2019-2025年监理工程师之合同管理能力检测试卷B卷附答案.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理能力检测试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（　　）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（　　）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。
A.14日，7日
B.10日，5日
C.10日，3日
D.14日，5日

【答案】 C
2、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（ ）。
A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定

【答案】 B
3、《标准设计施工总承包招标文件》适用于( )。
A.工期不超过12个月的小型项目
B.技术相对简单的小型项目
C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目
D.设计施工一体化总承包招标

【答案】 D
4、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()
A.评标的工作量大
B.选择中标人的范围广
C.评标时间长
D.招标费用高

【答案】 B
5、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（　）。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保
B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意
C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保
D.发包人应当为承包人的施工设备投保

【答案】 B
6、在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，( )应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。
A.责任方
B.承包人
C.发包人
D.监理人

【答案】 B
7、FIFIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是（ ）
A.适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工
B.适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包
C.适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目
D.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工

【答案】 A
8、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为()
A.承包人可自行调运到其他工地
B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地
C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地
D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地

【答案】 C
9、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
10、下列勘察要求说法错误的是（ ）
A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责
B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置
C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔
D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可

【答案】 D
11、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（　　）。
A.物
B.行为
C.智力成果
D.货币

【答案】 A
12、有排水要求的部位，其抹灰工程滴水线(槽)的构造做法，下列哪项是错误的？( )
A.滴水线(槽)应整齐顺直
B.滴水线应内高而外低
C.滴水槽的宽度不应小于6mm
D.滴水槽的深度不应小于10mm

【答案】 C
13、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（ ）。
A.根据标准文本编制招标文件和合同条件
B.组织做好合同评审工作
C.制定完善的合同管理制度和实施计划
D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏

【答案】 A
14、静态状态相当于能量消耗为（　　）kcal/kg体重/min。
A.0.06
B.0.03
C.0.02
D.0.01

【答案】 D
15、某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。
A.如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励
B.如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励
C.如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任
D.如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

【答案】 B
16、根据《标准施工合同》，合同工期为（）。
A.合同内约定的工期
B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期
C.合同基准日至竣工验收的工期
D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

【答案】 D
17、设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归（　　）享有（专用合同条款另有约定除外〉
A.发包人
B.承包人
C.总承包单位
D.设计单位

【答案】 A
18、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（　）。
A.法定代理
B.职务代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 D
19、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由( )补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同

【答案】 C
20、某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用最低评标价法评标时，其评标价为（）万元。
A.1020
B.980
C.1000
D.1010

【答案】 B
21、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

【答案】 C
22、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（　）。
A.成立
B.不成立
C.取决于被代理人是否追认
D.取决于代理人是否申请被代理人确认

【答案】 A
23、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（　　）招标。
A.设计
B.施工
C.设备采购
D.材料采购

【答案】 A
24、NEC施工合同文本有6个不同计价模式，其中选项E是指( )。
A.带有分项工程表的标价合同
B.带有工程量清单的目标合同
C.成本补偿合同
D.管理合同

【答案】 C
25、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（　　）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。
A.24小时
B.2天
C.3天
D.7天

【答案】 B
26、记账法的优点为（　　）。
A.较称重法更为精确
B.只能得到人均摄入量
C.可调查长时期的膳食摄入
D.能分析个人膳食摄入状况

【答案】 C
27、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。
A.发包人
B.承包人
C.分包商
D.材料商

【答案】 D
28、某招标项目，招标人在原定投标截止日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少应延长（　）天。
A.5
B.10
C.15
D.20

【答案】 A
29、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（　　）。
A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准
B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准
C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差
D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

【答案】 D
30、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（　）万元。
A.2
B.4
C.10
D.20

【答案】 B
31、如果食物供应以玉米、面粉为主，在配餐中添加（　　）可以提高食物的蛋白质生物价。
A.玉米
B.赤小豆
C.芝麻
D.大豆

【答案】 D
32、（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（　）。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日
B.工程施工合同中双方约定的完工日
C.工程接收证书中写明的实际竣工日
D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】 C
33、招标人在填写发售时间时应满足（　）工作日的要求。
A.不少于5 个
B.不大于5 个
C.不少于3 个
D.不大于3 个

【答案】 A
34、（2020年真题）不可用于抵押的财产是（　）。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.土地所有权
D.正在使用的交通工具

【答案】 C
35、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中不属于发包人义务的是()
A.负责青苗树木的损坏赔偿
B.拆除地上障碍物
C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备
D.提供水上勘察作业用船

【答案】 C
36、（2018年真题）关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（　）。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式

【答案】 D
37、(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（　　）共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表、监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表、监理人在施工现场

【答案】 A
38、（2020年真题）购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（　）。
A.FOB价
B.CIF价
C.EXW价
D.FCA价

【答案】 B
39、发包人在收到承包人竣工验收申请报告( )天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 D
40、下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是( )。
A.建设工程合同当事人违约
B.台风造成停工
C.地下埋藏物造成合同索赔
D.设备所在国罢工造成设备不能交付

【答案】 A
41、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】 A
42、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（　）。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

【答案】 C
43、（）是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。
A.价格清单
B.发包人要求
C.承包人建议书
D.通用合同条款

【答案】 B
44、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()
A.施工合同的发包人
B.施工会同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】 A
45、我国标准规定：弱筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（　　）。
A.≤10.0%
B.≤11.0%
C.≤12.0%
D.≤13.0%

【答案】 A
46、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。
A.容易获得最优设计方案
B.发包人便于控制实施过程
C.合同责任明确
D.承包人承担的风险小

【答案】 C
47、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（　）。
A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”
B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触
C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用
D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意

【答案】 A
48、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（ ）承担的风险。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人共同
D.由专用条款约定的一方

【答案】 B
49、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（ ）。
A.视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作
B.监理人有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正
C.承包人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除
D.承包人作出的修正经与发包人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除

【答案】 B
50、工程总承包工程，在分包工程中，发包人同意分包的工作，承包人应向（）提交分包合同副本。
A.发包人
B.监理人
C.发包人和监理人
D.发包人和分包人

【答案】 C
51、 下列关于定标的说法，正确的是 ( )
A.确定中标人的权力归评标委员会
B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人
C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人
D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】 B
52、设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以（ ）作为支付的依据。
A.实际完成的工作量
B.固定单价
C.可调单价
D.可调总价

【答案】 A
53、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 B
54、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（　）。
A.发包人必须是建设单位
B.承包人必须是法人
C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质
D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】 B
55、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（　　）可代为办理，所需费用由（　　）承担。
A.发包人，发包人
B.发包人，承包人
C.监理人，发包人
D.监理人，承包人

【答案】 B
56、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为 5000 万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠 150 万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元

【答案】 A
57、建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。
A.发出的指示视为已得到发包人代表的同意
B.在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示
C.发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力
D.在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示

【答案】 D
58、招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（　）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.2
B.5
C.10
D.15

【答案】 D
59、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。
A.20
B.17
C.16
D.13

【答案】 D
60、下列指标不属于比的是（　　）。
A.某班女生人数占全班的56.9%
B.某地性别比例是105%
C.某小区高血压的患病率是10%
D.某地2005年贫血发病率为8%
E.某班性别比例是105：100

【答案】 A
61、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（　　）的优先次序，根据其评价值高低进行排序。
A.技术、价格、商务、服务
B.技术、价格、商务、服务
C.价格、技术、服务、商务
D.价格、技术、商务、服务

【答案】 C
62、根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订之日起（　）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.30天
B.60天
C.90天
D.180天

【答案】 C
63、下列关于设计施工总承包合同的特点，说法不正确的是（ ）。
A.设计方案不一定最优
B.发包人对承包人的监督和检查力度减弱
C.可以减少设计变更
D.增加承包人的索赔

【答案】 D
64、 下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（　　）。
A.施工过程中，承包人中途毁约
B.施工过程中，承包人任意中断工程
C.施工过程中，承包人按规定施工
D.承包人破产

【答案】 C
65、 ( )是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
A.自然人
B.法人
C.法人的分支机构
D.不具备法人资格的联营体

【答案】 B
66、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（　）。
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%

【答案】 B
67、法律事实包括行为和事件，以下正确的是（　）。
A.事件包括作为和不作为两种表现形式
B.行政行为不属于法律事实中的行为
C.自然事件会引起一定的法律后果
D.难以预料的重大事件属于自然事件

【答案】 C
68、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。
A.发包人，发包人
B.发包人，承包人
C.监理人，发包人
D.监理人，承包人

【答案】 B
69、风险型CM的合同计价采用（　　）。
A.成本加酬金方式
B.固定总价方式
C.固定单价方式
D.工程量清单方式

【答案】 A
70、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。
A.买卖双方平均
B.卖方
C.买方
D.延迟到场的一方

【答案】 B
71、（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（　　）。
A.建筑材料
B.建筑设备
C.勘察设计
D.知识产权

【答案】 C
72、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.投标保证金额不足，属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题

【答案】 B
73、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。
A.该通知由发包人发出
B.应提前7 天向承包人发出该通知
C.表明从发出该通知时间开始工作
D.应自合同生效之日起90 天内发出

【答案】 B
74、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效日
D.签发最终支付证书日

【答案】 C
75、设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。
A.投标函
B.中标通知书
C.专用条款
D.承包人建议书

【答案】 B
76、九部委设计合同文本中，履约保证金如果采用银行保函，担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起（　）日后失效。
A.15
B.21
C.25
D.28

【答案】 D
77、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的竣工试验方面分为（　　）个阶段。
A.两
B.三
C.四
D.五

【答案】 B
78、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。
A.主体为合同当事人，即甲.乙
B.该借款合同法律关系的客体不属于物
C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款
D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务

【答案】 B
79、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立

【答案】 C
80、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（　）。
A.索赔意向通知
B.索赔通知
C.施工现场的记录
D.索赔依据

【答案】 B
81、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。
A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延
B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期
C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款
D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

【答案】 D
82、签订保证合同的主体是（ ）。
A.保证人与债务人
B.保证人与债权人
C.保证人、债务人与债权人
D.债权人与债务人

【答案】 B
83、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（　）。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法

【答案】 C
84、当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是( )。
A.砂石垫层
B.碎石垫层
C.灰土垫层
D.炉渣垫层

【答案】 C
85、下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（　　）。
A.提供的基准资料错误
B.异常恶劣的气候条件
C.发包人原因造成质量不合格
D.发包人违约解除合同

【答案】 B
86、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为 ()
A.工期顺延、给予经济补偿
B.工期不予顺延、给予经济补偿
C.工期顺延、不给经济补偿
D.工期不予顺延、不给经济补偿

【答案】 A
87、工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（　　）承担。
A.分包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人

【答案】 D
88、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（　）的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本

【答案】 B
89、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（　）。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书

【答案】 C
90、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（　）。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】 A
91、 一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（ ）论述正确。
A.该合同是固定总价合同
B.承包商的投标价作为目标成本
C.工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法
D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付

【答案】 C
92、采用设计施工总承包，工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()的日期。
A.承包人第一次提交竣工验收报告
B.承包人修改后再次提交竣工验收报告
C.最终验收合格
D.办理竣工验收手续

【答案】 B
93、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（　　）。
A.决定对争端双方不具有约束力
B.可以申请仲裁
C.仲裁前不必争取友好协商解决争端
D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

【答案】 B
94、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的（　）。
A.5%
B.10%
C.25%
D.30%

【答案】 C
95、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（　）前不能合理预见的风险。
A.基准日
B.在提交投标书日期
C.开标
D.递交投标保证金

【答案】 B
96、根据《标准施工合同》，关于预付款担保的说法，正确的是（）。
A.采用的是条件担保形式
B.自合同签订时生效
C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止
D.自始至终保函的金额不得变动

【答案】 C
97、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由( )承担。
A.承包人
B.发包人
C.政府部分
D.发包人和承包人

【答案】 B
98、建设工程合同管理的法律基础是（ ）。
A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任
B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任
C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任
D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任

【答案】 C
99、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.建设单位
C.分公司
D.施工企业

【答案】 D
100、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()
A.4500元/吨计算并追加违约金
B.4000元/吨计算并追加违约金
C.4500元/吨计算
D.4000元/吨计算

【答案】 C
101、(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（　　）。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函

【答案】 D
102、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为 ()
A.工期顺延、给予经济补偿
B.工期不予顺延、给予经济补偿
C.工期顺延、不给经济补偿
D.工期不予顺延、不给经济补偿

【答案】 A
103、履约保证的有效期限从（）起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15 天或14 天止。
A.提交履约保证
B.签订合同之日
C.中标之日
D.投标有效期

【答案】 A
104、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（　　）。
A.成立
B.不成立
C.取决于被代理人是否追认
D.取决于代理人是否申请被代理人确认

【答案】 A
105、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（　）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元
B.100万元
C.200万元
D.400万元

【答案】 B
106、关于投标限价的说法，正确的是（ ）。
A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额
B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度
C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格
D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】 D
107、保证合同权利和义务公平合理，不存在对合同条款的重大误解，不存在合同履行障碍。体现合同评审工作的（ ）内容。
A.合理性、可行性评审
B.合法性、合规性评审
C.合同风险评估
D.合同严密性、完整性评审

【答案】 A
108、对于设备采购合同的标记，下列说法正确的是（ ）。
A.除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以可擦除的方式标记，保证不污染设备本身
B.对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“小心，轻放”以便装卸和搬运
C.如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明“此端朝上，请勿倒置”
D.标记的内容应当根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求设定

【答案】 D
109、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（　），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（　）内 ，应向承包商颁发接收证书。
A.7天，7天
B.7天，14天
C.14天，28天
D.28天，56天

【答案】 C
110、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应()
A.单独进行工程量计量，计量结果有效
B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间
C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果
D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效

【答案】 A
111、（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（　）。
A.承包人应当是独立承包人
B.承包人的分包工作需要征得发包人同意
C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包
D.承包人的合部承包工作内容均可分包

【答案】 B
112、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（　　）。
A.发包人赔偿，延误的工期顺延
B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延
C.承包人承担，延误的工期顺延
D.承包人承担，延误的工期不予顺延

【答案】 A
113、FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（　）。
A.专业监理工程师
B.建设单位代表
C.监理员
D.施工项目技术负责人

【答案】 A
114、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（　）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（　）承担。
A.签订合同买方
B.签订合同卖方
C.交付买方
D.交付卖方

【答案】 D
115、某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（　）。
A.1800万元，1800万元
B.1800万元，1770万元
C.1830万元，1800万元
D.1830万元，1770万元

【答案】 B
116、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需写明施工组织设计评分因素和评分标准

【答案】 B
117、发包人要求承包人提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。奖励金额可为发包人实际效益的(　　)。
A.20％
B.3