2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合检测试卷B卷含答案.docx

2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合检测试卷B卷含答案

单选题（共600题）
1、王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（　　）元。
A.560
B.1360
C.800
D.1120

【答案】 B
2、根据《招标投标法实施条例》的规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的（ ）。 
A.1％
B.2％
C.3％
D.5％

【答案】 B
3、因施工企业原因，工程未能如期竣工。建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任。之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（ ）。
A.建设单位
B.施工企业
C.监理单位
D.建设行政主管部门

【答案】 B
4、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的，属于（ ）行为。
A.承搅业务不良
B.资质不良
C.工程质量不良
D.工程安全不良

【答案】 A
5、严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修，签订了装修合同；合同履行过程中，装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法不正确的有（）。
A.A区法院对该案有管辖权
B.严某有权向B区法院起诉
C.B区法院的移送管辖是错误的
D.A区法院不接受移送，可以将案件退回B区法院

【答案】 D
6、根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（　　）管辖。
A.仲裁机构所在地中级人民法院
B.仲裁机构所在地高级人民法院
C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院
D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院

【答案】 C
7、（2018年真题）关于留置的说法，正确的是（　　）。
A.留置权属于债权
B.债权人不负责保管留置物
C.建设工程合同可以适用留置权
D.留置权基于法定而产生

【答案】 D
8、下列权利中，属于担保物权的是（　　）。
A.地役权
B.质权
C.建设用地使用权
D.土地承包经营权

【答案】 B
9、下列关于劳动争议解决的说法，正确的是（　）。
A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力
B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼
C.根据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼
D.提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请

【答案】 B
10、下列工程中，必须实行工程监理的是（ ）。
A. 1万平方米的住宅小区项目
B. 1万平方米的学校工程项目
C. 总投资额为1000万元人民币的市政工程项目
D. 总投资额为2000万元人民币的电力工程项目

【答案】 B
11、注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是（ ）。
A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章
B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章
C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行
D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章

【答案】 B
12、关于两阶段招标的说法，正确的是（　　）。
A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标
B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件
C.第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议
D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

【答案】 B
13、关于二级建造师注册的说法，正确的是（　　）。
A.建造师被吊销注册证书的，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的，不予注册
B.延续注册申请应当在注册有效期满30日前提出
C.初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请；未按期申请的，不予注册
D.变更注册后注册期重新计算

【答案】 B
14、不属于物权的是（ ）。 
A.所有权
B.用益物权
C.担保物权
D.署名权

【答案】 D
15、（2020年真题）根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后( )个月内，向城建档案馆报送会符合规定的建设工程档案。
A.1
B.3
C.6
D.12

【答案】 B
16、关于仲裁协议的效力，说法错误的是（　　）。
A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷
B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁
C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉
D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

【答案】 D
17、下列选项中，应当作为竣工决算依据的文件是（ ）
A.承包方在工程完工后约定期限内提交的竣工结算文件
B.经工程造价咨询企业提出审核意见的竣工结算文件
C.经发包方签字确认的竣工结算文件
D.经发包方和承包方签字确认的竣工结算文件

【答案】 D
18、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分 （ ）
A.减除
B.无效
C.收归国家所有
D.限额赔付

【答案】 B
19、关于无效合同的说法，不正确的有（　　）。
A.无效合同自始无效，但部分条款有效
B.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
C.超越资质等级或借用他人资质承揽工程签订的合同无效
D.违反法律、法规订立的合同无效

【答案】 D
20、（2016年真题）关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说法中正确的是（　　）。
A.标的物毁损灭失的风险，在标的物支付之后由出卖人承担
B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担
C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担
D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担

【答案】 C
21、（2015年真题）根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是( )。
A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款
B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书
C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款
D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款

【答案】 D
22、下列关于法人的说法，正确的是（）。
A.营业执照签发日期为营利法人的成立日期
B.法定代表人以法人的名义从事的民事活动，其法律后果由法定代表人承担
C.机关法人属于非营利法人
D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担责任后，不能再向有过错的法定代表人追偿

【答案】 A
23、在建设工程中，以下主体可以不是法人的是（　　）。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位

【答案】 B
24、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（　　）。
A.一审程序包括普通程序和特殊程序
B.必须以书面形式起诉
C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结
D.提交起诉状的同时提交全部证据

【答案】 C
25、从性质上讲，施工企业的投标行为属于()。
A.要约
B.要约邀请
C.承诺
D.询价

【答案】 A
26、建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（ ）
A.应当使用散装水泥
B.禁止损毁耕地烧砖
C.应当使用预拌混凝土
D.禁止远距离采购建筑材料

【答案】 B
27、（2019年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特殊情况需要移动安全事故现场物件，应当符合的条件是( )。
A.经现场物件所有权人同意
B.记忆现场物件的位置信息
C.防止事故扩大的需要
D.不造成任何其他损失

【答案】 C
28、重大责任事故罪是指（　　）。
A.安全生产设施不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为
B.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为
C.在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为
D.安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为

【答案】 C
29、被派遣的劳动者在无工作期间，应由劳务派遣单位按月支付当地（）。
A.最低工资标准
B.最高工资标准
C.平均工资标准
D.劳务派遣企业最低工资标准

【答案】 A
30、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（ ）。
A.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志
B.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检
C.见证人员应当有施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任
D.施工人员对工程涉及结安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样

【答案】 D
31、根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（ ）。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的
B.患职业病的
C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业跌落摔伤的

【答案】 A
32、（2021年第1批真题）关于开标的说法，正确的是( )
A.投标人少于5个的，不得开标
B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出
C.开标应当由招标代理机构主持
D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标

【答案】 D
33、根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是（ ）。
A.执行案件申请人撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的
C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的

【答案】 D
34、甲建设单位与乙施工单位经平等协商，就甲发包给乙承建的工程签订了保修合同。该合同约定的下列保修期限具有法律效力的是()
A.屋面防水工程的防渗漏为3年
B.电气管线工程为2年
C.有防水要求的卫生间的防渗漏为2年
D.设备安装工程为1年

【答案】 B
35、关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是（　）。
A.企业资质证书有效期为3年
B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请
C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续
D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定

【答案】 C
36、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款的是（）。
A.技术难度较低的建设工程
B.建设规模较小的建筑工程
C.工期较短的建筑工程
D.紧急抢险的工程

【答案】 D
37、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。
A.在投标时为职工办理意外伤害保险
B.在中标后为职工办理意外伤害保险
C.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
D.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

【答案】 D
38、下列选项中， 符合《招标投标法》 关于标底规定的是 ( ) 。
A.招标人不得规定最低投标限价
B.招标人不得规定最高投标限价
C.招标人必须编制标底
D.一个招标项目 可以有两个标底

【答案】 A
39、（2020年真题）关于承担代理责任的说法，正确的是( )。
A.代理行为的法律后果由被代理人和代理人共同承担
B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任
C.代理人不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任
D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任

【答案】 C
40、职工的下列情形中,不得认定为工伤的是（ ）。
A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
B.工作时间之前在工作场所内,从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害的
C.在工作时间和工作场所内,自残的
D.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的

【答案】 C
41、关于合同形式的说法，正确的是（ ）。
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.电子文件合同视为书面合同

【答案】 D
42、当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照（）保证承担保证责任。
A.一般保证承担保证责任
B.连带责任
C.合同责任
D.交易习惯

【答案】 A
43、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》,关于竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。
A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内办理建设工程竣工验收备案
B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当责令停止使用，重新组织竣工验收
C.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起3个月内。向备案机关提交工程质量监督报告
D.备案机关验证竣工验收备案文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署同意意见

【答案】 B
44、根据《民法典》，关于合同法定解除的说法，正确的是（　　）
A.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同
B.发生不可抗力，即可解除合同
C.当事人一方延迟履行主要债务，即可解除合同
D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同

【答案】 A
45、根据《民法典》的规定，属于承担民事责任方式的是（　　）。
A.返还财产
B.责令停产停业
C.暂扣或者吊销执照
D.没收违法所得，没收非法财物

【答案】 A
46、关于民事诉讼举证期限的说法中，正确的是（　　）。
A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限
B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日
C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许
D.当事人逾期提供证据，人民法院不予釆纳

【答案】 C
47、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（　　），并出具合格证明。
A.建设单位检查验收
B.安装单位自检合格
C.建设行政主管部门检查验收
D.监理单位检查验收

【答案】 B
48、下列关于效力待定合同的说法，正确的是（　　）。
A.限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为经过追认有效
B.限制民事行为能力人的订立的合同，相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起15日内予以追认
C.行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利
D.撤销应当以向人民法院或者仲裁机构申请

【答案】 C
49、关于执行申请期间的说法，正确的是（ ）。
A.申请执行的期间为6个月
B.自法律文书规定的履行期间最后一日起算
C.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算
D.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算

【答案】 B
50、根据《仲裁法》，可以进行仲裁的是（ ）。
A.行政不作为纠纷
B.涉外婚姻纠纷
C.施工企业工资纠纷
D.工程质量纠纷

【答案】 D
51、（2020年真题）关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是( )。
A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决
B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出
C.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人不得就该纠纷再行申请仲裁，只能向人民法院起诉
D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决

【答案】 D
52、建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过相关单位验收。该验收单位应是()
A.建设主管部门
B.大气污染防治监管部门
C.规划主管部门
D.环境保护行政主管部门

【答案】 D
53、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债务人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为()。
A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人
B.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人
C.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人
D.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人

【答案】 B
54、关于建设工程合同变更说法正确的是（）
A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定
B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容
C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行
D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定

【答案】 B
55、（2021年真题第1批）当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（　　）。
A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

【答案】 B
56、人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（ ）日。
A.1
B.5
C.10
D.26

【答案】 D
57、（2021年第1批真题）关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是( )。
A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定
B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定
C.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息
D.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限

【答案】 D
58、根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（　　）。
A.仅供本团体成员约定采用
B.团体标准是依法成立的社会团体为满足市场和创新需要，协调相关市场主体共同制定的标准
C.团体标准的技术要求不得低于推荐性国家标准
D.团体标准在必要时与国家有关产业政策相抵触

【答案】 B
59、建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关按规定可以给予的行政处罚正确的是( )。
A.责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款
B.责令限期整改，重新组织竣工验收，处工程合同价款2%以上4%以下罚款
C.责令停止使用，重新报备真实证明文件，处工程合同价款2%以上4%以下罚款
D.责令限期整改，重新报备真实证明文件，处1万元以上10万元以下罚款

【答案】 A
60、根据《消防法》。关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（　 ）。
A.按照地方标准或者企业标准配置消防设施、器材
B.非重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练
C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效
D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录

【答案】 C
61、（2018年真题）根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是（　　）。
A.执行案件申请人撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的
C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的

【答案】 D
62、下列选项中，违反施工许可制度的是（ ）。
A.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，申请办理施工许可证
B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告
C.某工程因供水停止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告
D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证

【答案】 B
63、在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。
A.撤回投标
B.提高投标保证金额
C.撤销投标
D.及时书面告知招标人

【答案】 D
64、引起债务债权关系发生的最主要、最普遍的根据是（ ）。
A.合同
B.扶养
C.不当得利
D.无因管理

【答案】 A
65、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。
A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日
B.安装工程一切险对旧机器设备不负考核期的保险责任，但需承担其维修期的保险责任
C.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始
D.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

【答案】 C
66、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法，正确的是（ ）。
A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月
B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告
C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

【答案】 C
67、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间，应不超过行政处罚决定做出后的()
A.7天
B.15天
C.20天
D.30天

【答案】 A
68、（2019年真题）某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于( )担保。
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置

【答案】 B
69、地表水中杂质按颗粒大小以及存在形态分不包括（　　）。
A.悬浮物质
B.胶体
C.颗粒态物质
D.溶解物质

【答案】 C
70、根据《行政诉讼法》的规定，人民法院接到起诉状，经审查应当在（）日内立案或作出裁定不予受理。
A.5
B.7
C.14
D.21

【答案】 B
71、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（　）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
A.文物保护单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 A
72、关于建设工程施工企业法人资格的说法，错误的是（ ）。
A.施工企业分公司不具有法人资格
B.施工企业的项目经理都不具有法人资格
C.施工企业法人的成立日期是营业执照签发日期
D.施工企业的法定代表人是法人

【答案】 D
73、（2021年真题第2批）下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书的情况有（　　）。
A.在执业过程中实施商业贿赂的
B.允许他人以自己的名义从事执业活动的
C.因过错造成重大质量事故的
D.未办理变更注册而继续执业的

【答案】 C
74、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为连带责任保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是()。
A.只能丙公司代甲清偿
B.乙可要求甲或丙清偿
C.只能由甲先行清偿
D.不可能由甲或丙共同清偿

【答案】 B
75、下列关于民用建筑节能的表述正确的是（ ）。
A. 对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门可以颁发建设工程规划许可证
B. 对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施
C. 国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生能源利用系统
D. 企业应当制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准

【答案】 B
76、关于法人的说法中，正确的是（　　）。
A.法人以其登记注册地为住所
B.营利法人自取得营业执照时取得法人资格
C.非营利法人是指机关法人和事业法人
D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】 D
77、关于法的效力层级的说法中，正确的是（　　）。
A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下，法律、法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法

【答案】 B
78、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有()。
A.当事人代表
B.第三人
C.鉴定人
D.代理律师

【答案】 A
79、关于建设工程债的说法，正确的是（　）。
A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债
B.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业
C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人
D.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人

【答案】 A
80、根据《建设工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（　　）处以罚款。
A.勘察单位
B.建设单位和施工企业
C.设计单位
D.建设单位和监理单位

【答案】 B
81、缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为()。
A.前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段
B.前者须主观故意，后者须主观过失
C.前者是侵权责任，后者是合同责任
D.前者无须约定，后者须有约定

【答案】 A
82、（2021年第1批真题）招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是( )。
A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件
B.设定与合同履行有关的资格条件
C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准

【答案】 C
83、招标人和中标人在中标合同之外另达成的下列协议中，属于背离中标合同实质性内容的是（ ）。
A.中标人以市场价格购买承建房产的
B.双方就设计变更增加费用的
C.中标人向招标人捐赠财物以降低工程价款的
D.中标人因故变更项目经理人

【答案】 C
84、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造 成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（ ）。 
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失

【答案】 C
85、关于和解的说法，正确的是（ ）
A.和解的应用很灵活，可以在各个阶段达成和解协议
B.当事人达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书，自作出之日产生法律效力
C.一方当事人不按照和解协议履行，另一方当事人可以请求人民院强制执行
D.当事人不可以就个别诉讼请求达成和解协议

【答案】 A
86、（2017年真题）关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是( )。
A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案
B.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案。
C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案
D.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见

【答案】 A
87、关于两阶段招标的说法，正确的是（　　）。
A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标
B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件
C.第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议
D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

【答案】 B
88、关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确的是()。
A.出租人向承租人履行交付标的物的义务
B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务
C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务
D.承租人向出卖人履行交付租金的义务

【答案】 B
89、（2021年真题第1批）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（　　）。
A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理
B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系
D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系

【答案】 B
90、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（　　）。
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准

【答案】 B
91、场景（三）
A.甲建设单位
B.乙施工单位
C.丙施工单位
D. 丁监理公司

【答案】 B
92、（2021年第1批真题）根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法，正确的是( )。
A.施工企业计提的安全费用不列入工程造价
B.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
C.施工企业不得提高安全费用提取标准
D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用

【答案】 B
93、场景(四）
A.建设单位
B.监理公司
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 C
94、（2020年真题）关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（　　）。
A.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉
B.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定，需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内
C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉
D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，前述部门均应当进行处理

【答案】 A
95、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（ ），负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30天内做出批复。
A.重大事故
B.特别重大事故
C.较大事故
D.一般事故

【答案】 B
96、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，若工程项目实行总承包，则总承包企业应当与分包企业为明确双方的安全生产责任，签订（）。
A.分包合同
B.安全生产协议
C.安全生产责任书
D.安全生产合同

【答案】 B
97、根据《工伤保险条例》规定，职工下列情况不能认定或视同为工伤的是（）。
A.醉酒后在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害
B.患职业病
C.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故
D.职工原在军队服役因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发

【答案】 A
98、根据《行政复议法》的规定，当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起()日内提出行政复议申请，但法律另有规定者除外。
A.10
B.15
C.30
D.60

【答案】 D
99、关于工程建设中使用建筑材料的说法中，正确的是（　　）。
A.建筑材料应该由建设单位采购
B.建设单位釆购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用
C.建设单位招标釆购建筑材料的，可以指定三个以上品牌
D.建设单位釆购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

【答案】 B
100、关于项目经理部的说法，正确的是（）
A.项目经理部是施工企业的常设下属机构
B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部
C.项目经理部可以独立承担民事责任
D.施工企业应当明确项目经理部的职责

【答案】 D
101、宪法是由（）依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。
A.国务院
B.全国人民代表大会常务委员会
C.省级人民政府
D.全国人民代表大会

【答案】 D
102、下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（　）。
A.不按照与招标人订立合同履行义务，情节严重的
B.将承包的工程转包或违法分包的
C.未按照节能设计进行施工的
D.允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程

【答案】 D
103、下列情形不会导致委托代理行为终止的是（ ）。
A.代理人甲因新冠疫情被隔离
B.代理人乙发生意外丧失民事行为能力
C.被代理人丙公司被吊销执照导致公司倒闭
D.代理丁主动辞去委托

【答案】 A
104、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（ ）向当地建设行政主管部门或者其他有关部 门报告。
A.立即
B.在12小时内
C.在24小时内
D.在48小时内

【答案】 C
105、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的