2025年一级造价师之建设工程计价能力检测试卷A卷附答案.docx

2025年一级造价师之建设工程计价能力检测试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（　）。
A.管道和线路工程
B.需安装的动力设备
C.运输设备
D.附属辅助工程

【答案】 C
2、关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（ ）。
A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成
B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成
C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成
D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成

【答案】 C
3、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为 3%，进口关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是（ ）万元。
A.11.34
B.11.33
C.11.30
D.10.00

【答案】 A
4、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（　　）。
A.预算定额
B.概算定额
C.概算指标
D.投资估算指标

【答案】 A
5、某工地商品混凝土的采购有关费用如下表所示，该商品混凝土的材料单价为()元／m
A.323.2
B.338.15
C.339.15
D.339.36

【答案】 D
6、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（　）。
A.建筑安装工程一切险
B.引进设备财产保险
C.工伤保险费
D.人身意外伤害险

【答案】 C
7、某工作的自由时差为1 天，总时差为4 天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（ ）。
A.若施工暂停2 天，则承包人可获得工期补偿1 天
B.若施工暂停3 天，则承包人可获得工期补偿4 天
C.若施工暂停4 天，则承包人可获得工期补偿3 天
D.若施工暂停5 天，则承包人可获得工期补偿1 天

【答案】 D
8、根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（ ）
A.固定资产投资+流动资金
B.固定资产投资+铺底流动资金
C.固定资产投资
D.建设投资

【答案】 C
9、根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44号）的规定，下列各项中属于环境保护费的是（ ）。
A.土石方、建渣外运车辆防护措施费用
B.工人的安全防护用品、用具购置费用
C.施工现场操作场地的硬化费用
D.生活用洁净燃料费用

【答案】 A
10、管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是()。
A.EPC总承包
B.交钥匙总承包
C.设计一采购总承包
D.工程项目管理总承包

【答案】 D
11、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（ ）。
A.定额人工费
B.定额人工费与机械费之和
C.定额人工费、材料费与机械费之和
D.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费

【答案】 D
12、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（　）
A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件
B.招标范围是指单项工程的招标范围
C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准
D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求

【答案】 C
13、根据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013），下列关于计日工的说法中正确的是（ ）。
A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价
B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行
C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润
D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付

【答案】 C
14、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是()。
A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用
B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用
C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费
D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用

【答案】 C
15、在测定定额所采用的方法中，测时法用于测定（ ）。
A.循环组成部分的工作时间
B.准备与结束时间
C.工人休息时间
D.非循环工作时间

【答案】 A
16、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（ ）。
A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标
B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定
C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级
D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金

【答案】 D
17、在一个建设项目中，通过单项工程综合概算计算得出的是该单项工程的（ ）。
A.建筑安装工程费
B.工程费用
C.工程造价
D.总投资

【答案】 B
18、承包人按合同约定接受了支付证书后，应被认为已无权再提出在（ ）颁发前所发生的任何索赔。
A.合同工程接收证书
B.质量保证金返还证书
C.缺陷责任期终止证书
D.最终支付证书

【答案】 A
19、关于工程量清单计价的说法，正确的是()。
A.清单项目综合单价是指直接工程费单价
B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法
C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容
D.清单计价仅适用于单价合用

【答案】 B
20、任一计日工项目实施结束，承包人应按照核实的工程数量和（ ）计算，提出应付价款。
A.工程实施地市场计日工单价
B.工程实施地信息价中的计日工单价
C.已有类似工程项目工程量清单中的计日工单价
D.承包人已标价工程量清单中的计日工单价

【答案】 D
21、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（ ）。
A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价
B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价
C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价
D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定

【答案】 D
22、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）。
A.征地补偿费
B.拆迁补偿费
C.研究试验费
D.建设单位管理费

【答案】 D
23、5.在测定规费费率的资料中，不包括（ ）。
A.每万元发承包价格中人工费含量
B.全年建筑安装产值
C.人工费占直接费的比例
D.每万元发承包价计算基数

【答案】 B
24、下列费用中，不属于国际工程的间接费用的是()
A.投标期间开支的费用
B.上级单位管理费
C.保险费
D.临时设施费

【答案】 B
25、工程监理费属于（ ）。
A.研究试验费
B.其他直接费
C.技术服务费
D.建设管理费

【答案】 C
26、在 FIDIC 合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（ ）。
A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”
B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%
C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%
D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%

【答案】 A
27、投标报价有算术错误的，对其修正程序表述正确的是（）。
A.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力
B.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经评标委员会书面确认后具有约束力
C.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力
D.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力

【答案】 A
28、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（　）。
A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费用构成
B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额
C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成
D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额，即价值增值部分

【答案】 C
29、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致　　
B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致
C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的

【答案】 C
30、（2013年真题）下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）。
A.因混凝土养护引起的停工时间
B.偶然停工（停水、停电）增加的时间
C.产品质量不合格返工的工作时间
D.准备施工工具花费的时间

【答案】 D
31、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元。某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（ ）元。
A.50
B.65
C.100
D.150

【答案】 C
32、发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 （），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。
A.50％
B.60％
C.70％
D.80％

【答案】 B
33、根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是()。
A.发包人要求承包人提前竣工
B.发包人要求向承包人提前交付工程设备
C.承包人遇到不利物质条件
D.承包人遇到异常恶劣的气候条件

【答案】 C
34、招标人应当自收到评标报告之日起（ ）日内公示中标候选人。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 C
35、下列不属于进度款支付申请的内容的是（）。
A.累计已完成的合同价款
B.本周期已完成的计日工价款
C.累计已实际支付的合同价款
D.本周期计划完成的合同价款

【答案】 D
36、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖(240mmX115mmX53mm)，灰缝厚度为10mm， 砖损耗率为2%,砂奖损耗率为1%,则砂浆消耗量为（ ）m3。
A. 0.062
B. 0. 081
C. 0.205
D. 0. 228

【答案】 D
37、施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的()。
A.环境保护
B.文明施工
C.安全施工
D.临时设施

【答案】 B
38、（2016年真题）竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（　）。
A.产权属于本单位的城市绿化
B.不能形成资产的城市绿化
C.产权属于本单位的专用道路
D.产权不属于本单位的专用道路

【答案】 D
39、下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。
A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等
B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整
C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额
D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物

【答案】 C
40、在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是()。
A.对没有市场价格的产出物的正面效果、已支付意愿原则计算其影子价格
B.对没有市场价格的产出物的负面效果、已受偿意愿原则计算其影子价格
C.提出财务现金流量表中的通货膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量
D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益费用流量

【答案】 D
41、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（ ）。
A.工程变更索赔
B.工程延误索赔
C.不可预见的不利条件索赔
D.合同终止的索赔

【答案】 C
42、（2018年真题）关于施工招标文件的疑问和澄清，下列说法正确的是（）。
A.投标人可以口头方式提出疑问
B.投标人不得在投标截止前的15天内提出疑问
C.投标人收到澄清后的确认时间应按绝对时间设置
D.招标文件的书面澄清应发给所有投标人

【答案】 D
43、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（ ）。
A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔
B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔
C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止
D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止

【答案】 D
44、工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括()。
A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式
B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置
C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料
D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案

【答案】 A
45、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法准确的是（）。
A.理论计算法适用于确定材料净用量
B.必须消耗的材料量是指材料的净用量
C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料
D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量

【答案】 A
46、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（　）。
A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日
B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑
C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整
D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整

【答案】 B
47、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），当实际増加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。
A.综合单价调高，措施项目费调增
B.综合单价调高，措施项目费调减
C.综合单价调低，措施项目费调增
D.综合单价调低，措施项目费调减

【答案】 C
48、下列费用中，属于生产准备费的是（ ）。
A.专利技术使用费
B.生产职工培训费
C.市政公用设施费
D.工程保险费

【答案】 B
49、下列关于复核工程量工作的表述，正确的是（ ）。
A.能准确地确定订货及采购物资的数量
B.复核的目的是修改工程量清单
C.复核中发现的错误是否向招标人提出修改意见取决于招标文件的要求
D.复核工程量是承包人必须完成的工作义务

【答案】 A
50、若完成 1m3墙体砌筑工作的基本工时为 0.5 工日，辅助工作时间占工序作业时间的 4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的 6%、3%和 12%，该工程时间定额为（ ）工日/m3。
A.0.581
B.0.608
C.0.629
D.0.659

【答案】 D
51、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定．下列关于措施项目费用的说法中正确的是（　　）。
A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用
B.施工排水、降水费有排水和降水两个独立的费用项目组成
C.当单层建筑物檐口高度超过15m时.可计算超高施工增加费
D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用

【答案】 A
52、下列有关联合体投标的说法，错误的是（ ）。
A.联合体投标的，可以联合体各方的名义提交投标保证金
B.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
C.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标
D.联合体各方应签订联合体协议书，指定牵头人

【答案】 B
53、某地 2014 年拟建年产 40 万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目， 年产量为 10 万吨，建设投资为 8000 万元。若生产能力指数为 0.9，综合调整系数为 1.1，则该拟建项目的建设投资是（）万元。
A.30643
B.32586
C.31546
D.39666

【答案】 A
54、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是()。
A.待冲基建支出
B.应付款
C.预付及应收款
D.未交款

【答案】 C
55、关于工程总承包投标文件的编制，下列说法错误的是（ ）。
A.工程总承包投标文件投标有效期一般为120 天
B.费率分析是带给总承包商的价值增值部分
C.标高金由管理费.利润和风险费组成
D.计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法

【答案】 B
56、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（ ）。
A.发包方
B.承包方
C.监理方
D.设计方

【答案】 D
57、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（　）
A.职工退职金
B.冬季取暖补贴
C.夏季防暑降温费用
D.防暑降温饮料费用

【答案】 D
58、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。
A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用
B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰
C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费
D.应少占耕地，降低土地补偿费用

【答案】 D
59、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（　）。
A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本
B.生产前费用属于直接建设成本
C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出
D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的

【答案】 C
60、关于世界银行采用“两个信封制度”招标，下列说法中错误的是()
A.两个信封制度，即要求投标书的技术性部分和报价分别装入两个密封信封
B.第一次开标会时先开启技术性标书的信封
C.技术上不符合要求的标书，第二个信封仍应开启
D.如果采购合同简单，两个信封也可能在一次会议上先后开启

【答案】 C
61、在建设项目总投资中，为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用是（ ）。
A.工程造价
B.建设项目总投资
C.建设投资
D.工程费用

【答案】 C
62、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（ ）。
A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长
B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿
C.如果初始延误者是承包人原因， 则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿
D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任

【答案】 B
63、（2016年真题）关于工程定额，下列说法正确的是（）。
A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额
B.企业定额是企业内部使用的预算定额
C.补充定额只能在指定范围内使用
D.地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制

【答案】 C
64、在居住小区设计方案评价中，影响居住面积密度的主要因素是房屋的（ ）。
A.层数
B.层高
C.间距
D.排列方式

【答案】 A
65、为保证工程项目顺利实施，避免在难以预料的情况下造成投资不足而预先安排的费用是（ ）。
A.流动资金
B.建设期利息
C.预备费
D.其他资产费用

【答案】 C
66、某建设项目建安工程费为 1600 万元，设备购置费 400 万元，工程建设其他费 300 万元。已知基本预备费费率为 5%，项目建设前期年限为 0.5 年，建设期为 2 年，每年完成投资的 50%，年涨价率为 7%，则该项目的预备费为（ ）万元。
A.273.11
B.271.18
C.346.39
D.374.49

【答案】 D
67、下列（ ）不属于建设单位管理费。
A.工作人员工资
B.业务招待费
C.劳动保护费
D.工程监理费

【答案】 D
68、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。
A.359.62
B.525.00
C.543.22
D.719.23

【答案】 C
69、确定材料定额消耗量的基本方法中，（ ）用于编制材料净用量定额。
A.观测法
B.实验室试验法
C.现场技术测定法
D.现场统计法

【答案】 B
70、建筑安装工程概算指标所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（ )。
A.分项工程
B.结构构件
C.扩大结构构件
D.整个建筑物或构筑物

【答案】 D
71、住宅设计中的四居室比三居室的工程造价一般会降低（ ）。
A.2.0％
B.2.5％
C.3.0％
D.3.5％

【答案】 D
72、采用工程量清单计价方式招标时，对工程量清单的完整性和准确性负责的是（ ）。
A.发布招标文件的招标人
B.编制清单的工程造价咨询人
C.编制招标文件的招标代理人
D.确定中标的投标人

【答案】 A
73、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。
A.150m3/台班
B.0.67台班/100m3
C.200m3/台班
D.0.50台班/100m3

【答案】 A
74、下列关于概算定额与预算定额的表述，正确的是（　）。
A.预算定额的编制较概算定额简化一些
B.表达的主要方式及基本使用方法不同
C.项目划分和综合扩大程度相当
D.均包括人工.材料和机具台班使用量定额

【答案】 D
75、下列关于承揽国际工程投标报价的说法，正确的是（　）。
A.国际上没有统一的概预算定额，报价完全由投标人根据统一的取费标准.招标文件.技术规范等确定
B.国外雇佣工人人工工日单价包括基本工资.税金保险费等，但不包括工人上下班交通费
C.国外承包工程中的材料.设备的来源渠道有2 种，即当地采购和国内采购
D.除去租赁机械，在国外承包工程，承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械

【答案】 D
76、在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（　）
A.暂定数量
B.暂估金额
C.暂估单价
D.暂估合价

【答案】 C
77、某进口设备的到岸价为100万元，银行财务费0.5万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（ ）万元。
A.139.0
B.142.4
C.142.7
D.143.2

【答案】 B
78、（2017年真题）概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。
A.项目划分
B.主要工程内容
C.主要表达方式
D.基本使用方法

【答案】 A
79、某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费为10万美元，运输保险费率为0.5%，银行财务费率为0.3%，外贸手续费率为1.5%，关税税率20%，增值税率13%，无消费税，则该设备的关税为（　）万元人民币（外汇汇率：1美元＝6.30元人民币）。
A.126.00
B.138.60
C.139.30
D.141.76

【答案】 C
80、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。
A.当事人起诉之日
B.法院做出判决之日
C.仲裁机构做出裁决之日
D.欠款义务产生之日

【答案】 A
81、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。
A.合同中任何工程量的变化都构成变更
B.合同中任何工作的删减都构成变更
C.不论何种变更都必须由工程师发出指令
D.承包人在任何情况下都不应对永久工程做出更改

【答案】 C
82、在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）。
A.建设成本上升费用
B.未明确项目准备金
C.业主的行政性费用
D.其他当地费用

【答案】 B
83、根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），下列关于价款调整的说法，正确的是（ ）。
A.采用暂估价（A）条款，签约合同价中包括暂估价的，按合同约定进行支付，不予调整价差
B.计日工由承包人汇总后，列入进度付款申请单，由监理人复核后列入进度付款
C.采用价格指数调整价格差额的方法主要适用于投标函附录约定了价格指数和权重的情形
D.变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人确定最终的权重比例

【答案】 C
84、大中型和限额以上建设项目及技术改造项目，工程整体验收的组织单位可以是()。
A.监理单位
B.业主单位
C.使用单位
D.国家发改委

【答案】 D
85、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到的补偿是（）。
A.不能获得补偿
B.工期延长，但很难得到费用补偿
C.工期延长及费用补偿
D.工期延长、费用补偿及利润补偿

【答案】 B
86、（2013年真题）关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。
A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问
B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源
C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间
D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间

【答案】 B
87、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费的是（）
A.幵办费
B.非专利技术使用费
C.土地使用权取得费
D.生产准备费

【答案】 C
88、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（ ）万元。
A.4250
B.4430
C.4550
D.5050

【答案】 C
89、某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元、 1000万元、800万元，贷款年利率为8%，期内只计息不支付，建设期第3年应计利息为 ( )万元
A. 368.26
B. 192.0
C. 201. 86
D. 205.06

【答案】 D
90、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（ ）。
A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标
B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定
C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级
D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金

【答案】 D
91、关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（ ）。
A.层数增加，单位造价降低
B.层高增加，单位造价降低
C.建筑物周长系数越低，造价越低
D.宽度增加，单位造价上升

【答案】 C
92、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中,可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（ ）。
A.施工中发现文物、古迹
B.发包人延迟提供建筑材料
C.承包人提前竣工
D.因不可抗力造成工期延误

【答案】 B
93、（2019年真题）某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（ ）元。
A.87400
B.88900
C.89125
D.89300

【答案】 C
94、下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（ ）。
A.科技三项费用开支的项目
B.为项目提供设计参数所进行的试验费
C.为项目验证设计参数所进行的试验费
D.按设计规定在建设过程中必须进行的试验、验证所需费用

【答案】 A
95、在施工过程中对已建成的建筑物进行必要的保护措施是属于（ ）。
A.安全文明施工费
B.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费
C.已完工程及设备保护费
D.夜间施工增加费

【答案】 B
96、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（　）台班。
A.8.0
B.10.0
C.12.0
D.12.5

【答案】 C
97、在项目建议书阶段，投资估算精度要求较低，条件允许时才可采用的估算方法是（）。
A.生产能力估算法
B.生产能力指数法
C.系数估算法
D.指标估算法

【答案】 D
98、关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（ ）
A.由工程费用和建设期利息估算构成
B.由工程费用、预备费和建设期利息估算构成
C.由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成
D.由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成

【答案】 D
99、下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（ ）。
A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费
B.在生产期支付的商标权费
C.国内设计资料费
D.建设期内为取得专利，专有技术所支付的费用

【答案】 D
100、技术方案选择的基本原则中，评定技术方案最基本的标准是（ ）。
A.经济合理
B.先进适用
C.安全可靠
D.规模经济

【答案】 B
101、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。
A.359.62
B.525.00
C.543.22
D.719.23

【答案】 C
102、根据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013），下列关于计日工的说法中正确的是（ ）。
A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价　　
B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行
C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润
D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付

【答案】 C
103、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50 s，机械利用系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（ ）m3/台班。
A.29.79
B.32.60
C.36.00
D.39.27

【答案】 C
104、由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指()。
A.分段验收
B.中间验收
C.交工验收
D.竣工验收

【答案】 C
105、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()
A.更准确、完善，但观察技术较复杂
B.更简单、完善，但观察结果准确度较差
C.更准确、简单，但观察结果不太完善
D.更准确、完善，且观察技术较简单

【答案】 A
106、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法准确的是（）。
A.理论计算法适用于确定材料净用量
B.必须消耗的材料量是指材料的净用量
C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料
D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量

【答案】 A
107、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（　　）。
A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保
B.履约保证金不得超过中标合同金额的5％
C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保
D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人

【答案】 D
108、某运输设备预算价格38 万元，年工作台班220 台班，折旧年限8 年，寿命期修理2 次，一次检修费为3 万元，维护费系数K=3，该机械台班维护费为（　）元/台班。
A.103.69
B.102.27
C.98.36
D.124.48

【答案】 B
109、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（　）。
A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用
B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算
C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定
D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用

【答案】 C
110、“投标保证金应当从投标人基本账户转出”的规定适合于下列何种情况（ ）。
A.境外投标单位以现金形式提交的投标保证金
B.境内投标单位以支票形式提交的投标保证金
C.境内投标单位以银行保函形式提交的投标保证金
D.境内投标单位以银行汇票形式提交的投标保证金

【答案】 B
111、在对工