2025年设备监理师之设备监理合同能力测试试卷A卷附答案.docx

2025年设备监理师之设备监理合同能力测试试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是( )。
A.开标
B.组织现场踏勘
C.发出投标邀请书
D.发布招标公告

【答案】 D
2、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是( )。
A.国务院
B.国家质量监督检验检疫总局
C.卫生部
D.国家工商总局

【答案】 B
3、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。
A.1
B.2
C.3
D.6

【答案】 B
4、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由( )承担。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.业主和承包商共同

【答案】 C
5、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得( )同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。
A.业主
B.业主代表
C.工程师代表
D.工程师

【答案】 A
6、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是( )。
A.违约责任
B.行政责任
C.经济责任
D.缔约过失责任

【答案】 D
7、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是( )。
A.物权关系
B.雇佣关系
C.债权关系
D.产权关系

【答案】 C
8、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用( )的仲裁规则。
A.国际商会
B.中国商会
C.中国国际经济贸易仲裁委员会
D.FIDIC

【答案】 A
9、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是( )。
A.进度款
B.结算款
C.合同价格
D.保留金

【答案】 C
10、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的( )，属于可变更或可撤销的民事行为。
A.意思表示真实
B.行为不得违反法律
C.行为人具有相应的行为能力
D.行为不得违反社会公共利益

【答案】 A
11、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括( )。
A.法定解除和约定解除
B.违法解除和合法解除
C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除
D.行政解除和司法解除

【答案】 A
12、下列关于民事诉讼的表述，正确的是( )。
A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织
B.被告不提出答辩将败诉
C.被告不到庭案件将无法审理
D.人民法院在判决前可以进行调解

【答案】 D
13、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过( )。
A.招标项目估算价的10%
B.中标合同金额的10%
C.招标项目估算价的5%
D.中标合同金额的2%

【答案】 B
14、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是( )。
A.合同条件
B.承包商建议书
C.业主要求
D.投标函

【答案】 D
15、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。
A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可
B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可
C.不予淘汰，允许投标人重新报价
D.初评阶段予以淘汰

【答案】 B
16、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。
A.尚无合同关系
B.合同没有成立
C.合同已经成立
D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任

【答案】 C
17、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，( )。
A.觉察到该不可抗力事件的14天内
B.该不可抗力事件发生的14天内
C.觉察到该不可抗力事件的28天内
D.该不可抗力事件发生的28天内

【答案】 A
18、设备监理工程师的合同管理对象是( )。
A.合同内容
B.设备工程
C.监理合同
D.设备合同

【答案】 D
19、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的( )关系。
A.社会
B.权利义务
C.道德
D.人际

【答案】 B
20、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于( )。
A.投标人相互串通投标
B.投标人与招标人串通招标投标
C.投标人以行贿手段谋取中标
D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】 D
21、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是( )。
A.当事人的名称或者姓名和住所
B.标的、数量、质量、价款或者报酬
C.履行期限、地点和方式
D.”一裁二审“条款

【答案】 D
22、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后( )内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。
A.14天
B.21天
C.28天
D.42天

【答案】 D
23、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。
A.工期延长
B.相应费用
C.合理利润
D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】 D
24、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过( )人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
A.50
B.100
C.200
D.300

【答案】 D
25、下列属于民事法律关系客体中行为的是( )。
A.货币
B.计算机软件
C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务
D.专利权

【答案】 C
26、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是( )的构成条件之一。
A.进行工程竣工试验
B.工程接收
C.进行工程竣工后试验
D.签发履约证书

【答案】 B
27、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于( )之债。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理

【答案】 C
28、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是( )。
A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价
B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价
C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价
D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价

【答案】 B
29、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是( )。
A.劳动者严重违反用人单位规章制度的
B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的
C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的
D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的

【答案】 B
30、根据《合同法》规定，下列表述正确的是( )。
A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式
B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成
C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同
D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿

【答案】 D
31、恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是( )。
A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作
B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求
C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成
D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程

【答案】 C
32、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由( )承担修正该项损失的费用。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.保险公司

【答案】 B
33、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由( )颁发和管理。
A.安全生产监督管理部门
B.煤矿安全监察机构
C.劳动监察主管部门
D.建设行政主管部门

【答案】 D
34、根据《合同法》规定，下列表述正确的是( )。
A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式
B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成
C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同
D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿

【答案】 D
35、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归( )。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.指定分包商

【答案】 A
36、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前( )天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
37、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是( )。
A.返还委托人已支付的定金
B.免收设计费
C.双倍返还定金
D.委托人继续履行合同

【答案】 C
38、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以( )的日期为准。
A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记
B.采购方收到设备
C.采购方在承运部门签收设备单上签收
D.供货方将设备交到承运部门

【答案】 A
39、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在( )后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。
A.基准日期
B.合同生效
C.工程师通知开工
D.开工日期

【答案】 A
40、承包商应在设备工程或单位工程的( )之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。
A.竣工时间
B.缺陷通知期期满
C.颁发接收证书
D.保留金返还

【答案】 B
41、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到( )后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。
A.接收证书
B.履约担保
C.履约证书
D.保留金

【答案】 C
42、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是( )。
A.进度款
B.结算款
C.合同价格
D.保留金

【答案】 C
43、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是( )。
A.违约责任
B.行政责任
C.经济责任
D.缔约过失责任

【答案】 D
44、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由( )编制。
A.承包商根据中标合同金额
B.承包商根据投标金额
C.工程师根据合同价格
D.业主根据资金落实情况

【答案】 A
45、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。
A.工期延长
B.相应费用
C.合理利润
D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】 D
46、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在( )提出。
A.开标前
B.提交投标书时
C.开标现场
D.确定招标人前

【答案】 C
47、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括( )。
A.合同偏差原因分析
B.合同偏差责任分析
C.合同偏差后果分析
D.合同偏差处理结果分析

【答案】 D
48、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过( )方式最终解决合同争议。
A.和解
B.调解
C.行政复议
D.诉讼

【答案】 D
49、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是( )。
A.有权代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 B
50、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用( )。
A.监理投标书
B.中标通知书
C.专用条件
D.协议书及附件

【答案】 D
51、设备工程合同谈判的议程，一般由( )提出。
A.工程师
B.业主
C.投标人
D.中标人

【答案】 B
52、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是( )。
A.9月10日
B.9月20日
C.9月25日
D.9月30日

【答案】 B
53、设备工程完工后，( )应组织对设备工程项目进行验收。
A.业主
B.设备监理工程师
C.设计人
D.承包人

【答案】 A
54、法定代理终止条件是( )
A.代理期限届满
B.被代理人取消委托
C.代理人辞去委托
D.代理人丧失行为能力

【答案】 D
55、与指定分包商签订分包合同的当事人是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 D
56、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是( )。
A.固定总价合同
B.纯单价合同
C.单价与包干混合式合同
D.成本加固定费用

【答案】 A
57、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于( )。
A.缔约过失责任
B.违约责任
C.行政责任
D.经济责任

【答案】 A
58、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括( )。
A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识
B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识
C.商务知识、管理知识和法律知识
D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识

【答案】 A
59、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是( )。
A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告
B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼
C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解
D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

【答案】 D
60、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是( )。
A.全部使用国有资金投资的项目
B.部分使用国有资金投资的项目
C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目
D.使用外国政府贷款的项目

【答案】 C
61、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是( )。
A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告
B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查
C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故
D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复

【答案】 C
62、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
63、下列关于民事诉讼的表述，正确的是( )。
A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织
B.被告不提出答辩将败诉
C.被告不到庭案件将无法审理
D.人民法院在判决前可以进行调解

【答案】 D
64、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是( )。
A.总承包单位
B.总承包单位施工负责人
C.分包人
D.施工人员

【答案】 C
65、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。
A.低于当地同行业的标准
B.高于当地同行业的标准
C.低于本国同行业的标准
D.高于本国同行业的标准

【答案】 A
66、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是( )。
A.产品的生产者和运输者
B.产品的销售者和运输者
C.产品的生产者和销售者
D.产品的仓储者和销售者

【答案】 C
67、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自( )之日起承担标的物毁损、灭失的风险。
A.合同成立
B.合同签订
C.合同生效
D.违反约定

【答案】 D
68、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是( )。
A.承包商完成全部工程的日期
B.工程通过竣工试验的日期
C.工程师签发接收证书的日期
D.接收证书中注明的竣工的日期

【答案】 D
69、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定( )裁决。
A.执行
B.撤销
C.中止执行
D.不予执行

【答案】 C
70、根据我国《合同法》，要约的生效时间为( )。
A.要约人发出要约时
B.要约到达受要约人时
C.要约人通知受要约人时
D.受要约人作出承诺时

【答案】 B
71、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是( )。
A.不履行合同
B.终止履行合同
C.中止履行合同
D.要求对方履行合同

【答案】 C
72、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在( )天内。
A.工程师签发期中付款证书后的28
B.工程师完成工程量计量后的56
C.工程师收到报表和证明文件后的56
D.工程师签发期中付款证书后的56

【答案】 C
73、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是( )。
A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费
B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额
C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务
D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】 C
74、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是( )的构成条件之一。
A.进行工程竣工试验
B.工程接收
C.进行工程竣工后试验
D.签发履约证书

【答案】 B
75、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是( )。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.分包商

【答案】 C
76、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自( )起由买受人承担。
A.自该设备运抵目的地时
B.自该设备买卖合同生效时
C.自该设备买卖合同成立时
D.自该设备交付买受人时

【答案】 C
77、国内设备工程合同的生效时间是( )。
A.经公证
B.经批准
C.双方对合同条款取得一致意见
D.双方签署

【答案】 D
78、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在( )天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
79、根据《招标投标法》，投标人少于( )个时，招标人应当依法重新招标。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 B
80、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是( )。
A.被代理人的意思表示
B.和第三人协商后的意思表示
C.代理人独立的意思表示
D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】 C
81、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是( )。
A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%
B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%
C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%
D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

【答案】 B
82、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的( )天内，工程师应当作出处理决定。
A.14
B.28
C.35
D.42

【答案】 D
83、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得( )同意。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.政府主管部门

【答案】 B
84、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自( )起由买受人承担。
A.自该设备运抵目的地时
B.自该设备买卖合同生效时
C.自该设备买卖合同成立时
D.自该设备交付买受人时

【答案】 C
85、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是( )。
A.只能由债务人提供抵押物
B.抵押人转移对抵押物的占有
C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿
D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有

【答案】 C
86、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在( )仔细审查雇主要求。
A.基准日期前
B.基准日期后
C.开工日期前
D.开工日期后

【答案】 A
87、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括( )。
A.争议的解决方式
B.评标委员会的人员组成
C.主要技术性能数据
D.推荐的中标候选人

【答案】 A
88、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是( )。
A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告
B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼
C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解
D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

【答案】 D
89、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。
A.招标文件为准，开标时间后延
B.招标文件为准，开标时间不变
C.书面解答为准，开标时间后延
D.书面解答为准，开标时间不变

【答案】 C
90、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从( )起算。
A.2月5日
B.2月7日
C.2月9日
D.2月10日

【答案】 C
91、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是( )。
A.银行保函
B.汇票
C.土地所有权
D.债券

【答案】 A
92、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在( )后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。
A.基准日期
B.合同生效
C.工程师通知开工
D.开工日期

【答案】 A
93、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括( )。
A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式
B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式
C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式
D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式

【答案】 B
94、国内设备工程合同的生效时间是( )。
A.经公证
B.经批准
C.双方对合同条款取得一致意见
D.双方签署

【答案】 D
95、根据《民事诉讼法》，证据必须符合( )要求。
A.真实性、合法性、客观性
B.合法性、客观性、公正性
C.合法性、客观性、关联性
D.真实性、关联性、公正性

【答案】 C
96、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。
A.可撤销合同
B.附期限合同
C.附条件合同
D.无效合同

【答案】 C
97、在( )后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。
A.工程竣工
B.业主接收工程
C.签发工程接收证书
D.签发履约证书

【答案】 C
98、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的( )天，向工程师发出通知。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 C
99、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
100、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔( )。
A.工期、费用和利润
B.费用和利润
C.工期和费用
D.工期和利润

【答案】 C
101、公民、法人或者其他组织对下列( )事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。
A.行政立法行为
B.国防、外交等国家行为
C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理
D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决

【答案】 D
102、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应( )。
A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金
B.重新设计、并支付赔偿金
C.赔偿委托人的实际损失
D.支付违约金并赔偿损失

【答案】 A
103、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括( )。
A.议标
B.公开招标
C.邀请招标
D.分两阶段进行招标

【答案】 A
104、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括( )。
A.民事责任
B.行政责任
C.经济责任
D.刑事责任

【答案】 C
105、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是( )。
A.总承包单位
B.总承包单位施工负责人
C.分包人
D.施工人员

【答案】 C
106、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从( )起算。
A.2月5日
B.2月7日
C.2月9日
D.2月10日

【答案】 C
107、根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以( )。
A.行使同时履行抗辩权
B.变更合同
C.行使撤销权
D.中止履行合同

【答案】 D
108、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是( )。
A.一般保证
B.保证人要求的方式
C.债权人要求的方式
D.连带责任保证

【答案】 D
109、合同法律关系的内容是( )。
A.权利和义务
B.权利和责任
C.法律事实
D.法律行为

【答案】 A
110、法定代理终止条件是( )
A.代理期限届满
B.被代理人取消委托
C.代理人辞去委托
D.代理人丧失行为能力

【答案】 D
111、业主可以使用某部分工程的条件是( )。
A.工程师为该部分工程签发了接收证书
B.承包商完成了该部分工程的全部施工
C.已经对该部分工程进行了竣工试验
D.业主已对该部分工程支付了工程款

【答案】 A
112、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是( )。
A.外商投资工业项目
B.涉及国家安全工程
C.关系社会公共利益的大型基础设施
D.抢险救灾工程

【答案】 C
113、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是( )。
A.主要工艺、技术采用特定专有技术
B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
D.国有资金投资占控股或者主导地位

【答案】 C
114、根据《专利法》，发明专利权的期限为( )年。
A.10
B.15
C.20
D.50

【答案】 C
115、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是( )。
A.工程师向助手签发授权委托书时
B.业主和承包商收到授权委托书副本时
C.工程师向助手签发授权委托书后第14天
D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天

【答案】 B
116、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是( )。
A.开标
B.组织现场踏勘
C.发出投标邀请书
D.发布招标公告

【答案】 D
117、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后( )天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
118、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是( )。
A.赔礼道歉
B.责令停业
C.罚款
D.具结悔过

【答案】 A
119、合同履行是指合同当事人双方依据( )的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。
A.合同法
B.合同条款
C.招投标法
D.政府采购法

【答案】 B
120、承包商提交履约保证的期限是( )。
A.收到中标函后的28天内
B.签订合同后的28天内
C.收到开工通知后的28天内
D.设备工程合同生效前

【答案】 A
121、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是( )。
A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任
B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任
C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任
D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】 D
122、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是( )。
A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况
B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任
C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任
D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形

【答案】 C
123、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。
A.低于当地同行业的标准
B.高于当地同行业的标准
C.低于本国同行业的标准
D.高于本国同行业的标准

【答案】 A
124、合同履行是指合同当事人双方依据( )的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。
A.合同法
B.合同条款
C.招投标法
D.政府采购法

【答案】 B
125、保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。
A.投保人与被保险人
B.投保人与受益人
C.投保人与保险人
D.保险人与被保险人

【答案】 C
126、在设备采购合同中，设备所有权自( )时起转移。
A.支付定金
B.支付价款
C.交付设备所有权凭证
D.交付设备

【答案】 D
127、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是( )。
A.民事法律关系
B.民事行为
C.法律责任
D.法律事实

【答案】 D
128、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的( )关系。
A.道德关系
B.权利义务关系
C.人际关系
D.民事关系

【答案】 B
129、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到( )。
A.三个月