2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制强化训练试卷A卷附答案.docx

2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制强化训练试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、在工程网络计划中，（　　）是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。
A.时间间隔
B.总时差
C.自由时差
D.时距

【答案】 B
2、（2021年真题）2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（　　）万元。
A.80
B.120
C.130
D.150

【答案】 B
3、当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测单位进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批（　　）。
A.重新进行验收
B.可予以验收
C.按技术处理方案和协商文件的要求予以验收
D.不予验收

【答案】 B
4、在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（　　）。
A.平均数与标准偏差
B.中位数与变异系数
C.标准偏差与变异系数
D.中位数与标准偏差

【答案】 C
5、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费1.8万元，进口关税率10%，增值税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（ ）万元。
A.23.568
B.26.800
C.29.368
D.30.144

【答案】 D
6、普通混凝土立方体抗压强度试验采用的标准试件尺寸为（ ）。
A.100mm×100mm×100mm
B.150mm×150mm×150mm
C.150mm×150mm×300mm
D.200mm×200mm×200mm

【答案】 B
7、施工过程中见证取样的试验室应是( )。
A.施工单位的试验室
B.建设单位指定的试验室
C.监理单位指定的试验室
D.与承包单位没有隶属关系的第三方试验室

【答案】 D
8、工程网络计划中，关键工作是指（　　）的工作。
A.自由时差为零
B.持续时间最长
C.总时差最小
D.与后续工作的时间间隔为零

【答案】 C
9、下列方法中，不属于混凝土结构实体强度检测方法的是（　）。
A.超声回弹综合法
B.取芯法
C.回弹仪法
D.超声波对测法

【答案】 D
10、施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由（　）组织验收。
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同
D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同

【答案】 B
11、根据租赁所体现的经济实质不同，租赁分为经营性租赁和（　　）。
A.非经营性租赁
B.融资性租赁
C.短期租赁
D.长期租赁

【答案】 B
12、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（　）审核确认。
A.建设单位
B.施工单位
C.项目监理机构
D.设计单位

【答案】 C
13、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，内部审核的原则中（ ）是职业的基础。
A.职业素养
B.道德行为
C.公正表达
D.独立性

【答案】 B
14、某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。
A.4
B.5
C.6
D.8

【答案】 C
15、（2022年真题）调整施工进度计划可采取的组织措施是（　）。
A.增加工作面
B.改善劳动条件
C.改进施工工艺
D.调整施工方法

【答案】 A
16、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，铺底流动资金为120万元，占全部流动资金的30%。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均税前利润为180万元，年平均贷款利息为20万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（ ）。
A.10%
B.8.33%
C.8%
D.10.31%

【答案】 C
17、应考人丙因生病住院不能参加考试，丙的父亲乙让甲代替丙参加考试，但丙并不知情，关于本案，下列哪些选项是正确的？
A.甲、乙、丙三人都成立代替考试罪
B.乙组织甲给丙替考，应以组织考试作弊罪论处
C.甲成立代替考试罪，丙不成立犯罪
D.乙教唆甲代替丙考试，属于代替考试罪的教唆犯

【答案】 C
18、工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（　　）。
A.对后续工作及总工期均有影响
B.对后续工作及总工期均无影响
C.影响后续工作，但不影响总工期
D.影响总工期，但不影响后续工作

【答案】 B
19、在成本管控方面，运用BIM技术工程量精算功能，能够优化资源配置，达到项目成本管控目的。下列最准确的说法是()。
A.利用BIM技术可以准确算出实际的消耗量
B.利用BIM技术不可能算出实际的消耗量
C.利用BIM技术算出的实际用量就是消耗量
D.利用BIM技术可以算出消耗的可控范围

【答案】 D
20、（　　）是施工进度控制的前提，也是设备和材料供应进度控制的前提。
A.勘察进度控制
B.设计进度控制
C.施工准备进度控制
D.监理进度控制

【答案】 B
21、工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，指的是工程质量特性中的（ ）。
A.与环境的协调性
B.可靠性
C.经济性
D.安全性

【答案】 C
22、城市轨道交通工程施工（　　）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及 标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。
A.分部工程验收
B.单位工程验收
C.项目工程验收
D.竣工验收

【答案】 C
23、根据《建设工程质量管理条例》，（ ）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。
A.县
B.区
C.市
D.省

【答案】 A
24、（2017年真题）在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是（　）。
A.确定可调整进度的范围
B.进行调整措施的技术经济分析
C.进行调整方案的比选论证
D.分析进度偏差产生的原因

【答案】 A
25、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（ ）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。
A.施工单位
B.检测单位
C.监理单位
D.建设单位

【答案】 D
26、项目监理机构应掌握不合格零件的情况，当发生质量失控时，由（ ）下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告建设单位。
A.专业监理工程师
B.项目经理
C.总监理工程师
D.总监理工程师代表

【答案】 C
27、下列违反上诉不加刑原则的有：
A.第一审法院认为马某犯伤害罪判处有期徒刑３年， 马某上诉， 检察院没有抗诉， 第二审法院认为一审判决认定事实不清， 发回原审法院重审， 原审法院直接加重马某量刑
B.第一审法院认定赵某犯抢夺罪判处有期徒刑５年， 赵某上诉， 检察院没有抗诉， 二审法院认为赵某量刑畸轻， 可以直接将抢夺罪改为抢劫罪， 但不得加重赵某的刑罚
C.第一审法院以盗窃罪判处金某有期徒刑２年、 王某有期徒刑１年， 金某、王某以没有实施犯罪为由提起上诉， 检察院认为对金某的量刑畸轻提出抗诉， 第二审法院经过审理， 将金某和王某都改判为有期徒刑５年
D.第一审法院认定石某犯绑架罪被判处死刑缓期执行， 犯抢劫罪判处无期徒刑， 数罪并罚决定判处死刑缓期执行。 石某上诉后， 第二审法院将石某改判为死刑缓期执行并限制减刑

【答案】 A
28、下列关于设计单位的质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。
A.组织设计人员参加建筑工程竣工验收，验收后在相关验收合格文件上签字
B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限
C.在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备均不得指定生产厂、供应商
D.对因勘察造成的质量事故，提出相应的技术处理方案

【答案】 B
29、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（　）计算。
A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范
B.国家统一规定或参考相关规范
C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平
D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价

【答案】 A
30、在非节奏流水施工中，通常采用（　　）法计算流水步距。
A.累加数列错位相减取大差
B.最大公约数
C.最小公倍数
D.累加数列相减取大差法

【答案】 A
31、在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够（　　）。
A.明确表达各项工作之间的逻辑关系
B.直观表达工程进度计划的计算工期
C.明确表达各项工作之间的搭接时间
D.直观表示各项工作的持续时间

【答案】 A
32、某工程原定2018年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2018年10月20日竣工。而且在2018年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元，则该工程的合同价款应（　　）。
A.调增60万元
B.调增90万元
C.调增120万元
D.不予调整

【答案】 D
33、分项工程是分部工程的组成部分，它可按主要工种、材料、施工工艺、（　　）进行划分。
A.专业性质
B.工程部位
C.施工工序
D.设备类别

【答案】 D
34、工程延误一般是由（　　）的原因造成的进度拖延。
A.设计单位
B.监理单位
C.业主
D.承包商

【答案】 D
35、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()。
A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析
B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差
C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起
D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成

【答案】 D
36、（2017年真题）工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（　）天。
A.1
B.2
C.4
D.5

【答案】 B
37、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013 的规定，在分部分项工程量清单的项目编码中，表示分项工程项目名称顺序码的是（ ）。
A.第三级，且由两位数构成
B.第四级，且由两位数构成
C.第三级，且由三位数构成
D.第四级，且由三位数构成

【答案】 D
38、下列哪一期间应计入办案期限？
A.对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间
B.需要延长审理期限的案件，办理报请高级法院批准手续的时间
C.犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查机关为了查明其身份所用的时间
D.犯罪嫌疑人通过贿赂手段被暂予监外执行

【答案】 B
39、（2017年真题）在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（　）措施。
A.合同
B.组织
C.经济
D.技术

【答案】 C
40、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（　）。
A.劳动保险费
B.劳动保护费
C.职工教育经费
D.流动施工津贴

【答案】 D
41、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5%.则该项目的涨价预备费的计算基数应为()万元。
A.6OO
B.1200
C.1800
D.2200

【答案】 C
42、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（ ）风险。
A.第一类
B.第二类
C.抽样方法
D.检验方法

【答案】 A
43、在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是()
A.工程量减少5%
B.水泥价格上涨3%
C.出现恶劣气候
D.工程范围变更

【答案】 D
44、用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（　　）。
A.徐变量
B.凝结时间
C.稠度
D.弹性模量

【答案】 C
45、某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（　）万元。
A.12.000
B.12.616
C.24.000
D.24.973

【答案】 B
46、在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先（　　）。
A.确定可调整进度的范围
B.确定可利用的资源数量
C.分析所采取措施的成本
D.分析比较各种措施的优劣

【答案】 A
47、地面垫层最小厚度不应小于60mm的是：( )
A.砂石垫层
B.碎石垫层
C.炉渣垫层
D.水泥混凝土垫层

【答案】 D
48、当编制完施工进度计划初始方案后需要对其进行检查，下列检查内容中属于解决可行与否问题的是（　　）。　　
A.主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求
B.主要机具、材料等的利用是否均衡与充分
C.工程项目的总成本是否最低
D.各工作项目的平行搭接和技术间歇是否符合工艺要求

【答案】 D
49、在工程网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。
A.单代号搭接网络计划中时距为零
B.双代号网络计划中由关键节点组成
C.单代号网络计划中由关键工作组成。
D.双代号时标网络计划中无波形线

【答案】 D
50、某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3。该土方工程实际结算价款为（　　）万元。
A.72.80
B.76.80
C.77.40
D.78.00

【答案】 C
51、以下不属于BIM建模软件基本功能的是()。
A.三维数字化建模
B.非几何信息录入
C.三维模型修改
D.碰撞检测

【答案】 B
52、在设备工器具费及设备购置费中，国产标准设备原价一般按（　　）计算。
A.带有备件出厂价
B.定额估价
C.系列设备插入估价
D.不带备件出厂价

【答案】 A
53、工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为20时的最小抽样数量是（　）。
A.2
B.3
C.5
D.8

【答案】 B
54、（2019年真题）工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发（　）。
A.工作联系单
B.监理通知单
C.工程暂停令
D.监理口头指令

【答案】 C
55、可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（　　）。
A.生产能力指数法
B.指标估算法
C.分项详细估算法
D.扩大指标估算法

【答案】 B
56、下列费用中，属于建筑安装工程费用中规费的是（　　）。
A.工伤保险
B.劳动保险
C.意外伤害保险
D.财产保险

【答案】 A
57、市场采购设备质量控制中，应协助建设单位编制设备采购方案的是（ ）。
A.监理单位
B.项目监理机构
C.施工单位
D.建设单位

【答案】 B
58、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险（或错判概率α）和使用方风险（或漏判概率β），主控项目对应于合格质量水平的α和β均不宜超过（　）。
A.3％
B.5％
C.8％
D.10％

【答案】 B
59、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计量值数据服从（　　）。
A.二项分布
B.泊松分布
C.正态分布
D.间歇分布

【答案】 C
60、监理工程师在设备试运行过程中的质量控制，主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行，并督促其做好试运行的()
A.各种检查和记录
B.时间安排和调度
C.系统划分
D.技术交底

【答案】 A
61、卓越绩效评价准则与ISO9000的相同点是（　　）。
A.基本原理
B.导向
C.驱动力
D.目标

【答案】 A
62、关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（　）。
A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任
B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分
C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款
D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报

【答案】 B
63、估算建设工程投资时，需要预留项目实施中可能发生，但难以预料的工程量增加的费用，该费用属于（　）。
A.建筑安装工程费
B.勘察设计费
C.基本预备费
D.工程保险费

【答案】 C
64、评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。
A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素
B.设计参数、设计标准、功能和使用价值
C.新材料、新技术在相关部门的备案情况
D.适用功能是否满足质量目标和标准

【答案】 A
65、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（ ）。
A.签发监理通知
B.签发工程暂停令
C.通知建设单位
D.报告政府主管部门

【答案】 A
66、下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（　）。
A.利息备付率
B.资产负债率
C.净现值率
D.静态投资回收期

【答案】 D
67、审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（ ）措施。
A.组织
B.技术
C.经济
D.合同

【答案】 B
68、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（　　）。
A.重新申请施工许可证
B.报发证机关核验施工许可证
C.申请换发施工许可证
D.报发证机关延期施工许可证

【答案】 B
69、在工程网络计划中，关键工作的特点是（　）。
A.关键工作一定在关键线路上
B.关键工作的持续时间最长
C.关键工作的总时差最小
D.关键工作的持续时间最短

【答案】 C
70、下列选项中说法不正确的是()。
A.BIM与云计算集成应用，是利用云计算的优势将BIM应用转化为BIM云服务，基于云计算强大的计算能力，可将BIM应用中计算量大且复杂的工作转移到云端，以提升计算效率
B.BIM技术与互联网的集成指的是BIM技术发挥上层信息集成、交互、展示和管理的作用，而互联网技术则承担底层信息感知、采集、传递、监控的功能
C.BIM与数字化加工集成目前主要应用在预制混凝土板生产、管线预制加工和钢结构加工3个方面D .BIM与GIS集成应用，是通过数据集成、系统集成或应用集成来实现的，可在BIM应用中集成GIS，也可以在GIS应用中集成BIM

【答案】 B
71、下列费用中，属于建设单位管理费的是（ ）。
A.可行性研究费
B.工程竣工验收费
C.环境影响评价费
D.劳动卫生评价费

【答案】 B
72、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规 定的，应由（　　）组织必要的专题论证。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.设计单位

【答案】 C
73、（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，高处作业吊篮内作业人员不应超过（　　）。
A.1人
B.2人
C.3人
D.专项施工方案所确定的人数

【答案】 B
74、生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。
A.基本预备费
B.涨价预备费
C.流动资金
D.建设期利息

【答案】 C
75、在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称为（　　）。
A.旁站
B.巡视
C.检查
D.见证取样

【答案】 A
76、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（　）。
A.主要工种
B.施工工艺
C.施工特点
D.设备类别

【答案】 C
77、对于下列表述，法院的哪些做法是错误的？
A.某镇政府发现大蒜销售价格上涨，销路看好，于是提供种植技术指导，鼓励村民种植大蒜村民积极响应纷纷改种大蒜，待到村民种植的大蒜成熟上市销售之时，市场行情一落千丈，大蒜无人问津腐烂在田里，村民以镇政府行政指导导致其财产权益遭受损失为由，向法院提起行政诉讼，法院不予受理
B.赵某作为县政府的公务员，因不满年度考核的结果，向法院提起诉讼，法院不予受理
C.A 县公安局对B 县的王某拘留15 天，罚款500 元，王某不服，向B 县法院提起诉讼，B 县法院以被告是A 县公安局，不属于本院管辖，而移送A 县法院管辖
D.林某起诉镇政府，法院经审查发现起诉状内容欠缺，即以起诉不符合条件为由不接收起诉状

【答案】 C
78、项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是（　　）及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。
A.基础地基的情况
B.专项方案的情况
C.要求发回修改的情况
D.隐蔽工程的情况

【答案】 C
79、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持证上岗的工种是（　　）。
A.混凝土工
B.木工
C.建筑架子工
D.在吊篮上作业的抹灰工

【答案】 C
80、在建筑工程施工验收统一标准的规范体系中，作为支持性标准的施工工艺操作规程属于()标准。
A.企业
B.行业
C.部门
D.国家

【答案】 A
81、砌砖前( )天，应将砖浇水湿润。
A.0.5
B.1
C.1～2
D.3

【答案】 C
82、某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是( )。
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.固定单价合同
D.可调单价合同

【答案】 A
83、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（ ）。
A.审查承包商提交的进度计划
B.建立进度协调会议制度
C.加强索赔管理
D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络

【答案】 C
84、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（　　）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。
A.重要程度
B.隐蔽性
C.结构分解
D.投资估算

【答案】 C
85、在组织流水施工时，某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工作量称为（ ）。
A.流水节拍
B.流水步距
C.流水施工工期
D.流水强度

【答案】 D
86、建设工程进度控制的总目标是（　　）。
A.建设工期
B.合同工期
C.定额工期
D.确保提前交付使用

【答案】 A
87、建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（ ）措施。
A.组织
B.经济
C.技术
D.合同

【答案】 A
88、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）规定，建筑安装工程费用由（　　）、规费和税金构成。
A.直接费、间接费、其他项目费
B.分部分项工程费、措施项目费
C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费
D.直接费、间接费、利润

【答案】 C
89、工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列（ ）。
A.可行性研究勘察
B.初步勘察
C.详细勘察
D.收尾勘察

【答案】 D
90、建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至（　　）为止。
A.工程竣工验收
B.工程保修期满
C.工程交付使用
D.工程款支付时

【答案】 B
91、下列（ ）属于有关质量管理方面的部门规章。
A.《建筑法》
B.《消防法》
C.《民用建筑节能条例》
D.《建筑工程施工许可管理办法》

【答案】 D
92、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（　）。
A.工程材料报审表
B.施工控制测量成果报验表
C.分部工程报验表
D.工程开工报审表

【答案】 D
93、（2020年真题）工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（　）。
A.算数平均数和标准偏差
B.中位数和变异系数
C.算数平均数和中位数
D.中位数和标准偏差

【答案】 C
94、公路工程设计年限一般按等级控制在（　　）。
A.10～20年
B.15～30年
C.30～40年
D.30～50年

【答案】 A
95、当高强度螺栓连接副保管时间超过（　　）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。
A.3
B.5
C.6
D.8

【答案】 C
96、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（　）。
A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素
B.设计参数、设计标准、功能和使用价值
C.新材料、新技术在相关部门的备案情况
D.使用功能是否满足质量目标和标准

【答案】 A
97、监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（　）。
A.根据施工条件确定物资供应要求
B.参与投标文件的技术评价
C.提出物资分包方式和供应商清单
D.审核物资供应计划

【答案】 B
98、工程质量事故的技术处理方案，一般应委托()提出。
A.原设计单位
B.工程检测加固单位
C.事故调查组建议的单位
D.政府质量监督部门

【答案】 A
99、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，工程施工许可证应在工程（ ）向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取。
A.开工前，由施工单位
B.招标前，由建设单位
C.招标前，由施工单位
D.开工前，由建设单位

【答案】 D
100、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()
A.工程施工已经全部完成
B.承包商的工作使工程师满意
C.工程进度符合工程师的要求
D.变更项目已经工程师审核

【答案】 B
101、下列说法错误的是()。
A.BIM的理论基础主要起源于建筑行业
B.BIM是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达
C.BIM具有模型的完备性
D.BIM具有模型信息的一致性

【答案】 B
102、建设项目总概算不应包括的费用为以下哪一项？( )
A.建筑安装费
B.设备购置费
C.生产工具费
D.投产期利息

【答案】 D
103、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（　　）。
A.汇率浮动和通货膨胀
B.不明的水文气象条件
C.提供的场地不能满足工程正常需要
D.合同签订时遗漏条款、表述失当

【答案】 C
104、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（ ）。
A.驻厂监造
B.巡回监控
C.设置质量控制点监控
D.跟踪监控

【答案】 B
105、某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.建设单位和施工单位共同

【答案】 A
106、根据我国《宪法》和有关法律的规定，下列哪些表述是正确的
A.全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销澳门特别行政区制定的法律
B.自治州的人大常委会组成人员最少 10 人以上联名，可以向本级人大常委会提出对本级政府、法院和检察院的质询案
C.全国人民代表大会有权批准广东省和宁夏回族自治区的建置
D.全国人大常委会选举孙某为中央军委副主席，这符合全国人大常委会的职权

【答案】 C
107、在卓越绩效模式中，以（ ）应该作为组织质量管理的首要原则。
A.强调大质量观
B.顾客和市场为中心
C.强调系统思考和系统整合
D.强调质量对组织绩效的增值和贡献

【答案】 B
108、（2018年真题）某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费0.8万元，进口关税率15%，增值税率16%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（　）万元。
A.33.568
B.36.800
C.38.368
D.38.603

【答案】 D
109、经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由（ ）签署单位工程竣工验收报审表，并向建设单位提出质量评估报告。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位现场代表

【答案】 B
110、常用的索赔费用计算方法是（　　）。
A.实际费用法
B.单价定额法
C.总费用法
D.修正的总费用法

【答案】 A
111、工程质量形成过程中，（　　）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
A.项目建议书
B.项目可行性研究
C.项目策划
D.项目决策

【答案】 D
112、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，应经（ ）审查同意。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位技术负责人
D.建设单位负责人

【答案】 B
113、根据《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013，项目监理机构应根据工程特点和( ) ，确定旁站的关键部位和关键工序。
A.监理规划
B.监理细则
C.施工单位报送的施工组织设计
D.监理合同

【答案】 C
114、（2017年真题）建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（　）。
A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件
B.考察投标单位并作出考察结论
C.确定投标单位初选名单
D.确定设备采购合同条款

【答案】 A
115、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（　　）。
A.积极配合，客观提供相应证据
B.积极配合，参与质量事故调查
C.积极配合，会同施工单位提供有利证据
D.回避质量事故调查

【答案】 A
116、下列选项不属于BIM技术在结构分析的应用的是()。
A.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计
B.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型
C.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化
D.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用

【答案】 C
117、安全生产的监理行为要求不包括（　　）。
A.按规定编制监理规划
B.按规定审查专项施工方案
C.按规定对现场实施安全管理
D.监理单位应当依法取得资质证书

【答案】 D
118、在施工单位的进度计划系统中，依据（ ）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。
A.施工总进度计划
B.单位工程施工进度计划
C.施工准备工作计划
D.分部分项工程进度计划

【答案】 B
119、在工程勘察阶段，监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告后，向建设单位提交（　　）。
A.监理勘察规划
B.监理勘察方案
C.勘察成果评估报告
D.勘察成果修改报告

【答案】 C
120、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（　　）。
A.超前的时间
B.拖后的时间
C.超额完成的任务量
D.拖欠的任务量

【答案】 D
121、（2018年真题）下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（　）。
A.分析进度偏差产生的原因
B.实际进度数据的加工处理
C.确定后续工作和总工期的限制条件
D.分析进度偏差对后续工作的影响

【答案】 B
122、总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。
A.进行工程计量和付款签证
B.对完成工程量进行偏差分析
C.审核竣工结算款
D.处理施工单位提出的工程变更费用

【答案】 D
123、关于未成年人刑事诉讼程序的表述， 下列选项中错误的有：
A.人民检察院审查公安机关报请批准逮捕未成年犯罪嫌疑人的案件， 如果发现未成年犯罪嫌疑人的实际年龄难以判断， 应当作出不批准逮捕的决定
B.人民检察院审查起诉时讯问未成年犯罪嫌疑人， 除犯罪嫌疑人外， 法定代理人在场的也应当在讯问笔录上签字、 盖章或者摁指印
C.某县公安机关依法逮捕涉嫌故意杀人的未成年犯罪嫌疑人甲， 某县人民检察院应当对甲的逮捕进行羁押必要性审查。 认为不需要继续羁押的， 应当释放甲或者对甲变更强制措施
D.被害人对人民检察院的附条件不起诉决定有异议的， 人民检察院应当依法提起公诉

【答案】 A
124、（2021年真题）下列可行性研究内容中，属于建设方案研究与比选的是（　　）。
A.产品价格现状及预测
B.筹资方案与资金使用计划
C.产品竞争力优劣势分析
D.产品方案与建设规模

【答案】 D
125、工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（　）。
A.不影响安全和使用功能
B.不造成永久性影响