2019-2025年设备监理师之设备监理合同过关检测试卷A卷附答案.docx

2019-2025年设备监理师之设备监理合同过关检测试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是( )。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 B
2、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是( )。
A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的
B.交由承运人运输的在途标的物
C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的
D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的

【答案】 C
3、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，( )。
A.违约金与定金可以同时并用
B.甲方可以选择适用违约金或者定金
C.乙方可以选择适用违约金或者定金
D.双方应当协商适用违约金或定金

【答案】 B
4、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是( )。
A.中标人为甲，合同价为950万元
B.中标人为甲，合同价为1000万元
C.中标人为丙，合同价为950万元
D.中标人为乙，合同价为980万元

【答案】 B
5、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是( )。
A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件
B.降低条件，宣布综合得分最高者中标
C.否决所有投标
D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】 C
6、根据《合同法》规定，招标公告属于( )。
A.要约邀请
B.要约
C.再要约
D.承诺

【答案】 A
7、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自( )时起无效。
A.合同订立
B.甲提出撤销请求
C.人民法院受理撤销请求
D.人民法院判决撤销

【答案】 A
8、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，( )。
A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额
B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额
C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费
D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整

【答案】 C
9、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是( )。
A.法人
B.自然人
C.销售者
D.仓储者

【答案】 B
10、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
11、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是( )的28天内。
A.通过竣工试验后
B.完成缺陷修补工作后
C.缺陷通知期期满后
D.承包商提交最终报表前

【答案】 C
12、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在( )天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。
A.14
B.28
C.56
D.84

【答案】 B
13、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。
A.已经察觉索赔事由后28天
B.理应察觉索赔事由后28天
C.取得现场资料后28天
D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】 D
14、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照( )的违约金数额支付违约金。
A.法律规定
B.合同约定
C.买受人要求
D.出卖人接受

【答案】 B
15、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在( )前不能合理预见”。
A.提交投标书日期
B.基准日期
C.实施工程
D.进入现场

【答案】 A
16、设备工程合同谈判的议程，一般由( )提出。
A.工程师
B.业主
C.投标人
D.中标人

【答案】 B
17、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括( )。
A.争议的解决方式
B.评标委员会的人员组成
C.主要技术性能数据
D.推荐的中标候选人

【答案】 A
18、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是( )。
A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程
B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验
C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期
D.承包商可自行完成竣工试验

【答案】 A
19、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照( )确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。
A.合同法
B.招标人意见
C.招标文件
D.招标内容

【答案】 C
20、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为( )年。
A.4
B.3
C.2
D.1

【答案】 A
21、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括( )。
A.议标
B.公开招标
C.邀请招标
D.分两阶段进行招标

【答案】 A
22、设备工程安装合同中的性能验收( )。
A.由采购方负责，供货方参加
B.由供货方负责，采购方参加
C.由采购方会同监理人员一并参加
D.由供货方会同监理人员一并参加

【答案】 A
23、如果业主打算更换工程师，应提前( )天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。
A.14
B.28
C.35
D.42

【答案】 D
24、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为( )。
A.设计文件规定的合理使用年限
B.5年
C.两个采暖期、供冷期
D.2年

【答案】 C
25、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。
A.是否进行资格预审
B.是否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑
D.是否公开开标

【答案】 A
26、下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。
A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置
B.可以留置的财产包括不动产
C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置
D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同

【答案】 A
27、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是( )。
A.委托合同
B.委托授权行为
C.人民法院指定
D.法律规定

【答案】 B
28、依据《合同法》的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A.违反法律法规规定
B.当事人恶意串通损害第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的
D.对方当事人采用欺诈手段

【答案】 D
29、设备监理工程师的合同管理对象是( )。
A.合同内容
B.设备工程
C.监理合同
D.设备合同

【答案】 D
30、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的( )天内，工程师应当作出处理决定。
A.14
B.28
C.35
D.42

【答案】 D
31、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是( )。
A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率
B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差
C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解
D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式

【答案】 A
32、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是( )。
A.产品的生产者和运输者
B.产品的销售者和运输者
C.产品的生产者和销售者
D.产品的仓储者和销售者

【答案】 C
33、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是( )。
A.以银行贷款年利率计算
B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算
C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算
D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】 C
34、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，( )。
A.违约方可以选择适用违约金或者定金
B.守约方可以选择适用违约金或者定金
C.双方可以协商选择适用违约金或者定金
D.违约金和定金可以同时并用

【答案】 B
35、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在( )遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。
A.投保人
B.受益人
C.被保险人
D.保险人

【答案】 C
36、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是( )。
A.投标单位董事长的父亲
B.投标单位总经理的同学
C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人
D.招标项目所在地统计局局长

【答案】 A
37、下列关于设备采购合同中出卖人逾期交货的叙述，正确的是( )。
A.出卖人支付违约金或赔偿金后，即免除提供设备的义务
B.出卖人支付违约金或赔偿金后，买受人表示仍需要时，出卖人应继续履行供货义务
C.出卖人支付违约金或赔偿金后，还应继续履行供货义务
D.出卖人应支付违约金，违约金不足以弥补买受人的损失时，买受人还可要求其支付定金

【答案】 B
38、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是( )。
A.工程师
B.工程师代表
C.承包商
D.业主

【答案】 D
39、承包商应在设备工程或单位工程的( )之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。
A.竣工时间
B.缺陷通知期期满
C.颁发接收证书
D.保留金返还

【答案】 B
40、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。
A.视为数量和质量符合约定
B.视为数量和质量不符合约定
C.卖方可以行使催告权
D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】 A
41、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指( )。
A.招标人是具备法人资格的经济实体
B.招标人是具有相应资质的企业法人
C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员
D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库

【答案】 C
42、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是( )。
A.中标人为甲，合同价为950万元
B.中标人为甲，合同价为1000万元
C.中标人为丙，合同价为950万元
D.中标人为乙，合同价为980万元

【答案】 B
43、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是( )。
A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费
B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额
C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务
D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】 C
44、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是( )。
A.当事人的名称或者姓名和住所
B.标的、数量、质量、价款或者报酬
C.履行期限、地点和方式
D.”一裁二审“条款

【答案】 D
45、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过( )。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年

【答案】 C
46、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责( )。
A.包换
B.保修
C.包修
D.包修或包换

【答案】 D
47、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的( )。
A.安全设施
B.安全警示标志
C.安全疏散标志
D.安全报警装置

【答案】 B
48、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是( )。
A.物权关系
B.雇佣关系
C.债权关系
D.产权关系

【答案】 C
49、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由( )颁发和管理。
A.安全生产监督管理部门
B.煤矿安全监察机构
C.劳动监察主管部门
D.建设行政主管部门

【答案】 D
50、根据我国《招标投标法》规定，开标由( )主持，邀请所有投标人参加。
A.招标地建设主管部门
B.工程项目所在地建设主管部门
C.招标人
D.招标代理机构

【答案】 C
51、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是( )。
A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底
B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》
D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料

【答案】 B
52、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是( )。
A.中标合同金额的5%
B.中标合同金额的10%
C.合同价格的5%
D.合同价格的10%

【答案】 A
53、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是( )。
A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议
B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼
C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力
D.行政诉讼一审终结

【答案】 B
54、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当( )。
A.通知债权人
B.经债权人同意
C.与第三人约定且经主管部门批准
D.通知债权人并在合同管理机关备案

【答案】 B
55、合同法律关系的内容是( )。
A.权利和义务
B.权利和责任
C.法律事实
D.法律行为

【答案】 A
56、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指( )。
A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润
B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润
C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润
D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

【答案】 B
57、FIDIC合同条件规定，如果业主在( )天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。
A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28
B.工程师开出付款证书后28
C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56
D.工程师开出付款证书后56

【答案】 C
58、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑( )使用工程可能对测试结果产生的影响。
A.承包商在竣工试验中
B.业主在缺陷通知期届满之前
C.业主在竣工之前
D.承包商维修缺陷工程中

【答案】 C
59、承包商提交履约保证的期限是( )。
A.收到中标函后的28天内
B.签订合同后的28天内
C.收到开工通知后的28天内
D.设备工程合同生效前

【答案】 A
60、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在( )时正在使用的。
A.基准日期
B.投标截止日期
C.中标通知到达承包商
D.开工日期

【答案】 A
61、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前( )天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
62、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当( )。
A.通知债权人
B.经债权人同意
C.与第三人约定且经主管部门批准
D.通知债权人并在合同管理机关备案

【答案】 B
63、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是( )。
A.受赠
B.收益
C.继承
D.受让

【答案】 B
64、法定代理终止条件是( )
A.代理期限届满
B.被代理人取消委托
C.代理人辞去委托
D.代理人丧失行为能力

【答案】 D
65、下列关于设备采购合同中出卖人逾期交货的叙述，正确的是( )。
A.出卖人支付违约金或赔偿金后，即免除提供设备的义务
B.出卖人支付违约金或赔偿金后，买受人表示仍需要时，出卖人应继续履行供货义务
C.出卖人支付违约金或赔偿金后，还应继续履行供货义务
D.出卖人应支付违约金，违约金不足以弥补买受人的损失时，买受人还可要求其支付定金

【答案】 B
66、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指( )。
A.招标人是具备法人资格的经济实体
B.招标人是具有相应资质的企业法人
C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员
D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库

【答案】 C
67、检核表的核心思想是( )。
A.确定事件的逻辑关系
B.持续改进
C.分析事件的合理性
D.完整描述事件的全过程

【答案】 B
68、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知( )。
A.承包商
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 A
69、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是( )。
A.班组长
B.监理工程师
C.本单位负责人
D.总监理工程师

【答案】 C
70、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是( )。
A.安装拆卸工
B.钢筋工
C.专职安全生产管理人员
D.项目负责人

【答案】 B
71、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后( )天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
72、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是( )。
A.9月10日
B.9月20日
C.9月25日
D.9月30日

【答案】 B
73、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是( )。
A.工程师
B.承包商
C.业主
D.保安公司

【答案】 B
74、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是( )。
A.承包人行使优先权的期限为1年
B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失
C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者
D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿

【答案】 C
75、根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是( )。
A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利
B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让
D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地

【答案】 B
76、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
77、设备监理工程师的合同管理对象是( )。
A.合同内容
B.设备工程
C.监理合同
D.设备合同

【答案】 D
78、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为( )。
A.设计文件规定的合理使用年限
B.双方约定的合理使用年限
C.2年
D.5年

【答案】 C
79、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人的宅基地使用权
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
80、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是( )。
A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权
B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失
C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人
D.承包人行使优先权的期限为12个月

【答案】 C
81、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在( )前提起上诉。
A.2006年3月15日
B.2006年3月25日
C.2006年4月10日
D.2006年9月10日

【答案】 B
82、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是( )。
A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权
B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权
C.代位权的行使范围以债务人的债权为限
D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担

【答案】 C
83、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
84、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前( )天通知业主终止合同。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
85、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的( )行为。
A.法律
B.代理
C.行政
D.执法

【答案】 A
86、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照( )的违约金数额支付违约金。
A.法律规定
B.合同约定
C.买受人要求
D.出卖人接受

【答案】 B
87、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由( )承担。
A.出卖人
B.承运人
C.买受人
D.出卖人与买受人

【答案】 C
88、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是( )。
A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的
B.债权人下落不明的
C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的
D.债权人主张提存的

【答案】 D
89、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为( )。
A.驳回上诉，维持原判决
B.撤销原判决，发回重审
C.裁定一审人民法院再审
D.依法改判

【答案】 A
90、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为( )年。
A.1
B.2
C.4
D.10

【答案】 B
91、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前( )天通知承包商进行竣工试验的日期。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
92、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。
A.发件人的主营业地
B.发件人的经常居住地
C.收件人的主营业地
D.收件人的经常居住地

【答案】 C
93、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以( )的日期为准。
A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记
B.采购方收到设备
C.采购方在承运部门签收设备单上签收
D.供货方将设备交到承运部门

【答案】 A
94、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是( )。
A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任
B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任
C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任
D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】 D
95、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是( )。
A.即时处分权
B.使用权
C.留置权
D.收益权

【答案】 C
96、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，( )后的56天内支付。
A.工程师收到最终报表
B.业主收到结清证明
C.工程师收到结清证明
D.业主收到工程师发出的付款证书

【答案】 D
97、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
98、法定代理终止条件是( )
A.代理期限届满
B.被代理人取消委托
C.代理人辞去委托
D.代理人丧失行为能力

【答案】 D
99、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是( )。
A.按约索赔
B.依法索赔
C.项目索赔
D.费用索赔

【答案】 A
100、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是( )。
A.被代理人的意思表示
B.和第三人协商后的意思表示
C.代理人独立的意思表示
D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】 C
101、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是( )。
A.锅炉辅机
B.天然气
C.军工产品
D.铁矿石

【答案】 A
102、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场( )。
A.该炉具尚未投入流通
B.该户居民如何得到炉具的事实不清
C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负
D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔

【答案】 A
103、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括( )。
A.日常监督检查
B.定期监督检查
C.产品质量监督抽查
D.产品自查自检

【答案】 D
104、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。
A.工期延长
B.相应费用
C.合理利润
D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】 D
105、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与( )相同。
A.封存的样品
B.封存的样品及其说明的质量
C.封存的样品及其法律规定
D.封存的样品及其品质担保

【答案】 B
106、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是( )。
A.委托合同
B.委托授权行为
C.人民法院指定
D.法律规定

【答案】 B
107、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从( )。
A.开工日期起到颁发工程接收证书止
B.开工日期起到颁发最终付款证书止
C.基准日期起到颁发工程接收证书止
D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】 A
108、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满( )年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。
A.l
B.2
C.4
D.10

【答案】 D
109、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。
A.扣押权
B.留置权
C.处置权
D.抵押权

【答案】 B
110、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是( )。
A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费
B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额
C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务
D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】 C
111、下列( )财产可以抵押。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.以公开协商方式取得的土地承包经营权
D.有争议的财产

【答案】 C
112、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是( )。
A.即时处分权
B.使用权
C.留置权
D.收益权

【答案】 C
113、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为( )。
A.缺陷责任期
B.质量保证期
C.缺陷通知期
D.设备维修期

【答案】 C
114、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是( )。
A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训
B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定
C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一
D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作

【答案】 C
115、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是( )。
A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的
B.债权人下落不明的
C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的
D.债权人主张提存的

【答案】 D
116、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是( )。
A.3月2日
B.3月10日
C.3月30日
D.4月7日

【答案】 D
117、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过( )。
A.招标项目估算价的10%
B.中标合同金额的10%
C.招标项目估算价的5%
D.中标合同金额的2%

【答案】 B
118、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由( )承担责任。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.分包商

【答案】 B
119、下列关于联营体的说法，错误的是( )。
A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任
B.联营体的牵头方应由联营体各方认可
C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方
D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】 C
120、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是( )。
A.DAB决定
B.友好协商
C.仲裁
D.诉讼

【答案】 C
121、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以( )进行。
A.英语
B.法语
C.世界语
D.合同规定的交流语言

【答案】 D
122、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于( )个月。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
123、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
124、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是( )。
A.总承包单位