2019-2025年监理工程师之合同管理押题练习试题A卷含答案.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理押题练习试题A卷含答案

单选题（共600题）
1、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（ ）。
A.提前7 天向设计人发出
B.从发出该通知之日起计算设计服务期限
C.应在合同签订之日起60 天内发出
D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同

【答案】 A
2、某建设工程预计2019 年4 月1 日开工，2019 年3 月1 日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020 年3 月20 日把主要材料运抵工地，4 月10 日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（ ）。
A.4 月1 日
B.3 月1 日
C.3 月20 日
D.4 月10 日

【答案】 C
3、履约保证的形式不包括（ ）。
A.履约担保金
B.履约银行保函
C.履约协议书
D.履约担保书

【答案】 C
4、一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在（　　）g左右。
A.25
B.35
C.67
D.77

【答案】 C
5、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。
A.债务承担
B.债权转让
C.债务人向第三人履行债务
D.由第三人向债权人履行债务

【答案】 A
6、行为调查表设计原则中不正确的是（　　）。
A.调查表所列目的的含义、定义、标准必须明确
B.调查表所列项目内容在资料统计分析上定性即可以
C.调查表问题要针对性强
D.调查表项目应避免带有强制性的提问

【答案】 B
7、 下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。
A.可以减少设计变更
B.增加承包人的索赔
C.合同责任单一，责任明确
D.固定工期、固定费用

【答案】 B
8、（2015年真题）招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（　　）承担责任。
A.招标代理机构
B.招标监管部门
C.投标人
D.招标人

【答案】 D
9、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（　　）。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】 A
10、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人

【答案】 A
11、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是()
A.工期索赔
B.工程变更索赔
C.合同中默示的索赔
D.意外风险索赔

【答案】 A
12、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（ ）。
A.投标保证金凭证
B.预付款担保凭证
C.履约担保凭证
D.质量管理体系认证文件

【答案】 C
13、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2 位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为1000 万元，评标价为1090 万元。乙的投标报价为1090 万元，评标价为1000万元，则中标人和中标价格分别为（ ）。
A.甲，1000 万元
B.甲，1090 万元
C.乙，1000 万元
D.乙，1090 万元

【答案】 D
14、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是( )。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
15、无权代理的情况不包括（）。
A.没有代理权而为代理行为
B.经过被代理人追认的行为
C.代理终止后的代理行为
D.超越代理权限为代理行为

【答案】 B
16、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。
A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用
B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用
C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用
D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】 D
17、（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（　　）。
A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人
B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
C.医院可以作为保证人
D.公立学校不得作为保证人

【答案】 D
18、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（　）。
A.投标保证金凭证
B.预付款担保凭证
C.履约担保凭证
D.质量管理体系认证文件

【答案】 C
19、施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（　　）承担责任。
A.项目经理
B.监管部门
C.建设单位
D.施工单位

【答案】 D
20、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。
A.发包人和监理人
B.承包人和监理人
C.发包人和承包人
D.承包人和分包人

【答案】 C
21、9 部委联合签发的第 56 号令要求，招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。
A.资格预审公告
B.B资格审查办法
C.申请人须知前附表
D.评标办法

【答案】 B
22、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额应为()
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元

【答案】 B
23、建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（　）。
A.一切险
B.一切险加第三者责任险
C.一切险加人身保险
D.一切险加人身意外伤害险

【答案】 B
24、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()
A.颁发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.承包商提交结清单日
D.结清单生效日

【答案】 D
25、建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（　　）。
A.建设单位或者工程设计单位
B.监理单位或者设计单位
C.监理单位或者工程总承包单位
D.建设单位或者工程总承包单位

【答案】 D
26、根据 FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。
A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险
B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内
C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险
D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

【答案】 D
27、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同

【答案】 C
28、维生素D缺乏病主要发生的地区是（　　）。
A.南方地区
B.热带地区
C.北方地区
D.日光照射充足地区

【答案】 C
29、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（　）。
A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中
B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿
C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担
D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

【答案】 A
30、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（ ）d内，将应支付款支付给承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
31、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（ ）。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用
B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致
C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】 B
32、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（　）。
A.目标合同
B.标价合同
C.管理合同
D.成本补偿合同

【答案】 C
33、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（　）天，应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20

【答案】 C
34、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（　）。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】 C
35、在中标人在签订施工合同前，应该履行的担保义务为（ ）
A.书面同意从工程款中扣留履约保证金
B.按招标文件规定提交工程款支付担保
C.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
D.按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保

【答案】 D
36、发包人在（　　），向承包人返还质量保证金。
A.申请竣工验收的同时
B.竣工验收合格后
C.保修期到期后
D.缺陷责任期到期后

【答案】 D
37、关于技术服务，下列说法错误的是（　）。
A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务
B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理
C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担
D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员

【答案】 C
38、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（　　）个的，应当重新招标。
A.2　
B.3
C.4　
D.5

【答案】 B
39、关于保证责任的表述中，正确的是（）。
A.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起1年
B.保证人对保证期间未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任
C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同的，保证人继续在原有范围内承担保证责任
D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

【答案】 D
40、下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（　　）。
A.承包的施工标段
B.缺陷责任期
C.工程质量标准
D.中标人的项目经理名称

【答案】 B
41、根据《标准施工招标文件》，以下（　　）不属于招标文件的有效内容。
A.投标预备会会议纪要
B.对投标人质疑的书面解答
C.对招标文件的修改、澄清文件
D.评标报告

【答案】 D
42、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
43、根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（　　）天通知承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
44、银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。
A.7
B.14
C.24
D.42

【答案】 D
45、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（　）天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
46、根据九部委的《标准勘察合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（　　）。
A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意
B.勘察人可以自行更换项目负责人
C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意
D.勘察人应在更换7天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

【答案】 C
47、法人成立进行注册登记时，应当以（　　）为住所。
A.主要经营场所所在地
B.主要合同履行地
C.主要办事机构所在地
D.董事长的户口所在地

【答案】 C
48、根据《担保法》，关于保证的说法，错误的是（）。
A.保证法律关系至少必须有三方参加
B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理
D.国家机关不能作为保证人

【答案】 C
49、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法
B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当机遇评标优惠
C.评标时不考虑运输费用
D.评标时不对价格进行贴现计算

【答案】 A
50、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A.台风导致脚手架坍塌
B.雷电引起火灾
C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏
D.洪灾引起的沉降

【答案】 C
51、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（　）。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】 B
52、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（　　）承担，即管理性承包的含义。
A.雇主
B.CM承包商
C.总承包商
D.工程师

【答案】 B
53、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。
A.继续停工等待工程师的指示
B.向工程师再次发出请求复工的报告
C.自行复工
D.向发包人提交请求复工的报告

【答案】 C
54、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（　）。
A.设备质量合格证
B.验收款支付函
C.进度款支付函
D.设备验收证书

【答案】 B
55、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()
A.工程规划设计的建议权
B.工程款支付审核和签认权
C.工程项目设计标准的认定权
D.协调工程项目有关协作单位的主持权

【答案】 C
56、（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（　　）。
A.中标通知书发出日
B.施工合同协议书签字日
C.保险合同签字日
D.工程材料运抵施工现场日

【答案】 D
57、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。
A.撤销权
B.不安抗辩权
C.后履行方抗辩权
D.同时履行抗辩权

【答案】 D
58、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()
A.工程师有权根据施工实际情况控制使用
B.承包商有权根据施工实际需要自主使用
C.承包商应于工程竣工前使用完毕
D.可用于支付承包商的索赔

【答案】 A
59、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。
A.衡量法
B.经验鉴别法
C.物理检验法
D.化学分析法

【答案】 A
60、“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.发包人
D.发包人代表

【答案】 A
61、建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（　）。
A.转包、未经发包人同意擅自分包
B.未按合同约定支付设计费用
C.发包人无法履行合同
D.发包人原因造成设计停止

【答案】 A
62、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（ ）。
A.暂估价的内容包括计日工
B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格
C.暂估价内的专业工程不一定实施
D.暂估价是签约合同价的组成部分

【答案】 D
63、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（　　）。
A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查
B.需要进行评分，8家均通过资格审查
C.需要进行评分，前7家通过资格审查
D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查

【答案】 C
64、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包
B.允许供应商同时投标几个合同包
C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品
D.划分的合同包较小，有利于供应商投标

【答案】 B
65、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（ ）。
A.临时设施
B.建筑材料
C.工程设备
D.专业工程施工

【答案】 D
66、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()
A.需等待发包人批准
B.工程师已拒绝索赔要求
C.承包人的索赔要求已成立
D.承包人需进一步提交补充索赔证据

【答案】 C
67、采购方验收运抵施工现场的钢筋时，适宜检验供货数量的方法是（ ）
A.衡量法
B.查点法
C.经验鉴别法
D.物理试验

【答案】 A
68、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（　）。
A.索赔意向通知
B.索赔通知
C.施工现场的记录
D.索赔依据

【答案】 B
69、采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是()
A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同
B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同
C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同
D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同

【答案】 B
70、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是( )。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

【答案】 D
71、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（　）。
A.保证
B.定金
C.留置
D.质押

【答案】 D
72、对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与（　　）联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
A.联合体牵头人或联合体授权的代表
B.联合体牵头人或联合体的代表
C.联合体牵头人
D.联合体的代表

【答案】 A
73、关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（　）。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失
B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失
C.因超负荷造成的电气设备损失
D.因自然磨损造成的设备损失

【答案】 A
74、 下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。
A.可以减少设计变更
B.增加承包人的索赔
C.合同责任单一，责任明确
D.固定工期、固定费用

【答案】 B
75、根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。
A.日拖期赔偿额和最低限额
B.最高限额和最低限额
C.计算方法和最低限额
D.计算方法和最高限额

【答案】 D
76、高层建筑中，非承重100mm厚加气混凝土砌块墙(未抹灰粉刷)的耐火极限是( )
A.1.50h
B.2.50h
C.3.75h
D.4.50h

【答案】 C
77、根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（ ）。
A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查
B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14 天
C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查
D.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限继续计算

【答案】 B
78、建设工程材料设备采购合同管理中，（）适用于同城市或同地区内的结算。
A.现金结算
B.转账结算
C.托收承付
D.支票结算

【答案】 B
79、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（　）投保为宜。
A.发包人
B.由其中一个承包人
C.由多个承包人分别
D.组成联合体

【答案】 A
80、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。
A.投标文件的符合性鉴定
B.投标人的资格预审
C.商务标评审
D.技术标评审

【答案】 B
81、根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（　　）。
A.发包人签证制度
B.勘察人签证制度
C.监理人签证制度
D.共同签订制度

【答案】 A
82、2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（ ）
A.100
B.99.9
C.99.8
D.99.6

【答案】 A
83、招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（　）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.2
B.5
C.10
D.15

【答案】 D
84、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为()
A.承包人应获得工期顺延和费用补偿
B.工期不予顺延，费用也不予补偿
C.工期不予顺延，费用应当补偿
D.工期应予顺延，费用不予补偿

【答案】 B
85、设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。
A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理
B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因
C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值
D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验

【答案】 B
86、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。
A.按工程师提出的单价
B.按承包人提出的单价
C.按设计单位提出的单价
D.参照报价单内类似工作的单价

【答案】 D
87、资格审查委员会在进行初步审查时，对申请人提交的资格预审文件的审查内容不包括（ ）
A.提供资料的有效性
B.新承接的项目情况表，应付中标通知书和合同协议书复印件
C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外，还应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料
D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求

【答案】 D
88、根据九部委设计合同的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（　）。
A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任
B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人
C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意
D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

【答案】 D
89、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（　　）。
A.可给予工期补偿
B.可给予费用补偿
C.承包人应承担的风险责任
D.可以补偿工期、费用补偿

【答案】 A
90、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（　　）。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织
B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】 D
91、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备迟延3 天，下列关于卖方迟延交付违约金的计收正确的是（ ）。
A.迟交合同设备价格×0.5%×3
B.迟交合同设备价格×0.5%×3/7
C.迟交合同设备价格×0.5%
D.合同价格×0.5%

【答案】 C
92、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】 A
93、根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（　）。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】 D
94、关于设计招标内容的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标

【答案】 A
95、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（　）。
A.非银行金融机构
B.国家机关
C.股份公司
D.合伙企业

【答案】 B
96、促进维生素A吸收的因素包括（　　）。
A.适当的钙磷比例
B.植酸
C.碱性药物
D.草酸
E.维生素C

【答案】 A
97、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（　）退还。
A.发出中标通知书后
B.完成评标后
C.提交履约担保后
D.合同履行完毕后

【答案】 C
98、 根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指( )。
A.承包人投标书内提交的进度计划
B.施工准备阶段承包人编制的进度计划
C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划
D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

【答案】 C
99、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()
A.索赔事件发生的原因和证据资料
B.索赔的依据
C.索赔意向通知
D.索赔报告

【答案】 C
100、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（　）。
A.经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认
B.经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.由造价管理部门确定

【答案】 B
101、关于结清单生效的表述中，不正确的是（ ）。
A.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效
B.结清单生效即表明合同终止
C.结清单生效后承包人仍拥有索赔的权利
D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔

【答案】 C
102、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。
A.承包人应向业主提交索赔意向通知
B.承包人应向工程师提交索赔意向通知
C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失

【答案】 B
103、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（　）为关键约束条件。
A.最大限度减少资金时间价值
B.到货时间满足施工进度计划
C.采购资金落实到位情况
D.保证库存周期最短

【答案】 B
104、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（　　）。
A.合同协议书
B.专用合同条款
C.勘察费用清单
D.通用合同条款

【答案】 A
105、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()
A.工程本身的损害
B.因工程损害导致的第三方财产损失
C.承包人的施工机械损坏
D.工程所需清理费用

【答案】 C
106、《标准施工招标文件》的适用范围是（　）。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目

【答案】 A
107、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（　）。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】 D
108、 法律关系的实质是法律主体之间存在的( )。
A.特定的社会关系
B.一种意志关系
C.特定权利义务关系
D.特定的民事关系

【答案】 C
109、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（　　）。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险

【答案】 B
110、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元

【答案】 A
111、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()
A.可以拒绝索赔
B.应承担全部责任
C.先行赔偿再向业主追索
D.代替分包商向工程师递交索赔报告

【答案】 D
112、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。
A.7
B.14
C.28
D.30

【答案】 C
113、（2020年真题）因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（　）违约金。
A.0.08%
B.0.5%
C.0.8%
D.1.0%

【答案】 A
114、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（ ）。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
115、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，属于工程师的主要责任和义务的是（）
A.做好项目资金安排
B.给予承包商现场占有权
C.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等
D.工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，工程师有权修改合同

【答案】 C
116、工程设计招标通常采用的评标方法是（　　）。
A.最低评标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.设计费比选法

【答案】 C
117、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（ ）。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判
B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定
C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】 B
118、在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（　）。
A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货
B.采购方接收后，