2019-2025年一级建造师之一建工程法规题库综合试卷A卷附答案.docx

2019-2025年一级建造师之一建工程法规题库综合试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（ ）。
A.检测合格证明
B.生产（制造）许可证明
C.产品合格证明
D.建筑机械使用许可证明

【答案】 A
2、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是（ ）。
A.投资额为25万元的公共厕所
B.建筑面积为325平方米的公园管理用房
C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室
D.农民自建低层住宅

【答案】 B
3、甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出一份要约，很感兴趣，便向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于（ ）。
A. 要约邀请
B. 新要约
C. 承诺
D. 承诺意向

【答案】 B
4、甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,甲施工企业与内公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。
A.内公司承担
B.甲施工企业承担
C.乙公司承担
D.甲施工企业和丙公司分担

【答案】 A
5、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（ ）。
A.在公司连续工作满8 年的张某
B.到公司工作2 年，并被董事会任命为总经理的王某
C.在公司累计工作了10 年，但期间曾离开过公司的王某
D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某

【答案】 D
6、在下列的各项表述中，属于安装工程一切险除外责任的是()造成损失。
A.一般性罚款
B.一般性丢失
C.离心力引起的结构断裂
D.电路短路

【答案】 D
7、人民法院经过审理,查明被告依法负有给付义务的,应当()。
A.判决被告在一定期限内履行
B.判决撤销或者部分撤销行政行为
C.判决确认无效
D.判决被告履行给付义务

【答案】 D
8、关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。
A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准

【答案】 D
9、根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位,建立()制度。
A.统一管控
B.分级管控
C.重点管控
D.分类管控

【答案】 B
10、实行施工总承包的工程,其生产安全事故应急救援预案应由()统一组织编制。
A.监理单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.总承包单位和分包单位

【答案】 B
11、《民法典》规定，违约责任除另有规定外，实行（ ）原则。
A. 过错责任
B. 严格责任
C. 损害赔偿
D. 公平合理

【答案】 B
12、下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是()。
A.国家标准
B.行业标准
C.技术标准
D.企业标准

【答案】 C
13、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是（　）。 2016
A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费
B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证
C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定
D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

【答案】 A
14、按照《建设工程安全生产管理条例,》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。
A. 向建设行政主管部门提供安全施工措施资料
B. 向施工单位提供准确的地下管线资料
C. 对拆除工程进行备案
D. 为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

【答案】 D
15、下列情形中，产生合同之债的是（　）。
A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失
B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书
C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙

【答案】 B
16、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质的说法，正确的是（　）。
A.建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序列
B.国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理
C.省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理
D.企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府，住房城乡建设主管部门应当依法查处

【答案】 A
17、某建设工程于2006 年9 月15 日竣工验收合格并投入使用，按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在（ ）前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。
A.2006 年9 月30 日
B.2006 年10 月15 日
C.2006 年11 月15 日
D.2006 年12 月15 日

【答案】 A
18、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.3
B.7
C.15
D.30

【答案】 C
19、（2019年真题）建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告，如建设单位未组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。
A.相应顺延
B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准
C.以合同约定的计划竣工日期为准
D.以实际通过竣工验收之日为准

【答案】 B
20、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（　）。
A.生产企业资质证明
B.生产企业营业执照
C.生产许可证
D.第三方检测合格证明

【答案】 C
21、建设单位未经竣工验收擅自使用的工程导致质量问题，应该由施工单位负责的是()。
A.地面起砂
B.梁板开裂
C.墙皮脱落
D.电气漏电

【答案】 B
22、根据《安全生产许可证条例》，不属于实行安全生产许可制度的企业是（ ）。
A.施工企业
B.木具加工厂
C.烟花爆竹厂
D.矿山企业

【答案】 B
23、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有 达成和解则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）。
A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力
C.如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解
D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行.

【答案】 A
24、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程完工后,承包单位提请建设单位组织竣工验收应具备的条件是()。
A.有已签署的工程结算文件
B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件
C.有施工单位签署的工程保修书
D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书

【答案】 C
25、依法解决合同条款空缺的首选方法是()。
A.协议补充
B.按交易习惯履行
C.按照合同有关条款履行
D.由债权人决定

【答案】 A
26、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（　）。( 2015真题 )
A.请求甲支付违约金6万元
B.请求甲双倍返还定金8万元
C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元
D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【答案】 C
27、下列选项中，关于法的效力层级的叙述，不正确的是()。
A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式
B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章
C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章，高于地方性法规
D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的较大的市人民政府制定的规章

【答案】 C
28、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()（2013）
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C.只法律和行政法规才有权设定施工许可证的申请条件
D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

【答案】 A
29、甲应聘到某施工单位，双方于2017年6月1日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2017年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应提前30日以书面形式通知用人单位
D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

【答案】 C
30、保证合同是（ ）订立的合同。
A.债权人与债务人
B.债务人和保证人
C.债权人与保证人
D.债权人与债务人和保证人

【答案】 C
31、根据《环境噪声污染防洽法》,产生环境噪声污染的企业事业单位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的,必须事先报经()批准。
A.设区的市级以上环境保护行政主管部门
B.县级以上环境保护行政主管部门
C.县级以上公安部门
D.当地人民政府

【答案】 B
32、关于仲裁协议的说法，不正确的有（ ）。
A.申请仲裁必须书面协议，口头协议无效
B.有效的仲裁协议排除了法院的司法管辖权
C.仲裁委员会对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项无权仲裁
D.仲裁协议效力确认，须由仲裁机构所在地的中级人民法院管辖

【答案】 D
33、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。
A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响
B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力
C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权
D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定

【答案】 A
34、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（ ）。
A. 鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的
B. 鉴定程序严重违法的
C. 鉴定结论经过质证认定的
D. 鉴定结论明显依据不足的

【答案】 C
35、用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的（ ）的工资报酬。
A. 150%
B. 200%
C. 250%
D. 300%

【答案】 A
36、根据《保险法》的规定，保险合同的当事人为（ ）。
A.投保人和被保险人
B.保险人和投保人
C.被保险人和受益人
D.保险人和被保险人

【答案】 B
37、管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或提供服务,由此形成的债权关系是()。
A.无因管理
B.合同
C.侵权
D.不当得利

【答案】 A
38、注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于()。
A.初始注册
B.延续注册
C.变更注册
D.增项注册

【答案】 C
39、诉讼时效的起算是指（ ）。
A. 从权利人能行使请求权之日开始算起
B. 从义务人能行使请求权之日开始算起
C. 从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算
D. 以上说法都不正确

【答案】 C
40、施工作业人员王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予其的（ ）。
A.知情权
B.紧急避险权
C.拒绝违章指挥权
D.安全隐患报告权

【答案】 B
41、根据《民法典》，合同中的一方将合同中的权利和义务一并转让给第三人的（ ）。
A.需经对方同意
B.无需经对方同意，也不必通知对方
C.需经受让人同意
D.无需经对方同意，但需通知债务人

【答案】 A
42、关于缺陷责任期确定的说法，正确的是（）。
A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月
B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算
C.某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺陷责任期起算吋间为2018年6月11日
D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期

【答案】 B
43、下列工程施工过程中，不属于侵权责任的情形是（）。
A.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金
B.分包商在施工时操作不当，造成公用供电设施损坏
C.工地的塔吊倒塌，造成行人黄某被砸伤
D.施工单位将施工废料倒入临近鱼塘，造成大量鱼苗死亡

【答案】 A
44、职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（ ）承担举证责任。
A.职工
B.鉴定机构
C.劳动部门
D.用人单位

【答案】 D
45、丙公司在知悉甲公司对乙公司的授权已经到期的情况下，与乙公司签订了购销合同，由于乙公司最后未能交货，给丁公司造成了巨大损失。根据有关法律规定，丁公司的损失应当由（ ）承担。
A. 甲公司
B. 乙公司
C. 甲、乙公司连带
D. 乙、丙公司连带

【答案】 D
46、根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统一的工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等的质量要求，可以制定工程建设（ ）。
A.国家标准和行业标准
B.国家标准或行业标准
C.行业标准和地方标准
D.行业标准和企业标准

【答案】 B
47、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是()。
A.行政责任
B.宪政责任
C.刑事责任
D.国家赔偿责任

【答案】 A
48、某施工现场发生触电事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自收到报告后()日内作出批复。
A.15
B.20
C.30
D.45

【答案】 A
49、甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公 司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务，对该债务负有清偿义务的法律主体是（ )。
A.甲公司
B.乙公司
C.戊公司
D.庚公司

【答案】 A
50、下列情形中,工程监理单位要对工程施工造成的损失承担连带赔偿责任的是( )。
A.认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准,但未要求建筑施工企业改正的
B.发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,未及时报告的
C.将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的
D.工程施工过程中,未及时组织工程质量验收的

【答案】 C
51、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（ ）年的，法院不予保护。
A. 8
B. 10
C. 15
D. 20

【答案】 D
52、某建设工程实行施工总承包，某专业分包工程施工现场发生安全事故。根据规定，应当由()负责上报。
A.建设单位
B.监理单位
C.分包单位
D.总承包单位

【答案】 D
53、某施工企业的材料合同约定如果其中一方违约，则支付合同价款的10%作为违约金，同时该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳3000元作为定金。结果材料供应商没能照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值5万元，则承包商最多可以向材料供应商要求返还()元。
A.1800
B.3000
C.5000
D.8000

【答案】 D
54、采用弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即()。
A.撤销当事人注册证书
B.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布
C.撤销当事人建造师资格证书
D.处以罚款

【答案】 B
55、某施工企业技术员王某，2019年6月份的财产租赁所得为10000元，国债利息收入为3000元，股息所得为2000元，保险赔偿5000元。王某6月份的以上所得应当缴纳的个人所得税为（　）元。
A.3000
B.3400
C.2400
D.4000

【答案】 C
56、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程保修期的起始日是()。
A.提交工程竣工验收报告之日
B.工程竣工合格之日
C.提交工程竣工验收报告后30天
D.工程竣工合格之日后30天

【答案】 B
57、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（ ）。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.5年
C.2年
D.2个采暖期、供冷期

【答案】 A
58、《民法典》所称的不可抗力是指()。
A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
B.不能预见但能够避免的客观情况
C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况
D.能够预见，可以避免但不能克服的客观情况

【答案】 A
59、关于行政诉讼主要特征的表述中，不正确的是()。
A.行政诉讼的被告与原告是恒定的
B.行政诉讼的原告与被告可以互易诉讼身份
C.行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关依法行政的功能
D.行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人或其他组织发生的争议

【答案】 B
60、A公司委托运输公司将10吨液体化学制品由甲地运往乙地。运输公司没按约定的包装方式将化学制品运到乙地后，A公司发现化学制品已不足10吨，经查是由于化学制品蒸发所致（包装方式不会影响化学制品的蒸发），A公司要求运输公司赔偿损失。运输公司正确的作法是()。
A.应当赔偿短少部分的损失
B.不应赔偿，因为短少是由于不可抗力造成
C.不应赔偿，因为短少是由于货物本身的自然性质造成
D.应当与A公司分担损失，因为A公司对损失的发生也有过错

【答案】 C
61、以下不属于行政处罚的是()。
A.警告
B.罚款
C.责令停止施工
D.拘役

【答案】 D
62、承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列()费用，发包人不予赔偿。
A.被冲坏已施工的基础工程
B.停工期间设备闲置
C.清理现场，恢复施工
D.被冲坏的现场临时道路恢复

【答案】 B
63、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月
B.10夭
C.15夭
D.2个月

【答案】 A
64、根据《标准化法》，关于企业标准的说法，正确的是（）。2018真题
A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准
B.企业标准可以高于国家标准
C.企业标准应当高于行业标准
D.企业标准应当与团体标准相符

【答案】 B
65、下列关于不当或违法的代理行为应承担的法律责任,说法正确的是()。
A.代理委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任
B.第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成损害的,第三人承担法律责任
C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,由代理人承担法律责任
D.代理人和第三人串通,损害被代理人的利益的,由代理人承担法律责任

【答案】 A
66、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.15天
B.30天
C.45天
D.60天

【答案】 A
67、某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法中不正确的是（ ）。
A. 如果由于安全设施不合格导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B. 由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任
C. 由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法
D. 对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理

【答案】 D
68、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。
A. 2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产
B. 2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产
C. 2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院
D. 2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

【答案】 B
69、甲承包商是无资质的“实际施工人”，在施工过程中其利益受到侵害时处理的说法，正确的是( )。
A.无资质承包主体的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护
B.实际施工人甲不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C.实际施工人甲以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关
D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人甲承担责任

【答案】 D
70、承揽合同中,关于承揽人义务的说法,正确的是()。
A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的,可以自行更换
B.共同承揽人对定作人承担按份责任
C.未经定作人许可,承揽人不得留存复制品或技术资料
D.承揽人在工作期间,不必接受定作人必要的监督检验

【答案】 C
71、甲是某水泥厂的法定代表人，2016年3月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则（ ）。
A.应视为甲已经同意
B.应视为甲是反对的
C.是同意还是反对无法认定
D.所签订的合同无效

【答案】 A
72、关于工伤认定的说法，正确的是（）。
A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实
B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止
C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则
D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人

【答案】 B
73、根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。
A.仅供本团体成员约定采用
B.由社会团体协调相关市场主体共同制定
C.技术要求不得髙于强制性国家标准
D.应当免费向社会公开标准文本

【答案】 B
74、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回。关于该案中责任承担的说法，正确的是( )。
A.张某应当向施工企业赔偿损失
B.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失
C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿
D.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

【答案】 D
75、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（ ）应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
A. 项目部
B. 施工企业
C. 监理单位
D. 建设单位

【答案】 D
76、关于分包工程的税法，正确的是（　）。 2016
A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保
B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任
D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成

【答案】 D
77、关于民事法律责任,下列说法中正确的是
A.民事责任的主要功能是惩罚犯罪
B.民事责任的主要功能是充当民事救济手段
C.民事责任的主要功能是维护社会经济秩序
D.民事责任主要体现为人身责任

【答案】 B
78、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是（　）。
A.在试用期后被证明不符合录用条件
B.严重违反用人单位的规章制度
C.被起诉有大量欠债
D.经常生病不能从事岗位工作

【答案】 B
79、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是()。
A.不得安排未成年工从事四级体力劳动强度的劳动
B.不得安排女职工从事高处、低温劳动
C.应当对未成年工定期进行健康检查
D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动

【答案】 B
80、专属管辖是指法律规定某些特殊类型的案件和专门由特定的法院管辖，则下列不适用专属管辖的是（ ）。
A. 房屋买卖纠纷
B. 土地使用权让纠纷
C. 建设工程施工合同纠纷
D. 土地买卖纠纷

【答案】 C
81、根据《民法典》，不能设定权利质权的是()。（2014）
A.专利中的财产权
B.应收账款债权
C.可以转让的股权
D.房屋所有权

【答案】 D
82、王某自2003年起在某建筑工程公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险费，王某在2009年曾失业4个月，期间一直领取失业保险金。随后又找到新的工作并继续缴纳失业保险费。2011年王某再次失业，王某领取失业保险金的期限为()。
A.12
B.18
C.24
D.26

【答案】 C
83、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。
A.定金
B.质押
C.抵押
D.留置

【答案】 C
84、甲公司于2010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。
A.应执行新价格
B.应执行原价格
C.甲应承担一半价差
D.乙应承担大部分价差

【答案】 B
85、按照《建筑企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规定，注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以（ ）。
A.处1000元以上1万元以下罚款
B.撤回资质证书
C.吊销资质证书
D.降低资质等级

【答案】 A
86、关于建设工程总承包的规定，以下说法错误的是（ ）。
A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类
B.工程总承包企业不得将工程转包，但可以将设计和施工业务分别分包给其他单位
C.工程总承包一般采用设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包模式
D.项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系

【答案】 B
87、下列属于委托代理终止的是()。
A.被代理人取得民事行为能力
B.被代理人恢复民事行为能力
C.代理期限届满或者代理事务完成
D.指定代理的人民法院取消指定

【答案】 C
88、甲刚满l6周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是（ ）。
A. 甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同
B. 因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同
C. 不得安排甲从事有毒、有害的劳动
D. 可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全

【答案】 C
89、争议双方签有仲裁协议，但一方先向人民法院起诉，另一方应于（ ）向法院提交仲裁协议。
A. 开庭结束后
B. 法庭辩论终结前
C. 举证期限届满前
D. 首次开庭前

【答案】 D
90、设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不与上位法相抵触的前提下，不可以制定的地方性法规是（ ）。
A.城乡建设与管理
B.环境保护
C.诉讼与仲裁
D.历史文化保护

【答案】 C
91、分包工程总承包发生质量问题时，关于总分包质量责任的说法，正确的是（）。2018真题
A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿
B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿
C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿
D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿

【答案】 C
92、下列财产中可以设定抵押权的是（ ）。
A. 李某承包村里的一座自留山
B. 某大学宿舍楼
C. 某国有企业办公大楼
D. 被海关查封的一批设备

【答案】 C
93、甲是某水泥厂的法定代表人，2016年3月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则（ ）。
A.应视为甲已经同意
B.应视为甲是反对的
C.是同意还是反对无法认定
D.所签订的合同无效

【答案】 A
94、物权变更自登记时发生法律效力的是( )。（2012）
A.船舶所有权
B.土地抵押权
C.机动车所有权
D.地役权

【答案】 B
95、下列关于要约撤回的叙述，错误的是()。
A.要约发生法律效力之后，要约可以撤回
B.要约人使要约不发生法律效力而取消要约的行为
C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人之前到达受要约人
D.撤回要约的通知可以与要约同时到达受要约人

【答案】 A
96、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费最终由（ ）负责。
A.监理单位
B.责任方
C.建设单位
D.施工单位

【答案】 B
97、.绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响，体现“四节—环保”，其中“四节”是指（ ）。
A.节电、节能、节水、节材
B.节能、节地、节水、节材
C.节能、节水、节人、节材
D.节能、节钱、节水、节地

【答案】 B
98、下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（　）。
A.知名法学家
B.基层法律服务工作者
C.当事人的亲属
D.建设行政主管部门推荐的公民

【答案】 B
99、对于下列纠纷的解决，适用于《民法典》的是（ ）。
A. 甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷
B. 乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷
C. 甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理费用纠纷
D. 甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷

【答案】 D
100、仲裁庭调解达成协议的，调解书自( )，即发生法律效力。
A.仲裁庭制作完成后
B.当事人签收后
C.人民法院确认后
D.当事人签字后

【答案】 B
101、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（ )。
A. 要约邀请
B. 承诺
C. 承诺意向
D. 新要约

【答案】 D
102、关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是（　）。2017
A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》
B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》
C.《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》
D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

【答案】 A
103、某施工企业与开发商签订了工程承包合同，采用政府指导价，由于延付工程款导致工期后延2个月，之后遇到市场价格上涨20%，其后延2个月的工程的费用应该()。
A.按原合同价执行
B.按新价格执行
C.按签合同时市场价执行
D.按涨价前的市场价执行

【答案】 B
104、劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。
A.职工代表
B.用人代表
C.企业工会代表
D.劳动行政部门代表

【答案】 D
105、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（　）。2017
A.统一组织编制建设工程生产安全事故
B.负责向有关部门上报施工生产安全事故
C.自行完成建设工程主体结构的施工
D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准

【答案】 D
106、关于施工检测的见证取样和送检制度，下列说法不正确的是（ ）。
A. 需要见证取样时，应当通知建设单位或工程监理单位
B. 见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责
C. 工程质量监测机构必须具备相应的资质，是有关行政机关的下属部门
D. 检测机构不得与设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系

【答案】 C
107、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（　）。2017
A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意
B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意
C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意
D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

【答案】 B
108、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明,则应付款时间为()。
A.建设工程已竣工验收的,为竣工验收合格之日
B.工程价款确定之日
C.建设工程未交付的,为竣工结算完成之日
D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日

【答案】 D
109、关于安全生产