资源描述
2019-2025年监理工程师之合同管理高分通关题型题库附解析答案
单选题(共600题)
1、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括()。
A.合同中规定此项工作为固定费率
B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%
C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%
D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%
【答案】 D
2、根据九部委发布的《标准勘察合同》,履约担保有效期( )。
A.自勘察人签订勘察合同至勘察工作质量保修期结束后的14或15天失效
B.自勘察人开始勘察工作至勘察工作完成失效
C.自勘察人签订勘察合同至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效
D.自勘察人开始勘察工作至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效
【答案】 C
3、根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于保险责任的说法,正确的是( )。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保
B.选择建设工程设计责任险的保险人,应当经发包人与承包人双方同意
C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保
D.发包人应当为承包人的施工设备投保
【答案】 B
4、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元,投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素,则评标价和合同价应分别为()。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元
【答案】 A
5、根据《标准施工合同》,监理人征得发包人同意后,应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】 A
6、特别重要的公共建筑屋面的防水等级为Ⅰ级,其防水层合理使用年限为( )。
A.50年
B.40年
C.30年
D.25年
【答案】 D
7、除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序正确的是( )。
A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款
B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款
C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求
D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求
【答案】 C
8、(2017年真题)根据《标准施工合同》,当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时,优先解释的顺序是( )。
A.投标函→合同协议书→通用合同条款
B.投标函→通用合同条款→合同协议书
C.合同协议书→投标函→通用合同条款
D.合同协议书→通用合同条款→投标函
【答案】 C
9、(2016年真题)根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告( )天后未进行验收,视为验收合格。
A.14
B.28
C.42
D.56
【答案】 D
10、材料设备采购合同的分类描述中,不正确的是( )。
A.凭样品买卖的当事人应当封存样品
B.试用买卖在试用期间届满,买受人对是否购买标的物未作表示的,视为拒绝购买
C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的,出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同
D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大, 一般都采用非即时买卖合同,
【答案】 B
11、根据九部委发布的《标准勘察合同》,以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是( )。
A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款
B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单
C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单
D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单
【答案】 B
12、限制民事行为能力人实施()民事法律行为时,应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。
A.所有的
B.与其年龄、智力相适应的
C.与其年龄、智力不相适应的
D.纯获利益的
【答案】 C
13、下列施工招标中投标人资格预审的内容,属于初步审查内容的是()。
A.申请函的签字盖章
B.资质条件
C.财务状况
D.项目经理资格
【答案】 A
14、以下( )不是调查的具体方法。
A.观察法
B.实验法
C.访谈法
D.专题小组讨论法
【答案】 B
15、某公司销售施工机械设备,合同约定卖方于4 月13 日和5 月12 日两次共计价值1000 万的设备,每次交付比例为50%。由于5 月12 日交付的设备未携带设备的技术资料,此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。直到6 月15 日,卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为( )万元。
A.0
B.12.5
C.15
D.25
【答案】 A
16、关于法律事实的说法,正确的是( )。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
【答案】 D
17、《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房,应由()提供。
A.发包人
B.施工承包人
C.监理人
D.设计单位
【答案】 A
18、影响工程正常运行的有缺陷工程或部位,在修复检验合格日前已经过的时间归于无效,重新计算缺陷责任期,但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
【答案】 B
19、某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过( )万元。
A.2
B.4
C.10
D.20
【答案】 B
20、某设备制造订购合同,約定订购方先支付合同总价的“10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化,订购方未按时支付预付款,这是订购方行使的()
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同中止履行的权利
【答案】 C
21、工程设计招标与工程施工招标相比较,具有的特点是( )。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.开标形式相同,评标原则不同
B.招标文件内容相同,评标原则相同
C.投标书的编制要求不同,开标形式相同
D.评标原则不同,招标文件内容不同
【答案】 D
22、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函,关于该保函的说法正确的是( )。
A.属于无条件的、不可撤销担保
B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效
C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付
D.发包人和勘察人变更合同,应当取得担保人的同意,否则担保人不再承担担保义务
【答案】 A
23、承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的时间称为( )。
A.施工期
B.合同工期
C.缺陷责任期
D.保修期
【答案】 A
24、(2018年真题)关于投标保证金的说法,正确的是( )。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.中标人不能要求先退回投标保证金,再提交履约保证金
【答案】 B
25、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,负有投保义务的- -方当事人未按合同约定办理保险,导致受益人未能得到保险人赔偿的,损失赔偿应由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.受益人
D.负有投保义务的当事人
【答案】 D
26、下列关于施工合同计价方式的说法中,正确的是()。
A.工期在18个月以上的合同,因市场价格不易准确预测,宜采用可调价格合同
B.业主在初步设计完成后即招标的,因工程量估算不够准确,宜采用固定总价合同
C.采用新技术的施工项目,因合同双方对施工成本不易准确确定,宜采用固定单价合同
D.设备安装工程因无法估算工程量,宜采用成本加酬金合同
【答案】 A
27、(2013年真题)关于投标保证有效期的说法,正确的是( )。
A.投标保证有效期应从投标时起算
B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算
C.投标保证有效期不得延长
D.投标保证有效期应长于投标有效期
【答案】 B
28、根据《标准设计施工总承包合同》,需政府有关部门审查或批准的设计文件,发包人应在对其审查同意后的( )日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.15
C.21
D.30
【答案】 A
29、下列选项中,不属于公开招标缺点的是( )。
A.评标工作量大
B.招标时间长
C.所需费用高
D.竞争激烈程度较差
【答案】 D
30、(2020年真题)根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验,卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的,监理人的正确做法是( )。
A.同意卖方启运,改为设备安装前检验
B.停止启运,按合同约定进行交货前检验
C.停止启运,卖方自行检验后再包装启运
D.同意启运,视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金
【答案】 B
31、 FIDIC系列合同,《施工合同条件》,不属于业主的主要责任和义务的是()
A.办理工程保险
B.做好项目资金安排
C.委托任命工程师代表业主进行合同管理
D.提供业主方应提供的保障、物资
【答案】 A
32、在接收证书颁发前业主确实使用的工程,视为自( )起已被业主接收。
A.开工之日
B.开始使用之日
C.缺陷责任期结束之日
D.办理接收证书之日
【答案】 B
33、(2019年真题)关于工程设计招标管理的说法,正确的是( )。
A.一般采用邀请招标方式
B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目,才属于必须公开招标的项目
C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D.对投标人的资格不进行审查
【答案】 B
34、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是( )。
A.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性
B.有助于保证交易安全
C.增加了交易成本
D.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性
【答案】 B
35、担保合同是被担保合同的从合同,被担保合同是主合同,( )。
A.主合同有效,从合同可能有效
B.主合同有效,但从合同无效
C.主合同无效,但从合同有效
D.主合同无效,从合同也无效
【答案】 D
36、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为 50 万元,现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价 100 万元的合同,该合同的效力为()
A.有效
B.无效
C.可撤销
D.待定
【答案】 A
37、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程价款支付的说法,错误的是( )。
A.勘察设计费按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解
C.技术服务培训费按照价格清单中的单价,结合合同进度计划按比例进行分解
D.其他工程价款按照价格清单中的价格,结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解
【答案】 C
38、根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括( )。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
【答案】 C
39、下列对上臂围叙述正确的是( )。
A.5岁以前儿童上臂围变化很大
B.我国1~5岁儿童上臂围13.5cm以下为营养不良
C.我国1~5岁儿童上臂围13.5 cm以上为营养良好
D.上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线的臂围长
【答案】 C
40、评标委员会的成员应为( )人以上单数。
A.3
B.5
C.7
D.9
【答案】 B
41、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记,则( )。
A.项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效
B.项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效
C.项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效
D.项目不转移占有,抵押权自登记时设立
【答案】 D
42、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,关于监理人义务的说法,正确的是()
A.向设计单位提供设备厂家名录
B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C.指示设计单位变更设计
D.保守设计单位申明的秘密
【答案】 D
43、(2021年真题)根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时,应以( )为准。
A.描述更为严格的内容
B.规范标准描述的内容
C.发包人要求所描述的内容
D.行业惯例遵循的内容
【答案】 A
44、施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是()。
A.工程本身的损害
B.工程所需清理费用
C.承包人的施工机械损坏
D.因工程损害导致的第三方财产损失
【答案】 C
45、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,下列文件中,属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
A.工程量清单
B.发包人要求
C.单位分析表
D.发包人建议
【答案】 B
46、建设工程材料招标与施工招标基本相同,只是( )有所区别。
A.评审要素、量化比较的方法
B.招标程序、量化比较的方法
C.评审要素、招标程序
D.招标程序、评标价计算方法
【答案】 A
47、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》,专用条件中约定完成工程的时间为500天,缺陷通知期为365天。施工过程中,经工程师批准顺延工期38天,则判定承包人提前或延误竣工的时间应为()
A.500天
B.538天
C.865天
D.903天
【答案】 B
48、《招标投标法》规定,招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()日。
A.7
B.10
C.14
D.20
【答案】 D
49、联合体资质等级的确定( )。
A.由多家单位组成的联合体,按资质事故较低的确定
B.由多家单位组成的联合体,按资质事故较高的确定
C.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较低的确定
D.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较高的确定
【答案】 C
50、依照标准施工合同通用条款的规定,由发包人采购材料时,下列表述中不正确的是()。
A.要求提前交货时,承包人不得拒绝,发包人应承担增加的保管费用
B.延误到货影响施工时,发包人应赔偿承包人的损失
C.到货材料的种类与合同约定不符时,承包人应该代为调剂串换
D.质量不合格造成工程返工时,发包人应赔偿承包人的损失
【答案】 C
51、施工评标中,可以反映出对项目的施工组织、技术、风险等方面的能力的是( )。
A.资质条件
B.财务状况
C.类似项目的业绩
D.信誉
【答案】 C
52、 根据《标准设计施工总承包招标文件》,投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是( )。
A.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保
B.承包人和监理人应投保,发包人和分包人不需要投保
C.承包人、分包人及监理人应投保,发包人不需要投保
D.承包人和分包人应投保,发包人和监理人不需要投保
【答案】 A
53、关于预付款担保的表述中,符合《标准施工合同》规定的是( )。
A.预付款担保采用第三方保证的形式
B.担保方式不得采用无条件担保的形式
C.担保期限自预付款支付给承包人起生效,至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止
D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致,但与履约担保不同,当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后,担保金额效力不变
【答案】 C
54、工程施工评标中,投标人竞标报价是否低于其成本,应当由( )认定。
A.招标人
B.评标委员会
C.招投标监督机构
D.市场监督管理机构
【答案】 B
55、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目,宜采用的评标方法是( )。
A.经评审的最低投标价法
B.有限数量评审法
C.最低投标价法
D.综合评估法
【答案】 A
56、进场材料和工程设备保险,通常情况下,( )。
A.由承包人和发包人分工办理相应的保险
B.应是谁采购的材料和工程设备,由谁办理相应的保险
C.无论是谁采购的材料和工程设备,均由发包人办理相应的保险
D.无论是谁采购的材料和工程设备,均由承包人办理相应的保险
【答案】 B
57、材料采购的评标中,响应性评审主要审查的内容不包括()
A.投标内容
B.投标有效期
C.投标保证金
D.履约保证金
【答案】 D
58、根据IPD合同条件,若项目实际成本超出目标成本,根据合同约定,业主可选择不再偿付任何单位的( )。
A.人员成本
B.材料成本
C.设备成本
D.分包成本
【答案】 A
59、工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
【答案】 B
60、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间( )前,以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起( )内作出答复;作出答复前将暂停招标投标活动。
A.14日,7日
B.10日,5日
C.10日,3日
D.14日,5日
【答案】 C
61、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间()前,以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起( )内作出答复;作出答复前将暂停招标投标活动。
A.14日,7日
B.10日,5日
C.10日,3日
D.14日,5日
【答案】 C
62、对于大型项目,竣工后试验由( )进行。
A.发包人
B.承包人
C.发包人或承包人
D.监理人
【答案】 C
63、根据《标准施工合同》,关于“暂估价”与“暂列金额”的区别说法正确的是( )。
A.暂列金额是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格
B.暂列金额是合同履行阶段必然发生的,发包人一定予以支付的款项
C.暂估价是招标投标阶段已经确定的价格
D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用
【答案】 D
64、设计施工总承包合同模式下,对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误,承包人在复核时未能发现,导致承包人费用增加和延误工期,则( )。
A.发包人承担费用并延长工期,支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期,无需支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用,并延长工期
【答案】 A
65、根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是( )。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
【答案】 A
66、以下( )不属于健康状况信息。
A.个人疾病史
B.体检信患
C.生化指标
D.行为信息
【答案】 D
67、施工合同履行中,关于承包人的索赔管理,说法正确的是( )。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28 天内,向监理人递交索赔通知书
B.监理人应在收到索赔通知书后的28 天内,将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应单独确定索赔处理结果,无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧
D.承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付
【答案】 D
68、影响工程正常运行的有缺陷工程或部位,在修复检验合格日前已经过的时间归于无效,重新计算缺陷责任期,但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
【答案】 B
69、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容,其第二册包括( )。
A.合同专用条款
B.合同通用条款
C.合同格式
D.合同内容
【答案】 A
70、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定,当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时,下列终止合同的说法中,正确的是()。
A.监理人发出终止合同通知,通知发出14天后,合同即行终止
B.监理人发出终止合同通知,通知发出14天内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二个通知到达时合同即行终止
C.监理人发出终止合同通知,通知发出14日内未得到答复,可在第一个通知发出35日内终止合同
D.监理人发出终止合同通知,通知发出14日未得到答复,可进一步发出终止合同通知,第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同
【答案】 D
71、( )一般适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的招标项目。
A.综合标价法
B.形式评审法
C.最低评标价法
D.经验评审法
【答案】 C
72、《标准施工合同》中的“施工期”是指( )。
A.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
【答案】 A
73、根据银皮书,业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后( )天内,向承包商支付应付的最终款额。
A.7
B.14
C.28
D.42
【答案】 D
74、下列关于膳食史法说法不正确的是( )。
A.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写,对调查员的要求不高
B.可以进行具有代表性膳食模式的调查
C.不影响被调查者的膳食习惯和进餐方式
D.可适用于大样本量的调查,费用低,使用人力低
【答案】 A
75、如果施工索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()
A.索赔意向通知
B.索赔报告
C.施工现场的记录
D.索赔依据
【答案】 B
76、在铺设屋面油毡防水层之前,在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用,下列正确的是( )。
A.封闭基层的气孔
B.加强油毡防水层和基层的粘结力
C.防止水分进入基层
D.防止水分进入防水层
【答案】 B
77、根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是()
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务
【答案】 C
78、关于施工投标保证的表述中,符合《招标投标法实施条例》规定的是( )。
A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金
B.投标保证金除现金外,只能是银行出具的银行保函、现金支票
C.投标人应提交规定金额的投标保证金,并作为其投标书的一部分,数额不得超过招标项目估算价的20%
D.投标保证金应当由投标人在提交投标文件前3d递交给招标人
【答案】 A
79、铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板,有关其性能哪条不对?( )
A.材料强度高
B.便于裁剪
C.价格比单板低
D.耐久不宜变形
【答案】 D
80、下列关于最低评标价法的说法中,正确的是()。
A.以投标人的平均报价作为评标价
B.以中标人的评标价作为中标价
C.以报价最低的投标价为中标价
D.以中标人的报价为中标价
【答案】 D
81、适用于进行资格预审的公开招标的是()。
A.招标公告
B.投标邀请书
C.工程量清单
D.内部招标通告
【答案】 A
82、关于投标保证有效期的说法,正确的是()
A.投标保证有效期应从投标时起算
B.投标保证有效期应从开标日起算
C.投标保证有效期不得延长
D.投标保证有效期应长于投标有效期
【答案】 B
83、(2017年真题)工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照( )的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
【答案】 B
84、按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定,下列文件中,不属于对监理人有约束力的是()。
A.监理委托函
B.工程变更申请书
C.监理合同专用条件
D.实施过程中与委托人签署的补充文件
【答案】 B
85、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时,监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正,应在( )支付或扣除。
A.竣工结算
B.下一次进度款中
C.本次进度付款中
D.以上都不正确
【答案】 C
86、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定,属于发包人对分包合同管理的是( )。
A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查,行使确认权或否定权
B.对分包工程的批准
C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理
D.对分包商的施工进行监督、管理和协调
【答案】 B
87、施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是()
A.工程本身的损害
B.因工程损害导致的第三方财产损失
C.承包人的施工机械损坏
D.工程所需清理费用
【答案】 C
88、(2020年真题)与直接询价方式选择材料相比,采用招标方式选择材料供应商的特点是( )。
A.交易成本低
B.采购工作量小
C.采购工作周期长
D.便于磋商价格
【答案】 C
89、担保合同是被担保合同的从合同,被担保合同是主合同,( )。
A.主合同有效,从合同可能有效
B.主合同有效,但从合同无效
C.主合同无效,但从合同有效
D.主合同无效,从合同也无效
【答案】 D
90、在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是( )。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.投标保证金额不足,属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题
【答案】 B
91、施工合同中,通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款,其目的是()。
A.担保发包人能够按期支付工程进度款
B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难
C.表明发包人与承包人合作的诚意
D.防止承包人擅自变更、终止施工合同
【答案】 B
92、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用( )方法。
A.罗紫-哥特里法
B.索氏提取法
C.酸水解法
D.碱性乙醚法
【答案】 C
93、根据《标准设计施工总承包招标文件》,投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是( ) .
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序
【答案】 B
94、(2017年真题)建设工程施工过程中发生化学品泄漏,造成工程外部邻近人员中毒住院,其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程( )。
A.一切险
B.一切险加第三者责任险
C.一切险加人身保险
D.一切险加人身意外伤害险
【答案】 B
95、在任何情况下,建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过( )。
A.保险单列明的建筑期保险终止日
B.工程所有人对全部工程验收合格之日
C.工程所有人实际占用全部工程之日
D.工程所有人使用全部工程之日
【答案】 A
96、关于合同鉴证的说法,正确的是()
A.经过鉴证的合同,在诉讼中不需要进行质证
B.法律规定强制实施合同鉴证
C.合同鉴证的效力不限于我国国内
D.合同鉴证由工商行政管理机关作出
【答案】 D
97、根据《标准施工招标文件》,关于暂估价的说法,正确的是( )。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供
【答案】 C
98、在项目招标评标结束后,中标人的投标保证金应当在( )退还。
A.发出中标通知书后
B.完成评标后
C.提交履约担保后
D.合同履行完毕后
【答案】 C
99、根据《设计施工总承包合同》,关于建设工程监理人的说法,错误的是( )。
A.发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
B.发包人分包工作需要征得监理人同意
C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议
D.监理人应审查分包人的资格能力
【答案】 B
100、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于( )日。
A.3
B.5
C.7
D.10
【答案】 B
101、(2020年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于采用专利技术的说法,正确的是( )。
A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中
B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿
C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担
D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担
【答案】 A
102、按照标准施工合同通用条款的规定,如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见,则视为()。
A.监理人已批准,对承包人.发包人产生约束力,但监理人不受其约束
B.监理人已批准,将作为判定是否顺延合同工期的主要依据
C.监理人未批准,承包人应修改进度计划
D.监理人未批准,承包人应等待监理人的进一步指示
【答案】 B
103、设计施工总承包合同模式下,竣工试验的第三阶段,进行()试验。
A.检查和功能性试验
B.在所有可利用的操作条件下安全运行
C.各种性能测试
D.设备质量检验
【答案】 C
104、某固态食品中,其糖含量满足( )g/100 g,则可声称该食品“低糖”。
A.≤10
B.≤5
C.≤3
D.≤1
【答案】 B
105、针对锌缺乏,膳食干预中应多补充( )。
A.动物内脏
B.黄绿色蔬菜
C.奶类、豆类及其制品
D.红肉
E.贝类
【答案】 A
106、某工程项目,承包人于2012年5月1日提交了工程竣工验收报告,5月15日通过了工程师组织的工程预验收,5月25日发包人组织工程验收,5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字。承包人的竣工日期应确定为()
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日
【答案】 A
107、根据美国AIA标准合同文本,以下有关CM合同的论述,正确的是( )。
A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价
B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式
C.CM承包商可以负责设计工作
D.CM承包商对雇主委托范围的工作,必须全部由分包商实施
【答案】 B
108、(2019年真题)招标程序中资格预审与资格后审的区别,主要体现在审查投标人资格的( )。
A.目的
B.时间
C.内容
D.方法
【答案】 B
109、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权,如多重抵押权均未进行登记,则( )。
A.按抵押合同签订的顺序清偿
B.按债权比例进行清偿
C.未进行登记抵押权无效,不能进行清偿
D.以银行申请清偿的先后顺序清偿
【答案】 B
110、关于代理,下列说法不正确的是( )
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前,行为人可以撤销
C.代理人只能在代理权限内实施代理行为
D.无权代理的法律后果由被代理人承担
【答案】 D
111、下列关于缺陷责任期的说法正确的是()。
A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复
C.修复后需再行试验和试运行的,试验和试运行的全部费用由承包人承担
D.由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书
【答案】 B
112、某工程项目,由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工,工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()
A.无须补偿经济损失,合同工期不予顺延
B.无须补偿经济损失,合同工期相应顺延
C.补偿承包人的经济损失,合同工期相应顺延
D.补偿承包人的经济损失,合同工期不予顺延
【答案】 C
113、委托监理合同履行过程中,监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是()。
A.委托人增加监理工作内容较多
B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
C.委托人订购的大型设备延误到货,工程停工超过半年
D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料
【答案】 C
114、根据《标准施工合同》,由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失,( )。
展开阅读全文