙发出一个要约后觉得不妥,又向乙发出了一个通知,通知中说明前一个要约中的内容无效,则()。
A、后一个通知的行为属于要约撤回
B、后一个通知的行为属于要约撤销
C、后一个通知有效的条件是不迟于前一个通知到达受要约人
D、后一个通知有效的条件是不迟于受要约人发出承诺通知到达受要约人
【参考答案】:D
【解析】:本题考核的是要约的撤回。《合同法》规定,要约到达受要约人时生效。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。
14、法律效力等级是正确适用法律的关键,下述法律效力排序正确的是()。
A、国际条约〉宪法〉司法解释〉行政法规
B、法律〉行政法规〉部门规章〉地方性法规
C、部门规章〉行政法规〉地方性法规〉地方政府规章
D、宪法〉法律〉行政法规〉地方政府规章
【参考答案】:D
【解析】:宪法是具有最高法律效力的根本大法,具有最高的法律效力;法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式;行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律,高于地方性法规和部门规章;地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力,高于本行政区域内的较大的市人民政府制定的规章。国际条约是我国法的一种形式,对所有国家机关、社会组织和公民都具有法律效力。
15、在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据,该合同是()。
A、预期违约合同
B、附终止期限合同
C、附生效期限合同
D、附解除条件合同
【参考答案】:B
【解析】:《合同法》第46条规定,当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的合同,自期限届至时生效。附终止期限的合同,自期限届满时失效。故B为正确选项。
16、关于仲裁裁决效力的说法,正确的是()
A、仲裁裁决具有强制执行力,一方当事人不履行,对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行
B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区,不能直接承认和执行
C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的,该裁决书不发生法律效力
D、一裁终局,当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理
【参考答案】:D
17、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法,正确的是()。
A、建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物,构筑物及附属设施应一并处分
B、建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年
C、建设用地使用权期间届满的,自动续期
D、建设用地使用权消灭的,建设用地使用权人应当及时办理注销登记
【参考答案】:A
18、建筑市场主体的诚信评价,包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价,前者是()。
A、以守法、守信、守德和综合实力为基础的综合评价
B、以守法为基础、根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价
C、以建筑市场主体行为为依据,对社会关注的焦点、热点问题的评价
D、市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价
【参考答案】:B
19、某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定,建设单位要求其返工,该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由,拒绝了这个要求,建设单位请求减少支付工程款,对于这个请求,()。
A、应予支持
B、不予支持
C、如果该建筑公司不具备相应资质,就予以支持
D、如果气候的确已经不适宜继续施工,不予支持
【参考答案】:A
【解析】:本题考核的是承包方责任的处理。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建,发包人请求减少支付工程价款的,应予支持。
20、根据《合同法》,下列情形属于合同无效的是()。
A、当事人无履约能力
B、当事人对合同有重大误解
C、违反法律的强制性规定
D、违反法定的形式
【参考答案】:C
【解析】:无效合同最大的特征就是违法。
21、根据《招标投标法实施条例》,通过资格预审的申请人少于3个的,应当()。
A、暂停招标
B、增加申请人
C、重新招标
D、直接发包
【参考答案】:C
【解析】:根据《招标投标法实施条例》,通过资格预审的申请人少于3个的,应当重新招标。故C为正确选项。
22、承包商于2014年3月1日提交竣工验收报告,2014年3月
10日发包人组织竣工验收,在竣工验收过程中对某一部位的质量发生争议,提请工程质量鉴定,2014年4月1日质量鉴定单位提交鉴定报告,认为该部位的工程质量是合格的,承包商于2014年4月20日将工程交付给发包人使用,则该工程的竣工日期是()。
A、2014年3月1日
B、2014年3月10日
C、2014年4月1日
D、2014年4月20日
【参考答案】:A
【解析】:承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
23、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工陧价款发生争议,则应当以()作为结算工程价款的依据。
A、备案的建设工程合同
B、补充协议
C、重新商定合同
D、当地建设行政主管部门发布的计价方法
【参考答案】:A
24、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间()日前提出。
A、5
B、7
C、10
D、20
【参考答案】:C
【解析】:本题考核的是投标文件异议。潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出。
25、甲与乙签订施工合同,合同约定“本合同发生争议由仲裁委员会裁决”,后双方对仲裁委员会的选择未达成一致意见,则该仲裁协议()。
A、无效
B、有效
C、效力待定
D、可撤消
【参考答案】:A
【解析】:〈仲裁法〉规定,在仲裁协议中,当事人对仲裁事项或仲裁委员会没有约定或约定不明确,当事人又达不成补充协议的,仲裁协议无效。
26、甲、乙双方因施工合同纠纷,经仲裁机构裁决乙方应承担责任,然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》的规定,甲方可以
()。
A、向法院申请撤销裁决
B、向人民法院起诉
C、向上级仲裁机构申诉
D、向人民法院申请执行
【参考答案】:D
【解析】:本题涉及的考点是仲裁裁决的强制执行。《仲裁法》规定,仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定,向人民法院申请执行。
27、某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程中,甲方与乙方都有不同程度违反诚实信用原则的情形。下列表述中,属于违反后契约义务的情形是()。
A、合同签订时,甲方隐瞒了本工程项目土地使用权的问题
B、合同履行时,甲方无故迟延提供施工场地工程地质资料
C、合同履行时,乙方串通监理方在施工中偷工减料
D、合同终止时,乙方泄露本工程引进设备的重要技术指标
【参考答案】:D
【解析】:后契约义务,是指合同终止后,当事人应当根据交易习惯,履行通知、协助、保密等义务。D项,乙方的行为属于违反后契约义务的情形。
28、某工程项目为赶工期而昼夜施工,严重影响了相邻小区居民的休息,经现场劝阻无效,居民便成立维权小组与该施工企业谈判,要求其停止夜间施工,并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系,以下表述中正确的是()。
A、其间构成了不当得利之债
B、其间构成了无因管理之债
C、其间构成了侵权之债
D、其间没有形成债的关系
【参考答案】:C
【解析】:由于该工程在夜间施工行为明显侵犯了居民的休息权,对居民的正常生活作息造成严重影响,已经构成侵权,侵权行为产生的债被称为侵权之债。因此,C为正确答案。
29、动产物权以()为公示手段。
A、登记
8、占有和交付
C、备案
D、核准
【参考答案】:B
【解析】:本题涉及的考点是动产物权的设立和转让。动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外。
30、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定意见有异议,不能作为申请重新鉴定理由的是()。
A、鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的
B、鉴定程序严重违法的
C、鉴定意见经过质证认定的
D、鉴定意见明显依据不足的
【参考答案】:C
【解析】:当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定意见有异议,申请重新鉴定提出证据证明存在下列情形之一的,人民法院应予准许:①鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的;②鉴定程序严重违法的;③鉴定意见明显依据不足的;④经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。
31、工程建设国家标准由()审查批准。
A、全国人民代表大会
B、国务院工程建设行政主管部门
C、国务院标准化行政主管部门
D、国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合
【参考答案】:B
【解析】:本题涉及的考点是工程建设国家标准的审批。工程建设国家标准由国务院工程建设行政主管部门审查批准,
由国务院标准化行政主管部门统一编号,由国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合发布。
32、某建设工程施工合同约定工程开工,竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款,承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()前行使。
A、2013年9月1日
B、2015年4月1日
C、2015年4月20日
D、2015 年 10 月 20 日
【参考答案】:C
33、当事人在买卖合同中未明确约定履行地点的,以约定的()为合同履行地。
A、交货地点
B、货物到达地
C、货物验收地
D、货物安装调试地
【参考答案】:A
34、根据《合同法》的规定,下列行为属于可撤销合同的是()。
A、以合法形式掩盖非法目的
B、因欺诈胁迫而订立的合同
C、违反法律、行政法规的强制性规定
D、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同
【参考答案】:B
【解析】:本题考核的是可撤销合同的种类。《合同法》规定,下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
35、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法,正确的是
()
A、对于未规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,由有管辖权的发证机关责令改正,对于不符合开工条件的,责令停止施工,并对建设单位和施工单位分别处以罚款
B、对于未取得施工许可证擅自施工的,由发证机关责令停止施工,并对建设单位和施工单位共同处以工程价款5%的罚款
C、对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的,由原发证机关注销施工许可证,责令停止施工,并由发证机关对责任单位处以罚款
D、对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的,由原发证机关收回施工许可证,责令整改,并对责任单位处以罚款
【参考答案】:A
【解析】:本题考查的是办理施工许可证违法行为的法律责任。
选项A正确,《建筑工程施工许可管理办法》规定,对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,由有管辖权的发证机关责令改正,对于不符合开工条件的,责令停止施工,并对建设单位和施工单位分别处以罚款。选项B错误,《建筑法》规定,
展开阅读全文