2025年设备监理师之设备监理合同试题及答案二.docx

2025年设备监理师之设备监理合同精选试题及答案二

单选题（共600题）
1、下列关于民事诉讼的表述，正确的是( )。
A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织
B.被告不提出答辩将败诉
C.被告不到庭案件将无法审理
D.人民法院在判决前可以进行调解

【答案】 D
2、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是( )。
A.工程师
B.承包商
C.业主
D.保安公司

【答案】 B
3、检核表的核心思想是( )。
A.确定事件的逻辑关系
B.持续改进
C.分析事件的合理性
D.完整描述事件的全过程

【答案】 B
4、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力
C.当事人可以通过调解程序解决合同争议
D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁

【答案】 C
5、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是( )。
A.向丙公司承担违约责任
B.向甲公司承担违约责任
C.向丙公司承担赔偿责任
D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任

【答案】 B
6、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于( )。
A.投标人相互串通投标
B.投标人与招标人串通招标投标
C.投标人以行贿手段谋取中标
D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】 D
7、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后( )天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
8、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前( )天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
9、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是( )。
A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程
B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验
C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期
D.承包商可自行完成竣工试验

【答案】 A
10、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从( )时起算。
A.产品离开生产者的成品仓库
B.发现产品质量问题
C.产品造成人身伤害
D.受害人投诉

【答案】 A
11、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是( )。
A.不履行合同
B.终止履行合同
C.中止履行合同
D.要求对方履行合同

【答案】 C
12、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是( )。
A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果
B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充
C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责
D.参加工程竣工验收

【答案】 C
13、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。
A.由出卖人负责
B.由买受人承担
C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担
D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

【答案】 D
14、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知( )。
A.承包商
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 A
15、国内设备工程合同的生效时间是( )。
A.经公证
B.经批准
C.双方对合同条款取得一致意见
D.双方签署

【答案】 D
16、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是( )。
A.被代理人的意思表示
B.和第三人协商后的意思表示
C.代理人独立的意思表示
D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】 C
17、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于( )的财产。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.指定分包商

【答案】 A
18、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是( )。
A.DAB决定
B.友好协商
C.仲裁
D.诉讼

【答案】 C
19、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在( )，提交工程师两套副本。
A.移交工程时
B.竣工试验开始前
C.通过竣工试验后
D.申请签发接收证书时

【答案】 B
20、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。
A.1
B.2
C.3
D.6

【答案】 B
21、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前( )天通知承包商进行竣工试验的日期。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
22、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行( )，并将结果通知工程师。
A.目视检查
B.化学试验
C.物理实验
D.性能检查

【答案】 A
23、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前( )天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
24、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是( )。
A.工程师向助手签发授权委托书时
B.业主和承包商收到授权委托书副本时
C.工程师向助手签发授权委托书后第14天
D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天

【答案】 B
25、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是( )。
A.工程师
B.工程师代表
C.承包商
D.业主

【答案】 D
26、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括( )。
A.议标
B.公开招标
C.邀请招标
D.分两阶段进行招标

【答案】 A
27、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是( )。
A.分包工程质量由分包企业负总责
B.分包工程质量由分包企业单独承担责任
C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任
D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任

【答案】 C
28、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责( )。
A.包换
B.保修
C.包修
D.包修或包换

【答案】 D
29、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是( )。
A.物权关系
B.雇佣关系
C.债权关系
D.产权关系

【答案】 C
30、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以( )。
A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件
B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标
C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定
D.否决所有投标

【答案】 D
31、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是( )。
A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算
B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一
C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行
D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效

【答案】 C
32、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是( )。
A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件
B.降低条件，宣布综合得分最高者中标
C.否决所有投标
D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】 C
33、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，( )应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。
A.业主
B.评标委员会
C.监理工程师
D.监理工程师代表

【答案】 A
34、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。
A.工期延长
B.相应费用
C.合理利润
D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】 D
35、下列关于委托合同的说法不正确的是( )
A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础
B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务
C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已
D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有

【答案】 D
36、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是( )。
A.民事法律关系
B.民事行为
C.法律责任
D.法律事实

【答案】 D
37、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在( )时正在使用的。
A.基准日期
B.投标截止日期
C.中标通知到达承包商
D.开工日期

【答案】 A
38、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的( )，属于可变更或可撤销的民事行为。
A.意思表示真实
B.行为不得违反法律
C.行为人具有相应的行为能力
D.行为不得违反社会公共利益

【答案】 A
39、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是( )。
A.拒绝执行违章指挥
B.拒绝冒险作业
C.检举危害生命安全的行为
D.严格遵守安全操作规程

【答案】 D
40、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括( )。
A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式
B.投标人须知、招标资料表和投标保函
C.投标人须知、业主要求和设计文件
D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划

【答案】 A
41、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
42、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。
A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B.撤销施工单位资质证书的决定
C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分
D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】 B
43、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为( )年。
A.1
B.2
C.4
D.10

【答案】 B
44、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是( )天内。
A.业主发出中标函的28
B.承包商收到中标函的28
C.承包商提交履约保证的14
D.业主退还投标保证的14

【答案】 B
45、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在( )遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。
A.投保人
B.受益人
C.被保险人
D.保险人

【答案】 C
46、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在( )发布招标公告。
A.国务院发展改革部门依法指定的媒介
B.全国发行量最大的报纸、杂志
C.全国影响最大的门户网站
D.国务院建设行政主管部门指定的媒介

【答案】 A
47、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是( )。
A.工程师承担风险，承包商承担费用
B.工程师承担风险，业主承担费用
C.承包商承担风险和费用
D.业主承担风险和费用

【答案】 C
48、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是( )。
A.抵押权
B.土地承包经营权
C.地役权
D.建设用地使用权

【答案】 C
49、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。
A.是否进行资格预审
B.是否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑
D.是否公开开标

【答案】 A
50、根据《合同法》规定，下列表述正确的是( )。
A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式
B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成
C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同
D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿

【答案】 D
51、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是( )。
A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的
B.交由承运人运输的在途标的物
C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的
D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的

【答案】 C
52、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是( )。
A.产品责任的诉讼时效期间为1年
B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失
C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任
D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失

【答案】 C
53、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满( )年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。
A.l
B.2
C.4
D.10

【答案】 D
54、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。
A.可撤销合同
B.附期限合同
C.附条件合同
D.无效合同

【答案】 C
55、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成( )。
A.合同文件
B.索赔
C.争议
D.变更

【答案】 D
56、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是( )。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同撤销权

【答案】 A
57、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在( )前提起上诉。
A.2006年3月15日
B.2006年3月25日
C.2006年4月10日
D.2006年9月10日

【答案】 B
58、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用( )的仲裁规则。
A.国际商会
B.中国商会
C.中国国际经济贸易仲裁委员会
D.FIDIC

【答案】 A
59、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在( )天内作出决定。
A.21
B.28
C.56
D.84

【答案】 D
60、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过( )人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
A.50
B.100
C.200
D.300

【答案】 D
61、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。
A.尚无合同关系
B.合同没有成立
C.合同已经成立
D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任

【答案】 C
62、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于( )签订的合同。
A.采取欺诈手段
B.采取胁迫手段
C.因重大误解
D.超越代理权限

【答案】 A
63、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。
A.是否进行资格预审
B.是否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑
D.是否公开开标

【答案】 A
64、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为( )年。
A.1
B.2
C.4
D.10

【答案】 B
65、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应( )。
A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金
B.重新设计、并支付赔偿金
C.赔偿委托人的实际损失
D.支付违约金并赔偿损失

【答案】 A
66、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过( )天。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
67、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由( )解决。
A.工程师
B.争端评判委员会(DAB)
C.仲裁机构
D.人民法院

【答案】 B
68、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定( )裁决。
A.执行
B.撤销
C.中止执行
D.不予执行

【答案】 C
69、下列( )财产可以抵押。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.以公开协商方式取得的土地承包经营权
D.有争议的财产

【答案】 C
70、投标邀请书，是指招标人向( )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。
A.3
B.5
C.7
D.9

【答案】 A
71、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后( )内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。
A.14天
B.21天
C.28天
D.42天

【答案】 D
72、设备监理工程师的合同管理对象是( )。
A.合同内容
B.设备工程
C.监理合同
D.设备合同

【答案】 D
73、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是( )。
A.评标委员会未组建
B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为
C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持
D.投标人对开标时间有异议

【答案】 B
74、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至( )。
A.2021年5月4日
B.2034年3月8日
C.2021年12月31日
D.2034年12月31日

【答案】 C
75、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
76、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是( )。
A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬
B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责
C.承揽人应就该部分工作对定作人负责
D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作

【答案】 C
77、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。
A.工期延长
B.相应费用
C.合理利润
D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】 D
78、保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。
A.投保人与被保险人
B.投保人与受益人
C.投保人与保险人
D.保险人与被保险人

【答案】 C
79、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由( )承担责任。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.分包商

【答案】 B
80、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。
A.已经察觉索赔事由后28天
B.理应察觉索赔事由后28天
C.取得现场资料后28天
D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】 D
81、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是( )。
A.以银行贷款年利率计算
B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算
C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算
D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】 C
82、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。
A.视为数量和质量符合约定
B.视为数量和质量不符合约定
C.卖方可以行使催告权
D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】 A
83、根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的( )支付劳动者工资报酬。
A.100%
B.150%
C.200%
D.300%

【答案】 D
84、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过( )。
A.招标项目估算价的10%
B.中标合同金额的10%
C.招标项目估算价的5%
D.中标合同金额的2%

【答案】 B
85、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是( )。
A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润
B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润
C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润
D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

【答案】 A
86、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是( )。
A.工程师向助手签发授权委托书时
B.业主和承包商收到授权委托书副本时
C.工程师向助手签发授权委托书后第14天
D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天

【答案】 B
87、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+( )时成立。
A.甲将汇票交付于乙
B.汇票登记
C.甲将汇票提存于公证处
D.质押合同签字

【答案】 A
88、某建设项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付合同价的20%的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还( )万元。
A.100
B.150
C.200
D.400

【答案】 C
89、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向( )申请领取施工许可证。
A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门
D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】 B
90、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是( )的构成条件之一。
A.进行工程竣工试验
B.工程接收
C.进行工程竣工后试验
D.签发履约证书

【答案】 B
91、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。
A.可撤销合同
B.附期限合同
C.附条件合同
D.无效合同

【答案】 C
92、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。
A.视为数量和质量符合约定
B.视为数量和质量不符合约定
C.卖方可以行使催告权
D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】 A
93、中标通知书对招标人和中标人具有( )效力。
A.要约
B.要约邀请
C.行政
D.法律

【答案】 D
94、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由( )承担。
A.乙
B.甲
C.甲、乙共同
D.甲、乙按比例

【答案】 B
95、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是( )。
A.工程竣工之日
B.竣工时间届满之日
C.签发接收证书日
D.签发履约证书日

【答案】 D
96、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括( )。
A.具体合同事件
B.设备工程进度情况
C.工程资金使用情况
D.合同管理人员管理情况

【答案】 D
97、依据《合同法》的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A.违反法律法规规定
B.当事人恶意串通损害第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的
D.对方当事人采用欺诈手段

【答案】 D
98、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑( )使用工程可能对测试结果产生的影响。
A.承包商在竣工试验中
B.业主在缺陷通知期届满之前
C.业主在竣工之前
D.承包商维修缺陷工程中

【答案】 C
99、招标公告，从合同法律性质上讲属于( )。
A.要约邀请
B.要约
C.新要约
D.承诺

【答案】 A
100、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是( )。
A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费
B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额
C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务
D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】 C
101、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是( )。
A.自仲裁裁决作出之日起10日内
B.自仲裁裁决作出之日起15日内
C.仲裁裁决作出之日
D.仲裁裁决送达之日

【答案】 C
102、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的( )。
A.最后4个月
B.最后6个月
C.最后3个月
D.最后2个月

【答案】 B
103、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向( )提出申请。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院负责安全生产监督管理的部门
C.天津市人民政府建设行政主管部门
D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门

【答案】 C
104、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在( )前不能合理预见”。
A.提交投标书日期
B.基准日期
C.实施工程
D.进入现场

【答案】 A
105、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经( )同意。
A.业主
B.工程师
C.工程师助理
D.项目经理

【答案】 B
106、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的( )，属于可变更或可撤销的民事行为。
A.意思表示真实
B.行为不得违反法律
C.行为人具有相应的行为能力
D.行为不得违反社会公共利益

【答案】 A
107、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于( )地位。
A.原告
B.第三人
C.证人
D.被告

【答案】 C
108、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。
A.以自己的名义向人民法院主张该购房款
B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款
C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款
D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

【答案】 A
109、投标人参加投标的，应当在( )送达投标文件。
A.投标有效期内
B.评标开始之前
C.开标时间之前
D.中标通知书发出之前

【答案】 C
110、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的( )。
A.按变更的内容确定
B.由仲裁机构裁决决定合同内容
C.推定为未变更
D.重新确定合同内容

【答案】 C
111、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔( )。
A.竣工时间及相关费用
B.相关费用并加合理利润
C.竣工时间、相关费用并加合理利润
D.缺陷通知期及相关费用

【答案】 B
112、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是( )。
A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配
B.合同当事人相互享有同等的权利
C.合同当事人相互承担同等的义务
D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务

【答案】 A
113、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括( )。
A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式
B.投标人须知、招标资料表和投标保函
C.投标人须知、业主要求和设计文件
D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划

【答案】 A
114、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。
A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任
C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

【答案】 A
115、资金安排证明的应当由( )出具。
A.工程师
B.业主
C.业主开户银行
D.保险公司

【答案】 C
116、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以( )。
A.撤销案件
B.中止审理
C.终结审理
D.缺席判决

【答案】 D
117、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的( )单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
A.生产、运输、储存
B.生产、使用、储存
C.生产、运输、使用
D.生产、经营、储存

【答案】 D
118、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在( )提出。
A.开标前
B.提交投标书时
C.开标现场
D.确定招标人前

【答案】 C
119、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过( )方式最终解决合同争议。
A.和解
B.调解
C.行政复议
D.诉讼

【答案】 D
120、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是( )。
A.中标合同金额的5%
B.中标合同金额的10%
C.合同价格的5%
D.合同价格的10%

【答案】 A
121、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是( )。
A.总承包单位
B.总承包单位施工负责人
C.分包人
D.施工人员

【答案】 C
122、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于( )日。
A.l
B.2
C.3
D.5

【答案】 C
123、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是( )。
A.1周
B.2周
C.1个月
D.2个月

【答案】 C
124、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是( )之日。
A.投标人发出投标文件
B.招标人收到投标文件
C.提交投标文件截止
D.提交投标保证

【答案】 C
125、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在( )前不能合理预见”。
A.提交投标书日期
B.基准日期
C.实施工程
D.进入现场

【答案】 A
126、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为( )。
A.设计文件规定的合理使用年限
B.5年
C.两个采