一级建造师考试建设工程法规及相关知识知识点检测卷含答案及解析.docx

一级建造师考试建设工程法规及相关知识知识点检测卷含答案及解析
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。
1、甲乙双方签订总价为100万的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（）万元.
A、10
B、30
C、50
D、20
【参考答案】：D
【解析】：“四、定金”的第2段最后一句。命题热点。
2、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（）。
A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭
B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭
C、仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开
D、仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
【参考答案】：A
【解析】：太难了，这个题拿来考律师刚好，估计是命题人从司法考试里随便抄了个题就贴到卷子上了。以前年年提的，今年课时紧张我好像只在两个班上提到过。
首先要明确“不开庭”和“不公开开庭”是两码事，“不开庭”指的是完全由仲裁庭书面审理，双方不在庭上照面，不质证不辩论，“不公开”指的是不对社会公开，不允许旁听。
仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议不开庭；仲裁以不公开审理为原则，除非双方协议公开。但涉及国家秘密、第三人商业秘密等情形的，当事人协议公开也不能公开。C错在必须
3、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构（配）件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款。
A、1%以上3%以下
B、2%以上4%以下
C、3%以上5%以下
D、5%以上10%以下
【参考答案】：B
【解析】：本题考核的是施工企业违法行为应承担的法律责任。
《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构（配）件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿。
4、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。
A、必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B、这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C、即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据
D、此约定即使写入合同中，也属无效条款
【参考答案】：A
【解析】：发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在《建设工程价款结算暂行办法》规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。
5、买卖合同的基本特征是（）。
A、买卖合同是双务合同
B、买卖合同是诺成合同
C、买卖合同是有偿合同
D、买卖合同是一种转移财产所有权的合同
【参考答案】：C
【解析】：本题考核的是买卖合同的基本特征。买卖合同的基本特征是买卖合同是有偿合同。
6、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。
A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B、建设单位不得任意压缩合同工期
C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
【参考答案】：C
【解析】：《建设工程质量管理条例》第十条规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。第十五条规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。
7、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（）。
A、提供相邻构筑物的有关资料
B、制定安全生产规章制度和操作规程
C、办理施工许可证时报送安全施工措施
D、提供安全施工措施费用
【参考答案】：B
【解析】：本题涉及的考点是施工单位的安全生产责任。2003年11月发布的《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
8、建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A、6
B、2
C、3
D、4
【参考答案】：C
【解析】：根据《安全生产许可证条例》第9条第1款规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。故应选C项。
9、属于行政责任种类的是（）。
A、留用察看
B、罚金
C、记大过
D、拘役
【参考答案】：C
【解析】：行政责任包括行政处罚和行政处分，行政处罚的种类:（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。故C为正确选项。
10、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通告送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据
《合同法》的规定，该施工合同解除的时间为（）。
A、9月10日
B、9月15日
C、9月17日
D、9月18日
【参考答案】：C
【解析】：《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。《合同法》第九十六条规定，当事人一方依照本法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
11、职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起（）日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
A、10
B、15
C、30
D、60
【参考答案】：C
【解析】：根据《工伤保险奈例》的规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。故C为正确选项。
12、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。
A、征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效
B、可以认定投标文件有效
C、征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效
D、应当认定投标文件无效
【参考答案】：D
【解析】：《招标投标法实施条例》规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。
13、某施工企业于2012年5月7日向钢材厂发函：“我司欲以3200元/吨的价格购买55 t#20螺纹钢，若有意出售请于2012年5月15日前回复”。钢材厂于2012年5月9日收到该信函，但由于公司放假，公司销售部经理于2012年5
月10日才知悉信件内容。根据《合同法》的规定，施工企业发出的函件（）。
A、属于要约，于2012年5月7日生效
B、属于要约，于2012年5月9日生效
C、属于要约，于2012年5月10日生效
D、属于要约邀请，于2012年5月9日生效
【参考答案】：B
【解析】：本题涉及的考点是要约。《合同法》规定，要约到达受要约人时生效。如投标人向招标人发出的投标文件，自到达招标人时起生效。
14、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。
A、交通运输工具
B、正在建造的船舶、航空器
C、生产设备、原材料
D、正在建造的建筑物
【参考答案】：D
【解析】：根据《物权法》第187条规定，以本法第180条第1款第1项至第3项规定的财产或者第5项规定的正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。故应选D项。
15、A、B两公司联合承包了某大型工程的施工总承包任务。双方在联合承包协议中约定，如果在施工过程中出现质量问题而遭建设单位索赔，
A、8双方各承担索赔额的50%。在工程施工中，由于A公司的施工技术问题出现了质量问题并因此遭到建设单位10万元人民币的索赔。关于建设单位的索赔，下列说法中，不正确的是（）。
A、建设单位只能向A公司索赔10万元人民币
B、建设单位可以仅要求B公司赔偿10万元人民币的损失
C、建设单位可以仅要求A公司赔偿10万元人民币的损失
D、建设单位可以要求
A、B公司各赔偿5万元人民币的损失
【参考答案】：A
【解析】：本题考核的是共同承包的责任。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
16、2014年3月，A公司与B公司签订一份货物订购合同，后来因为B公司违约致使合同的履行对A公司而言已成为不必要，则
（）。
A、A公司无权解除合同
B、A公司有权解除合同但应通知B公司
C、A公司有权解除合同且无须通知B公司
D、A公司在任何情况下均不能中止履行合同
【参考答案】：B
【解析】：《合同法》第九十四条第四项规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，另一方当事人可以解除合同。第九十六条第一款规定，当事人一方依照本法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。故A公司有权解除合同，但应通知B公司。
17、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效期届满的（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A、10 天
B、15 天
C、1个月
D、2个月
【参考答案】：C
【解析】：特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
18、关于文物分级，下列说法正确的是（）。
A、不可移动文物可分为珍贵文物和一般文物
B、可移动文物可分为一级文物、二级文物、三级文物
C、珍贵文物分为一级文物、二级文物
D、一般文物分为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和市、县级文物保护单位
【参考答案】：D
【解析】：《文物保护法》第三条规定，古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物，根据它们的历史、艺术、科学价值，可以分别确定为全国重点文物保护单位，省级文物保护单位，市、县级文物保护单位。历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为珍贵文物和一般文物；珍贵文物分为一级文物、二级文物、三级文物。
19、承揽合同中，承揽人的义务是（）。
A、妥善保管工作成果
B、支付报酬
C、协助义务
D、验收并受领工作成果
【参考答案】：A
20、下列关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。
A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度
B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间75dB，夜间55dB
C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80dB，夜间禁止施工
D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业
【参考答案】：A
【解析】：根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523—2011相关规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）°“昼间”是指6：00至22：00之间的时段；“夜间”是指22：00至次日6：00之间的时段。县级以上人民政府为环境噪声污染防治的需要（如考虑时差、作息习惯差异等）而对昼间、夜间的划分另有规定的，应按其规定执行。国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度。
《环境噪声
21、对项目经理部的相关叙述中，有误的是（）。
入、项目经理部具有法人资格
8、项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织
顷项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构
。、项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子
【参考答案】：A
【解析】：本题考核的是项目经理部。项目经理部不具备独立的法人资格，其行为的法律后果由企业法人承担。
22、民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（）
A、言行要有法律根据
B、作出承诺
C、语言规范
D、表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致
【参考答案】：D
23、某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还（）万元。
A、20
B、32
C、36
D、40
【参考答案】：C
【解析】：定金不得超过主合同标的的20%，超过部分为预付款;本案中，买房人实际交付了 16万元定金，4万元预付款。房产商违约后应双倍返还定金32万元，加上4万元预付款，合计36万元。故C为正确选项。
24、对于实施监理的工程，应由（）按照国家有关规定组织竣工验收。
A. X程监理单位
B、总监理工程师
C、建设单位
D、建设单位和工程监理单位共同
【参考答案】：C
25、乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由（）。
A、甲公司自行承担责任
B、乙公司自行承担责任
C、甲乙公司承担连带责任
D、乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任
【参考答案】：D
【解析】：此题目属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。因此，正确答案为D选项。
26、某施工单付与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（）。
A、10万元
B、7万元
C、6万元
D、4万元
【参考答案】：B
27、劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和企业工会代表组成，劳动争议调解委员会主任由（）担任。
入、职工代表
B、用人单位代表
顷工会代表
D、劳动行政部门
【参考答案】：D
28、监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（）。
A、可以要求施工单位修改设计
B、应当报告建设单位要求施工单位修改设计
C、应当报告建设单位要求设计单位修改设计
D、应当要求设计单位修改设计
【参考答案】：C
29、乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由
甲支付。运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是（）。
A、丙可要求甲支付运费
B、甲可要求乙赔偿损失
C、乙可要求丙赔偿损失
D、材料损失由甲承担
【参考答案】：D
30、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。
A、要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书
B、要求提交质量保证体系和质量责任制度文件
C、抽查施工中主要建筑材料的质量
D、检查劳动合同履行及劳动保护情况
【参考答案】：D
31、我国施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于它的（）。
A、资质等级
B、注册所在地
C、专业技术
D、市场分布
【参考答案】：A
32、某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为
（）。
A、700万元
B、800万元
C、900万元
D、1000万元
【参考答案】：B
33、某工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，后承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）。
A、民事纠纷
B、行政纠纷
C、刑事纠纷
D、程序纠纷
【参考答案】：A
34、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。
A、正在建造的建筑物
B、生产设备、原材料
C、交通运输工具
D、正在建造的船舶、航空器
【参考答案】：A
35、当事人在买卖合同中未明确约定履行地点的，以约定的（）为合同履行地。
A、交货地点
B、货物到达地
C、货物验收地
D、货物安装调试地
【参考答案】：A
36、甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。
A、乙公司与丙公司均不承担清偿责任
B、应当由乙、丙公司承担连带责任
C、应当由甲公司承担全部债务
D、应当由乙公司承担全部债务
【参考答案】：B
37、下列关于工程分包的表述中，正确的是（）。
A、工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成
B、专业工程分包是指专业丁程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成
C、劳务作业分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业
D、劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业
【参考答案】：C
38、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照
（）的市场价格履行。
A、材料所在地
B、订立合同时履行地
C、合同签订地
D、履行义务一方所在地
【参考答案】：B
39、某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由（）来组织专家论证。
A、建设单位
B、总承包单位
C、土方分包单位
D、监理单位
【参考答案】：B
40、根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间（）
A、6个月
B、1年
C、2年
D、3年
【参考答案】：C
【解析】：倒数第6行。
41、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应（）至少组织一次演练。
A、每年
B、每半年
C、每季度
D、事每月
【参考答案】：B
【解析】：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
42、人民法院审理行政案件，不适用（）。
A、公开审理
8、开庭审理
C、两审终审制
D、调解
【参考答案】：D
【解析】：《行政诉讼法》第50条规定：“人民法院审理行政案件，不适用调解”，这是行政诉讼不同于民事诉讼的显著区别之一。故D为正确选项。
43、根据《合同法》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）。
A、运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质
B、施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场
C、发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议
。、施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误
【参考答案】：D
【解析】：根据《合同法》第九十四条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：①因不可抗力致使不能实现合同目的的；②在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；③当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行；④当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的；⑤法律规定的其他情形。D项不符合合同法定解除权的条件。
44、《注册建造师管理规定》中规定，建造师注册有效期满需继续执业的，延续注册的，有效期为（）年。
A、1
B、2
C、3
D、5
【参考答案】：C
【解析】：本题考核的是建造师的延续注册。《注册建造师管理规定》规定，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。
45、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（）。
A、已经取得安全生产许可证
B、办理了工程质量监督手续
C、有满足施工需要的施工图纸
D、已经取得规划许可证
【参考答案】：A
【解析】：根据《建筑工程施工许可管理办法》第4条的规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：
（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；
（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证;
（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；
（4）已经确定施工企业；
（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查；
（6）有保证工程质量和安全的具体
46、建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程且情节严重的，（）。
A、没收违法所得
B、责令停业整顿
C、降低资质等级
D、吊销资质证书
【参考答案】：D
【解析】：本题考核的是承包单位违法行为应承担的法律责任。建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
47、根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间为（）。
A、6个月
B、1年
C、2年
D、3年
【参考答案】：C
【解析】：《民事诉讼法》第213条规定，对依法设立的仲裁机构的裁决，一方当事人不履行的，对方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。第215条规定，申请执行的期间为2年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。故应选C项。
48、某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是（）。
A、负责工程保修的施工单位
B、物业单位
C、装修单位
D、住户甲
【参考答案】：A
【解析】：住户乙的损失是由于住户甲使用不当造成的，不属于施工单位保修责任范畴。住户乙的损失，是住户甲装修造成的，甲是侵权人，应承担赔偿责任；装修单位不当施工是造成损失的直接责任人，应承担赔偿责任；物业单位是物业管理的直接责任人，其应当承担管理责任。故A为正确选项。
49、《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者（）。
A、已解除劳动合同
B、已订立期限为1年的固定期限合同
C、签订期限为2年的固定期限合同
D、已订立无固定期限劳动合同
【参考答案】：D
【解析】：参见《劳动合同法》第十四条第三款规定。
50、甲企业于2010年6月1日向乙企业发出签订合同的信函。2010年6月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真件，则甲企业发出传真通知信函作废的行为属于要约（）的行为。
A、发出
B、撤销
C、撤回
D、变更
【参考答案】：B
【解析】：本题考核的是要约的撤销。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
51、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日。
A、评标委员会提交评标报告
B、合同备案
C、中标通知书发出
D、发包人确定中标人
【参考答案】：C
【解析】：合同成立的标志是招标人出具中标通知书。招标人给中标人核发中标通知书，表明其已经就投标人的要约作出了承诺，合同也就成立。《招标投标法》第四十六条第一款规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。书面合同的订立是对合同成立的确认，而非合同成立的标志。
52、联合体中标的，联合体各方向招标人承担（）。
A、按份责任
B、独立责任
C、补充责任
D、连带责任
【参考答案】：D
【解析】：《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。故D为正确选项。
53、建设单位申请施工许可证时，向办证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（）。
A、施工需要并按规定通过审查
B、编织招标文件的要求
C、主要设备材料订货的要求
D、施工安全措施的要求
【参考答案】：A
【解析】：我国已建立施工图设计文件的审查制度。施工图设计文件不仅要满足施工需要，还应当按照规定进行审查。《建设工程质量管理条例》规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。
54、生产经营单位的从业人员有了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施的权利，称为（）。
A、知情权
B、控告权
C、拒绝权
D、获得安全生产教育和培训权
【参考答案】：A
55、下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（）。
入、施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人
B、专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责
C、专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查
D、装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员
【参考答案】：C
【解析】：《建设工程安全生产管理条例》第二十三条规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发生安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对于违章指挥、操作的，应当立即制止。
56、根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是（）。
A、国务院
B、国务院负责安全生产监督管理的部门
C、国务院建设行政主管部门
D、国务院铁路、交通、水利等有关部门
【参考答案】：B
57、甲公司是由乙公司、丙公司共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了丁分公司。丁分公司因重大经营失误出现巨额债务无力清偿，对该债务负有法定清偿义务的主体是
（）。
A、甲公司
B、乙公司
C、丙公司
D、甲、乙、丙共同
【参考答案】：A
【解析】：丁公司是分公司，从法人制度上讲不具备独立承担民事责任的能力，其民事责任应由其总公司即甲公司承担。故A为正确选项。
58、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%,但没有约定的垫资利息。后来施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是
（）。
A、尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
B、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持
C、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持
D、尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
【参考答案】：B
59、某建设工程于2010年3月1日开工，由于设计图纸变更，工程于同年3月18日暂停施工。根据《建筑法》规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A、2010年4月1日
B、2010年4月17日
C、2010年6月17日
D、2011年3月17日
【参考答案】：B
【解析】：《建筑法》第10条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。故B为正确选项。
60、某建筑施工单位有50名从业人员，根据《安全生产法》，该单位应当（）。
A、配备兼职安全生产管理人员
B、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
C、因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员
D、配备专职安全生产管理人员
【参考答案】：B
【解析】：答案应该是B，
第十九条，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
61、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）。
A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件
B. X程竣工验收报告
顷施工企业签署的工程质量保修书
D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》
【参考答案】：A
【解析】：建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：①工程竣工验收备案表；②工程竣工验收报告，应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；③法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；④法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；⑤施工单位签署的工程质量保修书
62、《绿色施工导则》规定，力争施工中非传统水源和循环水的()。
A、再利用量大于20%
B、再利用量大于30%
C、节约量大于20%
D、节约量大于30%
【参考答案】：B
【解析】：本题考核的是节水与水资源利用的规定。根据《绿色施工导则》的规定，施工中力争非传统水源和循环水的再利用量大于30%。
63、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的()。
A、重点是防治排放污染物
B、爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划
C、结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米
D、施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米
【参考答案】：B
【解析】：施工现场大气污染的防治，重点是防治扬尘污染；结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米；施工现场非作业区达到目测无扬尘；选择风力小的天气进行爆破作业。
64、某房屋建筑工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于2009年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是
（）。
A、2011年3月15日
B、2011年3月31日
C、2013年3月15日
D、2013年3月31日
【参考答案】：A
65、建设单位应当在工程竣工验收后（）向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
A、15日内
B、30日内
C、3个月
D、6个月
【参考答案】：D
【解析】：《城乡规划法》第四十五条规定，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
66、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。
A、终结审理
B、撤销案件
C、中止审理
。、缺席判决
【参考答案】：D
【解析】：本题考核的是宣判。原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理，被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
67、在建设工程招标投标程序中，投标的法律性质是（）
A、要约
B、要约邀请
C、反要约
D、承诺
【参考答案】：A
【解析】：要约是希望和他人订立合同的意思表示，投标者的意图就是希望与招标人订立合同。
68、某施工合同签订于2009年5月1日，工程竣工时间为2011年7月1日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为2011年10月1日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于2012年1月1日向业主催要工程款，建设单位答应最迟于2012年7月1日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于（）前向人民法院提起诉讼。
A、2013年1月1日
B、2013年7月1日
C、2014年1月1日
D、2014年7月1日
【参考答案】：D
【解析】：本题考核的是诉讼时效中断。《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。建设单位答应最迟于2012年7月1日付清所有工程欠款，因此诉讼时效期间从2012年7月1日起重新计算，于2014年7月1日届满。
69、合同中的下列免责条款有效的是（）。
A、受法律约束的
B、造成对方人身伤害的
C、因故意行为造成对方财产损失的
D、因重大过失造成对方财产损失的
【参考答案】：A
【解析】：《合同法》第五十三条规定，合同中的下列免责条款无效：①造成对方人身伤害的；②因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
70、以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并依法处以罚款，申请人（）不得再次申请建筑业企业资质。
A、3年内
B、4年内
C、5年内
D、终身
【参考答案】：A
【解析】：本题考核的是企业申请办理资质违法行为应承担的法律责任。以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并依法处以罚款，申请人3年内不得再次申请建筑业企业资质。
二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。
71、有（）的情形，评标委员会应当否决其投标。
A、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
B、投标联合体没有提交共同投标协议
C、同一投标人仅提交一个投标文件或者投标报价
D、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件
E、投标报价高于成本或者低于招标文件设定的最高投标限价
【参考答案】：ABD
【解析】：本题涉及的考点是评标委员会应当否决其投标的情形。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：①投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；②投标联合体没有提交共同投标协议;③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；⑤投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
72、甲、乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议