2019-2025年设备监理师之设备监理合同通关试题库(有答案).docx

资源描述

2019-2025年设备监理师之设备监理合同通关试题库(有答案) 单选题（共600题） 1、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是( )。 A.工程通过竣工试验后 B.业主接收工程前 C.承包商收到履约证书后 D.缺陷通知期届满前【答案】 C 2、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是( )。 A.产品的生产者和运输者 B.产品的销售者和运输者 C.产品的生产者和销售者 D.产品的仓储者和销售者【答案】 C 3、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是( )。 A.承包人越级承揽工程 B.承包人超越范围承揽工程 C.承包人向评标委员行贿中标 D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】 D 4、下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。 A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置 B.可以留置的财产包括不动产 C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置 D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同【答案】 A 5、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由( )承担。 A.乙 B.甲 C.甲、乙共同 D.甲、乙按比例【答案】 B 6、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是( )。 A.张某因工伤要求损害赔偿 B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金 C.甲厂购买的机床存在质量缺陷 D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁【答案】 D 7、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是( )。 A.工程竣工之日 B.竣工时间届满之日 C.签发接收证书日 D.签发履约证书日【答案】 D 8、根据《民事诉讼法》，证据必须符合( )要求。 A.真实性、合法性、客观性 B.合法性、客观性、公正性 C.合法性、客观性、关联性 D.真实性、关联性、公正性【答案】 C 9、下列关于分包商的说法，正确的是( )。 A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意 B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师 C.承包商应当对指定分包商的行为负责 D.承包商可将整个工程分包给他人【答案】 C 10、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是( )。 A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价 B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价 C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价 D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】 B 11、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，( )应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。 A.业主 B.评标委员会 C.监理工程师 D.监理工程师代表【答案】 A 12、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是( )。 A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权 B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失 C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人 D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】 C 13、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是( )。 A.该炉具尚未投入流通 B.该居民获得炉具的途径不清 C.该居民应当向提供炉具的人索赔 D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】 A 14、在下列各项中，符合代理特征的是( )。 A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权) B.代理人以自己的名义实施代理行为 C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思 D.代理结果归属代理人【答案】 C 15、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。 A.低于当地同行业的标准 B.高于当地同行业的标准 C.低于本国同行业的标准 D.高于本国同行业的标准【答案】 A 16、《合同法》规定，商业广告的内容( )，视为要约。 A.包含价格内容的 B.符合要约规定的 C.详细介绍商品的 D.附加了期限的【答案】 B 17、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是( )。 A.外商投资工业项目 B.涉及国家安全工程 C.关系社会公共利益的大型基础设施 D.抢险救灾工程【答案】 C 18、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是( )。 A.无权代理 B.表见代理 C.越权代理 D.委托代理【答案】 B 19、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是( )。 A.班组长 B.监理工程师 C.本单位负责人 D.总监理工程师【答案】 C 20、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是( )。 A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失 B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失 C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失 D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】 D 21、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是( )。 A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的 B.交由承运人运输的在途标的物 C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的 D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】 C 22、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在( )日内，予以退还投标保证金。 A.开标后30 B.完成评标后15 C.发出中标通知书30 D.签订施工合同5 【答案】 D 23、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的( )支付违约金。 A.违约金比例 B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算 C.违约金加采购方的损失计算 D.供货方实际违约情况【答案】 B 24、根据《物权法》，物权分为( )。 A.所有权、债权和用益物权 B.动产物权、不动产物权和权利质权 C.所有权、用益物权和担保物权 D.抵押权、质权和留置权【答案】 C 25、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是( )。 A.有权代理 B.法定代理 C.指定代理 D.委托代理【答案】 B 26、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是( )。 A.承包商完成全部工程的日期 B.工程通过竣工试验的日期 C.工程师签发接收证书的日期 D.接收证书中注明的竣工的日期【答案】 D 27、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是( )。 A.不履行合同 B.终止履行合同 C.中止履行合同 D.要求对方履行合同【答案】 C 28、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为( )。 A.设计文件规定的合理使用年限 B.5年 C.两个采暖期、供冷期 D.2年【答案】 C 29、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于( )之债。 A.合同 B.侵权行为 C.不当得利 D.无因管理【答案】 C 30、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是( )。 A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率 B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差 C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解 D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】 A 31、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是( )。 A.DAB决定 B.友好协商 C.仲裁 D.诉讼【答案】 C 32、设备监理工程师的合同管理对象是( )。 A.合同内容 B.设备工程 C.监理合同 D.设备合同【答案】 D 33、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是( )。 A.合同条件 B.承包商建议书 C.业主要求 D.投标函【答案】 D 34、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得( )同意。 A.业主 B.工程师 C.工程师代表 D.政府主管部门【答案】 B 35、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是( )。 A.以银行贷款年利率计算 B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算 C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算 D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算【答案】 C 36、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是( )。 A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果 B.设备承揽合同是要式合同 C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同 D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同【答案】 A 37、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是( )。 A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算 B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一 C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行 D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】 C 38、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是( )。 A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况 B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任 C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任 D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】 C 39、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是( )。 A.主要工艺、技术采用特定专有技术 B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求 C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】 C 40、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照( )确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。 A.合同法 B.招标人意见 C.招标文件 D.招标内容【答案】 C 41、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由( )承担修正该项损失的费用。 A.业主 B.承包商 C.工程师 D.保险公司【答案】 B 42、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在( )时正在使用的。 A.基准日期 B.投标截止日期 C.中标通知到达承包商 D.开工日期【答案】 A 43、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在( )天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。 A.14 B.28 C.42 D.56 【答案】 B 44、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，( )是正确的。 A.2012年3月3日 B.2012年3月16日 C.2012年3月20日 D.2012年6月10日【答案】 B 45、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是( )。 A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用 B.工程合格，业主承担风险和费用 C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用 D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】 D 46、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的( )。 A.最后4个月 B.最后6个月 C.最后3个月 D.最后2个月【答案】 B 47、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在( )前不能合理预见”。 A.提交投标书日期 B.基准日期 C.实施工程 D.进入现场【答案】 A 48、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过( )方式最终解决合同争议。 A.和解 B.调解 C.行政复议 D.诉讼【答案】 D 49、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和( )。 A.混凝土试块检验 B.钢筋强度检验 C.工程材料试验 D.试运行【答案】 D 50、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。 A.15日 B.2个月 C.3个月 D.6个月【答案】 B 51、下列关于联营体的说法，错误的是( )。 A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任 B.联营体的牵头方应由联营体各方认可 C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方 D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位【答案】 C 52、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的( )关系。 A.社会 B.权利义务 C.道德 D.人际【答案】 B 53、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是( )。 A.受赠 B.收益 C.继承 D.受让【答案】 B 54、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是( )。 A.物权关系 B.雇佣关系 C.债权关系 D.产权关系【答案】 C 55、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于( )地位。 A.原告 B.第三人 C.证人 D.被告【答案】 C 56、法定代理终止条件是( ) A.代理期限届满 B.被代理人取消委托 C.代理人辞去委托 D.代理人丧失行为能力【答案】 D 57、设备工程合同管理的根本任务是( )。 A.设备工程合同的签订、履行、保修 B.设备工程合同约定的设计、制造、安装 C.设备工程合同质量、进度、投资控制 D.与业主签订委托监理合同【答案】 C 58、根据我国《合同法》，要约的生效时间为( )。 A.要约人发出要约时 B.要约到达受要约人时 C.要约人通知受要约人时 D.受要约人作出承诺时【答案】 B 59、下列有关合同解除的叙述，错误的是( )。 A.合同解除包括约定解除和法定解除 B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力 C.当事人协商一致，可以解除合同 D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】 D 60、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责( )。 A.包换 B.保修 C.包修 D.包修或包换【答案】 D 61、承包商应在设备工程或单位工程的( )之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。 A.竣工时间 B.缺陷通知期期满 C.颁发接收证书 D.保留金返还【答案】 B 62、下列关于设备采购合同中出卖人逾期交货的叙述，正确的是( )。 A.出卖人支付违约金或赔偿金后，即免除提供设备的义务 B.出卖人支付违约金或赔偿金后，买受人表示仍需要时，出卖人应继续履行供货义务 C.出卖人支付违约金或赔偿金后，还应继续履行供货义务 D.出卖人应支付违约金，违约金不足以弥补买受人的损失时，买受人还可要求其支付定金【答案】 B 63、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是( )。 A.某新式武器的设计 B.地震灾区道路抢修 C.部分使用国有投资项目的施工 D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】 C 64、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的( )，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。 A.专职安全员 B.施工监督员 C.应急救援人员 D.专职医护人员【答案】 A 65、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是( )。 A.2009年6月1日 B.2009年6月15日 C.2009年6月17日 D.2009年6月30日【答案】 C 66、根据我国《合同法》，要约的生效时间为( )。 A.要约人发出要约时 B.要约到达受要约人时 C.要约人通知受要约人时 D.受要约人作出承诺时【答案】 B 67、业主谈判的目的不包括( )。 A.宣传自己的优势 B.了解报价的构成 C.讨论并共同确认某些局部变更 D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】 A 68、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是( )。 A.产品的生产者和运输者 B.产品的销售者和运输者 C.产品的生产者和销售者 D.产品的仓储者和销售者【答案】 C 69、下列关于设备采购合同中出卖人逾期交货的叙述，正确的是( )。 A.出卖人支付违约金或赔偿金后，即免除提供设备的义务 B.出卖人支付违约金或赔偿金后，买受人表示仍需要时，出卖人应继续履行供货义务 C.出卖人支付违约金或赔偿金后，还应继续履行供货义务 D.出卖人应支付违约金，违约金不足以弥补买受人的损失时，买受人还可要求其支付定金【答案】 B 70、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，( )是工程师可以行使的权力之一。 A.修改施工计划 B.解除承包商根据合同应承担的责任 C.在工程进行中向承包商发布信息和指示 D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】 C 71、依据《合同法》的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。 A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段【答案】 D 72、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在( )前提起上诉。 A.2006年3月15日 B.2006年3月25日 C.2006年4月10日 D.2006年9月10日【答案】 B 73、业主退还履约保证给承包商的期限是( )天内。 A.工程师签发接收证书后的14 B.业主接收工程后的21 C.缺陷通知期届满后的14 D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21 【答案】 D 74、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为( )。 A.设备的购买价格 B.设备的残值 C.设备的全部重置成本 D.设备的制造成本【答案】 C 75、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到( )。 A.三个月 B.六个月 C.九个月 D.一年【答案】 C 76、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是( )。 A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的 B.交由承运人运输的在途标的物 C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的 D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】 C 77、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成( )。 A.合同文件 B.索赔 C.争议 D.变更【答案】 D 78、设备工程安装合同中的性能验收( )。 A.由采购方负责，供货方参加 B.由供货方负责，采购方参加 C.由采购方会同监理人员一并参加 D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】 A 79、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括( )。 A.法定解除和约定解除 B.违法解除和合法解除 C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除 D.行政解除和司法解除【答案】 A 80、业主退还履约保证给承包商的期限是( )天内。 A.工程师签发接收证书后的14 B.业主接收工程后的21 C.缺陷通知期届满后的14 D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21 【答案】 D 81、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是( )。 A.当事人的名称或者姓名和住所 B.标的、数量、质量、价款或者报酬 C.履行期限、地点和方式 D.”一裁二审“条款【答案】 D 82、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的( )，属于可变更或可撤销的民事行为。 A.意思表示真实 B.行为不得违反法律 C.行为人具有相应的行为能力 D.行为不得违反社会公共利益【答案】 A 83、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。 A.14 B.28 C.42 D.56 【答案】 B 84、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是( )。 A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告 B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼 C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解 D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】 D 85、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自( )时起无效。 A.合同订立 B.甲提出撤销请求 C.人民法院受理撤销请求 D.人民法院判决撤销【答案】 A 86、在设备采购合同中，设备所有权自( )时起转移。 A.支付定金 B.支付价款 C.交付设备所有权凭证 D.交付设备【答案】 D 87、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是( )。 A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理 B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月 C.向工地派驻1名建设单位的代表 D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测【答案】 B 88、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括( )。 A.法定解除和约定解除 B.违法解除和合法解除 C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除 D.行政解除和司法解除【答案】 A 89、根据《保险法》，对保险合同中( )的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。 A.纠纷解决方式 B.免除保险人责任 C.保险费用收取 D.免除投保人责任【答案】 B 90、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于( )签订的合同。 A.采取欺诈手段 B.采取胁迫手段 C.因重大误解 D.超越代理权限【答案】 A 91、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。 A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉 B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力 C.当事人可以通过调解程序解决合同争议 D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】 C 92、中标通知书对招标人和中标人具有( )效力。 A.要约 B.要约邀请 C.行政 D.法律【答案】 D 93、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。 A.视为数量和质量符合约定 B.视为数量和质量不符合约定 C.卖方可以行使催告权 D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】 A 94、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是( )。 A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配 B.合同当事人相互享有同等的权利 C.合同当事人相互承担同等的义务 D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务【答案】 A 95、下列关于联营体的说法，错误的是( )。 A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任 B.联营体的牵头方应由联营体各方认可 C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方 D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位【答案】 C 96、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。 A.低于当地同行业的标准 B.高于当地同行业的标准 C.低于本国同行业的标准 D.高于本国同行业的标准【答案】 A 97、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以( )进行。 A.英语 B.法语 C.世界语 D.合同规定的交流语言【答案】 D 98、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，( )应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。 A.业主 B.评标委员会 C.监理工程师 D.监理工程师代表【答案】 A 99、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。 A.15日 B.2个月 C.3个月 D.6个月【答案】 B 100、公民、法人或者其他组织对下列( )事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。 A.行政立法行为 B.国防、外交等国家行为 C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理 D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决【答案】 D 101、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。 A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认 B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效 C.经乙签字的全部有效 D.合同约定的全部设计费【答案】 C 102、如果业主打算更换工程师，应提前( )天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。 A.14 B.28 C.35 D.42 【答案】 D 103、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定( )裁决。 A.执行 B.撤销 C.中止执行 D.不予执行【答案】 C 104、设备工程完工后，( )应组织对设备工程项目进行验收。 A.业主 B.设备监理工程师 C.设计人 D.承包人【答案】 A 105、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满( )年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。 A.l B.2 C.4 D.10 【答案】 D 106、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是( )。 A.锅炉辅机 B.天然气 C.军工产品 D.铁矿石【答案】 A 107、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是( )。 A.业主 B.工程师 C.工程师代表 D.承包商【答案】 B 108、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。 A.14 B.28 C.42 D.56 【答案】 B 109、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的( )。 A.最后4个月 B.最后6个月 C.最后3个月 D.最后2个月【答案】 B 110、在( )后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。 A.工程竣工 B.业主接收工程 C.签发工程接收证书 D.签发履约证书【答案】 C 111、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是( )。 A.发明专利权 B.实用新型专利权 C.职务作品著作权 D.商标专用权【答案】 A 112、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是( )。 A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的 B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的 C.主合同争议未经审判的 D.债务人无偿转让财产的【答案】 C 113、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。 A.合同价格 B.最终付款证书中确认的金额 C.竣工结算总额 D.中标合同金额【答案】 D 114、依据《合同法》的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。 A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段【答案】 D 115、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是( )。 A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配 B.合同当事人相互享有同等的权利 C.合同当事人相互承担同等的义务 D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务【答案】 A 116、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。 A.扣押权 B.留置权 C.处置权 D.抵押权【答案】 B 117、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是( )。 A.收到违约通知不改正 B.企业破产 C.放弃工程 D.不按合同规定实施工程【答案】 B 118、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在( )之前。 A.开工日期 B.签发付款证书 C.签发接收证书 D.签发履约证书【答案】 C 119、业主可以使用某部分工程的条件是( )。 A.工程师为该部分工程签发了接收证书 B.承包商完成了该部分工程的全部施工 C.已经对该部分工程进行了竣工试验 D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】 A 120、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括( )。 A.提供现场的地下管线资料 B.派出必要的现场服务人员 C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定 D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案】 A 121、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的( )单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 A.生产、运输、储存 B.生产、使用、储存 C.生产、运输、使用 D.生产、经营、储存【答案】 D 122、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是( )。 A.国务院 B.国家质量监督检验检疫总局 C.卫生部 D.国家工商总局【答案】 B 123、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的( )。 A.缺陷通知期延长损失 B.费用支出，且含合理利润 C.直接损失 D.费用支出，但不含合理利润【答案】 B 124、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。

展开阅读全文