资源描述
2025年监理工程师之合同管理每日一练试卷B卷含答案
单选题(共600题)
1、简明施工合同是对标准施工合同简化的文本,下列标题中属于简明施工合同通用条款的是( )。
A.材料和工程设备
B.临时设施
C.施工控制网
D.交通运输
【答案】 C
2、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人负责提供的材料和工程设备经验收后,接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.发包人和材料设备供应商
【答案】 B
3、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度,要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》,承包商对此指示( )。
A.可以拒绝执行
B.应当执行,但可获得费用补偿
C.应当执行,但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行,不能获得补偿
【答案】 D
4、施工合同履行过程中,承包人按工程师的指示完成了变更工作,但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法,正确的是()
A.视为不需要补偿
B.工程师应主动确定变更价款予以补偿
C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款
D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款
【答案】 A
5、工程设计招标与工程材料供应招标,在程序上的特点是( )。
A.招标文件的内容不同
B.对投标书的编制要求相同
C.开标形式相同
D.评标原则相同
【答案】 A
6、投标书中出现下列( )情形的,评标委员会按预定方法换算成相应价格值,在投标报价上进行扣减形成评标价。
A.交货期晚于招标文件规定的交货时间
B.可以减少招标文件说明的预付款金额
C.投标材料性能高于标准
D.交货期早于招标文件规定的交货时间
【答案】 B
7、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。
A.容易获得最优设计方案
B.发包人便于控制实施过程
C.合同责任明确
D.承包人承担的风险小
【答案】 C
8、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位,于2013年5月1日发出中标通知书,双方最迟应该在( )签订书面合同。
A.2013年5月15日
B.2013年5月16日
C.2013年5月30日
D.2013年6月30日
【答案】 C
9、某工程在缺陷责任期内,因施工质量问题出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确
【答案】 B
10、关于承担违约责任的说法,正确的是()
A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任
B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时,应当向合同对方承担违约责任
C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时,应当由第三方向合同对方承担违约责任
D.因不可抗力造成的违约,也应当承担违约责任
【答案】 B
11、设计施工总承包合同模式下,关于“开始工作通知”说法正确的是()。
A.表明从发出该通知时间开始工作
B.与“开工通知”的说法相同
C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期
D.该通知是由发包人发出的
【答案】 C
12、有关轻质条板隔墙的以下构造要求中哪一条有误?( )
A.60mm厚条板不得单独用作隔墙
B.用作分户墙的单层条板隔墙至少120mm厚
C.120mm厚条板隔墙接板安装高度不能大于2.6m
D.条板隔墙安装长度超过6m时应加强防裂措施
【答案】 C
13、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标,下列说法正确的是()。
A.为了避免供货与安装的工作范围和职责划分不清,应当采用设备和安装合并招标
B.可以按照设备和安装工程所占的数量比例来确定具体招标类型
C.应当由承包商负责采购招标
D.供货方可以自己生产设备,也可以通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套
【答案】 D
14、按照FIDIC《施工合同条件》规定,承包商施工期的截止时间为()
A.颁发工程接收证书日
B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日
D.协议书中约定的竣工日
【答案】 B
15、根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是( )。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
【答案】 C
16、()应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求监理人也进行此项保险。
A.政府部门
B.承包人
C.分包人
D.发包人
【答案】 D
17、下列情况中,投标保证金予以退还的是( )。
A.投标人在投标有效期内撤销投标文件
B.按照招标文件要求提交投标保证金,未中标的投标人
C.中标人在收到中标通知书后,无正当理由不与招标人订立合同
D.在签订合同时向招标人提出附加条件
【答案】 B
18、在设计施工总承包合同中,承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是( )。
A.由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担
B.由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需费用由承包人承担
C.如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效
D.由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由承包人承担
【答案】 D
19、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列工程师对承包商索赔的处理决定中,不正确的是()。
A.通过变更删减部分承包工作内容的,给予费用补偿并相应缩短合同工期
B.完成变更指令增加的施工项目,给予费用补偿并顺延合同工期
C.因不可预见的外界条件对施工的干扰,给予费用补偿并顺延合同工期
D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停,费用不予补偿但顺延合同工期
【答案】 A
20、 关于委托代理关系的说法,正确的是( )。
A.授权范围不明确时,代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的
B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担
C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时,依旧由代理人承担民事责任
D.在授权范围内,招标代理机构从事的代理行为,其法律责任由招标代理机构承担
【答案】 B
21、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应商
D.质量监管部门
【答案】 B
22、根据《标准施工合同》,对于未达到必须招标规模或标准的项目,可由监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
A.临时设施
B.建筑材料
C.工程设备
D.专业工程施工
【答案】 D
23、下列关于组织踏勘现场的说法不正确的是( )。
A.由招标人按招标文件规定的时间、地点组织
B.投标人参加踏勘现场发生的费用由招标人承担
C.部分投标人未按时参加,不影响踏勘现场的正常进行
D.招标人不对投标人根据其在踏勘现场中介绍的情况作出的判断和决策负责
【答案】 B
24、依据《物权法》的规定,同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押物所得的价款按照( )的规定清偿。
A.抵押合同已公证生效的,按抵押物登记的先后顺序清偿
B.抵押合同自签订之日起生效的,抵押物登记的,按照合同生效的先后顺序清偿
C.抵押合同已登记生效的,并且抵押物登记顺序相同的,按照债权比例清偿
D.抵押物未登记的先于已登记的受偿
【答案】 C
25、建设工程合同应当采用书面形式,是( )的体现。
A.合同标的的特殊性
B.合同履行期限的长期性
C.计划和程序的严格性
D.合同形式的特殊要求
【答案】 D
26、某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是( )。
A.大雨造成现场档案资料毁损
B.雷电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分工程拆除重建
D.施工机械过度磨损需要停工检修
【答案】 B
27、膨胀蛭石的最高使用温度是( )。
A.600~700℃
B.800~900℃
C.1000~1100℃
D.1200~1300℃
【答案】 C
28、在监理合同履行期间,监理人可行使的权力包括()
A.对设计、施工承包单位的选定权
B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权
C.对工程设计变更的审批权
D.对工程规模、规划设计等要求的认定权
【答案】 B
29、根据标准施工合同通用条款的规定,下列事件中,承包商索赔可获得利润补偿的有( )。
A.不利的物质条件
B.发包人提供的材料和工程设备提前交货
C.异常恶劣的气候条件
D.基准资料的错误
【答案】 D
30、某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月,因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月,工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中,正确的是()。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任
【答案】 B
31、根据《标准施工招标文件》,施工评标办法应在( )中明确规定。
A.招标文件
B.招标公告
C.资格预审文件
D.资格预审公告
【答案】 A
32、担保合同是被担保合同的从合同,被担保合同是主合同,( )。
A.主合同有效,从合同可能有效
B.主合同有效,但从合同无效
C.主合同无效,但从合同有效
D.主合同无效,从合同也无效
【答案】 D
33、下列关于学龄前儿童三餐二点制的叙述,正确的是( )。
A.午后点心应该高能量,以应对下午的活动
B.早餐、早点应该占一日能量和营养素的30%
C.晚餐占一日能量和营养素的30%
D.午餐加午后点心占一日能量和营养素的40%
E.晚餐应清淡,以避免影响睡眠
【答案】 B
34、某固态食品中,其糖含量满足( )g/100 g,则可声称该食品“低糖”。
A.≤10
B.≤5
C.≤3
D.≤1
【答案】 B
35、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间()前,以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起( )内作出答复;作出答复前将暂停招标投标活动。
A.14日,7日
B.10日,5日
C.10日,3日
D.14日,5日
【答案】 C
36、(2014年真题)施工项目经理是施工企业的代理人,这种代理属于( )。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.职务代理
【答案】 B
37、根据标准施工合同通用条款的规定,不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担,下列有关说法正确的是()。
A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担
B.停工损失由发包人承担
C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担
D.不能按期竣工的,承包人不需支付逾期竣工违约金
【答案】 D
38、(2018年真题)根据《标准施工合同》通用条款,建筑工程一切险应由( )负责投保,并承担保险费用。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.监理人
【答案】 B
39、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人的施工安全责任是( )。
A.执行监理人编制的施工安全措施计划
B.要求发包人提供劳动保护用具
C.制定安全操作规程
D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任
【答案】 C
40、《标准资格预审文件》组成文件中,适用于公开招标,具有代替招标公告功能的文件是( )。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格审查方法和办法
D.资格预审申请文件
【答案】 A
41、如果当地的食物供应以大米、面粉为主,为了提高食物的蛋白质生物价,应在配餐中注意补充( )。
A.赤小豆
B.大豆
C.芝麻
D.玉米
【答案】 B
42、在建设工程设计合同中,合同价格与支付说法正确的是( )。
A.设计费用实行发包人签证制度
B.发包人应在收到定金或预付款支付申请后14 天内,将定金或预付款支付给设计人
C.发包人应在收到中期支付申请后的14 天内,将应付款项支付给设计人
D.发包人应在收到费用结算申请后的21 天内,将应付款项支付给设计人
【答案】 A
43、设计施工总承包合同中,监理人获得发包人同意后应提前( )向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起( )天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整要求。
A.7天,90天
B.7天,30天
C.14天,90天
D.14天,30天
【答案】 A
44、《招标投标法》规定,招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()日。
A.7
B.10
C.14
D.20
【答案】 D
45、基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为( )。
A.法定代理
B.指定代理
C.转代理
D.委托代理
【答案】 D
46、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为( )。
A.有效合同
B.无效合同
C.可变更合同
D.效力待定合同
【答案】 B
47、某施工项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,评标排名前 2 位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为 5000 万元,评标价为 4990 万元。乙的投标报价为 5030 万元,评标价位 4980 万元,则中标人和中标价格分别为()。
A.甲,5000万元
B.甲,4990万元
C.乙,5030万元
D.乙,4980万元
【答案】 C
48、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险期间的说法中,正确的是()。
A.按照被保险人人数计收保险费的,自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起
B.按照工程总造价计收保险费的,自施工工程项目被批准正式开工,并且投保人已交付保险费的当日零时起
C.按照被保险人人数计收保险费的,至约定的终止日的24时止
D.按照工程总造价计收保险费的,至施工合同规定的工程竣工的次日止
【答案】 C
49、根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是( )。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函
【答案】 D
50、()是NEC系列合同编制的重要基础,具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点,得到广泛应用。
A.工程施工合同
B.工程施工分包合同
C.专业服务合同
D.裁决人合同
【答案】 A
51、某施工合同约定设备由承包人负责采购,因设备制造原因试车达不到验收要求,则应由()。
A.承包人承担相关费用,工期不予顺延
B.承包人承担相关费用,工期相应顺延
C.设备制造商承担相应费用,工期不予顺延
D.设备制造商承担相应费用,工期相应顺延
【答案】 A
52、对投标人就招标文件提出的问题,招标人的正确处理方式有()。
A.澄清发送给每一位投标人,同时说明问题的来源
B.召开投标预备会,并在会后将澄清发给每一位投标人
C.对于规定时间后提出的澄清请求,招标人仍应回复
D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的,延长投标截止日期
【答案】 B
53、建设工程材料设备采购合同,是出卖人转移建设工程材料设备的( )于买受人,买受人支付价款的合同。
A.使用权
B.销售权
C.购买权
D.所有权
【答案】 D
54、担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为()。
A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务
B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务
C.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
【答案】 C
55、 FIDIC系列合同中,称为“绿皮书”的是()
A.《施工合同条件》
B.《简明合同格式》
C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》
D.《设计—建造与交钥匙工程合同条件》
【答案】 B
56、关于违约金的说法,正确的是()
A.约定违约金必须明确具体的数额
B.约定的违约金低于违约造成的损失,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金低于违约造成的损失,当事人可以要求违约方另行赔偿
D.只要约定的违约金高于违约造成损失的,当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少
【答案】 B
57、根据《标准施工合同》,承包人向监理人递交索赔意向书的时效是( )天。
A.7
B.14
C.28
D.30
【答案】 C
58、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工,还需经( )人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A.3
B.5
C.7
D.9
【答案】 B
59、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,缺陷责任期满(包括延长的期限终止)后14天内,应当向承包人出具缺陷任期终止证书,该证书应( )。
A.发包人出具经监理人审核
B.监理人出具经发包人签认
C.发包人和监理人共同签认
D.监理人签认
【答案】 B
60、根据FIDIC《施工合同条件》,工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的,工程师有权选择处理方法。下列处理方法中,错误的是()。
A.指示承包商修复缺陷后再进行检验
B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书
C.建议业主解除施工合同
D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限
【答案】 D
61、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失,由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和发包人共同
【答案】 B
62、根据《标准施工招标文件》,由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,后果是( )。
A.否决其投标
B.优先中标
C.重新报价
D.直接中标
【答案】 A
63、当事人订立合同,要经过要约、承诺。下列文件中,构成合同要约的是()。
A.招标公告
B.投标文件
C.宣传广告
D.招股说明书
【答案】 B
64、设计施工总承包合同通用条款规定,除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外,应以( )作为支付的依据。
A.实际完成的工作量
B.固定单价
C.可调单价
D.可调总价
【答案】 A
65、根据《标准施工招标文件》,投标预备会应在投标截止时间( )日前召开。
A.5
B.7
C.10
D.15
【答案】 D
66、建筑工程一切险的被保险人则范围较宽,所有在工程进行期间,对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方),均可作为被保险人。以下属于被保险人的是()。
A.审批人
B.建设行政主管部门
C.技术顾问
D.材料商
【答案】 C
67、合同法律关系的要素包括()。
A.主体.客体.对象
B.主体.内容.对象
C.主体.客体.内容
D.客体.内容.对象
【答案】 C
68、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定,由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时,设备使用的补偿金额计算方法是()。
A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间
B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率
C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费
D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费
【答案】 C
69、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验,说法正确的是()。
A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验
B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用
C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致,则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形,由卖方负责
D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认,但卖方此后仍承担质量保证责任
【答案】 C
70、(2021年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,承包人文件中最主要的文件是( )。
A.设计文件
B.施工组织设计
C.价格清单
D.承包人建议书
【答案】 A
71、《简明标准施工招标文件》共分( )章。
A.六
B.七
C.八
D.九
【答案】 C
72、( )是指在市场经济条件下进行工程勘察设计服务采购时采用的一种交易方式。
A.勘察设计服务合同
B.工程勘察设计招标
C.工程勘察设计
D.工程勘探设计招标
【答案】 B
73、某桥梁工程施工,中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基,承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元,为此提出了索赔,工程师审查索赔发现,桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件,承包商的施工成本节约了3万元,岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好;节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》,工程师应批准的索赔金额为()万元。
A.20
B.17
C.16
D.13
【答案】 D
74、设备采购的评标时,关境内制造的产品,如有不同的价格条件,以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整,下列计算式应采用()。
A.出厂价(含增值税)+消费税(如适用)+运输.保险费+其他相关费用
B.销售价(含进口环节税.销售环节增值税)+运输.保险费+其他相关费用
C.CIF价+进口环节税+消费税(如适用)+关境内运输.保险费+其他相关费用
D.出厂价(含增值税)+消费税(如适用)+关境外运输.保险费+其他相关费用
【答案】 A
75、下列氨基酸属于必需氨基酸的是( )。
A.天门冬氨酸
B.亮氨酸
C.组氨酸
D.苯丙氨酸
E.缬氨酸
【答案】 B
76、关于抵押物的说法,正确的是()。
A.不能是第三人提供的财产
B.只能是债务人提供的财产
C.必须转移占有
D.不必转移占有
【答案】 D
77、资格审查委员会在进行初步审查时,对申请人提交的资格预审文件的审查内容不包括( )
A.提供资料的有效性
B.新承接的项目情况表,应付中标通知书和合同协议书复印件
C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外,还应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料
D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求
【答案】 D
78、ECC 共同预警的最重要的机制是()
A.早期警告
B.补偿事件
C.激励事件
D.协调沟通
【答案】 A
79、建设工程招投标程序中,投标保证金可以不予退还的情形是()。
A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标
B.投标人在投标截止日前撤回其投标
C.投标保证金的有效期短于投标有效期
D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金
【答案】 A
80、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险责任期限的说法中,正确的有( )。
A.工程提前竣工,保险责任仍至保险单约定的时间止
B.工程延误竣工,保险责任仍至保险单约定的时间止
C.工程因故停工,保险单约定的责任期限应当顺延
D.工程停工期间,保险人继续承担保险责任
【答案】 C
81、按照FIDIC《施工合同条件》规定,在()后,业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单
【答案】 B
82、根据《英国工程施工合同文本》(ECC),如果采用固定价格承包,则应该选择( )。
A.带有分项工程表的标价合同
B.带有工程量清单的标价合同
C.带有分项工程表的目标合同
D.带有工程量清单的目标合同
【答案】 A
83、关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是( )。【相关知识点新教材已删除】
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
【答案】 B
84、某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价、单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
【答案】 B
85、按照施工合同示范文本规定,“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.技术文件
【答案】 C
86、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是( )。
A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求
B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书
C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书
D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求
【答案】 B
87、根据《招标投标法》的规定,招标过程中发生下列情况的,招标人可以据此没收投标保证金的是()。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标人购买招标文件后不递交投标文件
C.投标文件中附有招标人不能接受的条件
D.投标截止日期后要求撤回投标文件
【答案】 D
88、(2014年真题)中标人在签订施工合同前,应履行的担保义务是( )。
A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保
C.书面同意从工程款中扣留履约保证金
D.按招标文件规定提交工程款支付担保
【答案】 B
89、依据FIDIC《施工合同条件》的规定,关于永久工程计量表述正确的是( )。
A.应按工程量表中规定的方法计量
B.若工程量表中无规定,则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定
C.每项工程应以实际完成的净值计算,不考虑膨胀、收缩或浪费
D.当地有惯例的,依照当地惯例计量
【答案】 C
90、维生素C负荷实验是在受试者口服维生素C后收集( )h内的尿做测定。
A.5
B.4
C.3
D.2
【答案】 B
91、(2019年真题)在施工招标程序中,发售招标文件后的下一个工作阶段是( )。
A.踏勘现场
B.召开投标预备会
C.组建评标委员会
D.递交投标文件
【答案】 A
92、工程总承包合同履行管理中,关于工程设计管理的说法,正确的是( )。
A.承包人完成设计工作所遵守的规定,应采用发包人要求和承包人建议书
B.设计的实际进度滞后时,承包人需提交减少投入资源并加快进度的计划
C.承包人应根据监理人的书面说明,对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查,审查期限重新起算
D.发包人在设计文件审查同意后10天内,向政府有关部门报送
【答案】 C
93、我国居民的膳食结构属于( )。
A.动植物食物平衡的膳食结构
B.以植物性食物为主的膳食结构
C.以动物性食物为主的膳食结构
D.地中海膳食结构
【答案】 B
94、适用于零星采购、应急采购,或只能从一家供应厂商获得的采购方式是( )。
A.询价选择供货商
B.直接向供货商订购
C.招标选择供货商
D.询价与招标相结合
【答案】 B
95、某施工企业从银行借款1000万元,以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷,除本金外,施 工企业还欠银行利息200万元,违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖,得款2000万元。银行诉讼及申请 拍卖费用50万元,则拍卖得款的分配应为( )。
A.全都归银行所有
B.返还施工企业550万元
C.返还施工企业600万元
D.返还施工企业750万元
【答案】 B
96、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定,监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见,则( )。
A.视为已获批准,监理人此后无权拒绝该项工作
B.视为已获批准,监理人此后仍有权拒绝该项工作
C.视为未获批准,但监理人此后无权拒绝该项工作
D.视为未获批准,监理人此后有权拒绝该项工作
【答案】 B
97、关于具有建筑装饰专业甲级设计资质的单位可以承接的设计项目,说法不正确的是( )。
A.也可以由具有建设工程设计综合资质的单位承接
B.也可以由具有建筑行业甲级设计资质的单位承接
C.也可以由具有建筑行业乙级设计资质的单位承接
D.包括建筑装饰专业范围内甲级专项工程设计项目
【答案】 C
98、(2017年真题)关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是( )。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判
B.代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定
C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项,法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担
【答案】 B
99、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试,说法正确的是()。
A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买卖双方共同承担
B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料
C.卖方可以按约定负责合同设备的安装.调试工作,也可以只负责提供技术服务
D.如卖方负责对安装.调试提供技术服务,则仍应对安装.调试不成功承担责任
【答案】 C
100、关于膳食纤维的叙述错误的一条是( )。
A.来自蔬菜、水果
B.有利于排便
C.能被人体消化酶所水解
D.减轻毒物对机体的损害作用
【答案】 C
101、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,工程变更分为设计变更和其他变更,下列事项中,属于其他变更的是()
A.改变工程的标高和基线
B.增加合同中约定的工程量
C.提高合同中约定的质量标准
D.改变施工作业的顺序和时间
【答案】 C
102、根据《标准施工合同》,判定是提前竣工还是延误竣工属于( )时间期限。
A.合同工期
B.缺陷责任期
C.质保期
D.施工期
【答案】 D
103、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的( )。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
【答案】 B
104、根据FIDIC施工合同条件,在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分,该部分视为自( )起已被业主接收。
A.开始使用之日前28天
B.开始使用之日
C.计划颁发接收证书之日
D.实际颁发接收证书之日
【答案】 B
105、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见,如果分歧较大,再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在( )后的42天内,将索赔处理结果答复承包人。
A.不批准承包人的索赔要求
B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料
C.将该事件确认为承包人责任
D.认定索赔不成立
【答案】 B
106、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为 5000 万元,投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠 150 万元。若评标时不考虑其他因素,则评标价和合同价应分别为()。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元
【答案】 A
107、设计施工总承包合同未用开工通知是由于( )收到开始工作通知后首先开始设计工作。
A.工程师
B.承包人
C.分包人
D.监理人
【答案】 B
108、设计工作的总包人和分包人,就分包的设计项目向招标人承担( )。
A.共同责任
B.按份责任
C.平均责任
D.连带责任
【答案】 D
109、依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知,,文件中,可以()
A.要求投标人必须组成联合体投标
B.要求严格的专业资质等级
C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.对本行业外的投标人提出特别要求
【答案】 B
110、根据NEC《工程施工合同》,当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告,则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是( )。
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求
【答案】 A
111、下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是( )。
A.提供的基准资料错误
B.异常恶劣的气候条件
C.发包人原因造成质量不合格
D.发包人违约解除合同
【答案】 B
112、建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定,也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点,则交货地点应为()
A.供货人订立合同时的营业地
B.合同订立地
C.采购人订立合同时的营业地
D.工程项目所在地
【答案】 A
113、下列勘察要求说法错误的是( )
A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和
展开阅读全文