2019-2025年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析

单选题（共600题）
1、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（　　）。
A.监理人应在承包人提交进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7 天内完成核查
B.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额
C.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作
D.发包人应在监理人出具进度付款证书后28 天内向承包人支付进度应付款

【答案】 B
2、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（　　）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（　　）承担。
A.承包人，承包人
B.发包人，发包人
C.承包人，发包人
D.发包人，承包人

【答案】 D
3、根据《标准设计施工总承包合同》，下列符合工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（ ）。
A.争议评审组对监理人确定的修改
B.为他人提供方便
C.发包人提供的材料、设备延误
D.异常恶劣的气候条件

【答案】 C
4、 根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是( )。
A.直接与保险人协商一致后，通知发包人
B.直接与保险人协商一致后，通知监理人
C.应事先征得发包人同意，并通知监理人
D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

【答案】 C
5、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

【答案】 C
6、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式不包括（）。
A.罚款
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.吊销营业执照

【答案】 D
7、根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（　）。
A.发包人签证制度
B.勘察人签证制度
C.监理人签证制度
D.共同签订制度

【答案】 A
8、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()
A.应当由发包人保管并承担保管费用
B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担
C.应当由承包人保管并承担保管费用
D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】 D
9、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。
A.衡量法
B.经验鉴别法
C.物理检验法
D.化学分析法

【答案】 A
10、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（　）。
A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划
B.发包人无权对设计文件进行审查
C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案
D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

【答案】 D
11、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（　　）。
A.担保人无条件地提供担保
B.履约保证金的数额不确定
C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付
D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

【答案】 C
12、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()
A.应当由发包人保管并承担保管费用
B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担
C.应当由承包人保管并承担保管费用
D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】 D
13、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。
A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解
C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解
D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解

【答案】 A
14、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（　　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.发包人和材料设备供应商

【答案】 B
15、依照标准施工合同通用条款的规定，（　　）属于监理人应当完成的工作。
A.负责施工现场的安全保卫
B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作
C.审查施工实施方案
D.组织设计交底

【答案】 C
16、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（　　）。
A.实际合同价
B.签约合同价
C.预计合同价
D.约定合同价

【答案】 B
17、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。
A.由发包人负责组建
B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成
C.作出的评审意见具有强制约束力
D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

【答案】 B
18、关于合同形式的说法，正确的是()
A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则
B.建设工程合同可以采用口头形式
C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立
D.电子邮件不是合同的书面形式

【答案】 B
19、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()
A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还
B.返还总额的40%
C.返还总额的50%
D.全部返还

【答案】 C
20、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（ ）投保为宜。
A.发包人
B.其中一个承包人
C.多个承包人分别
D.组成联合体

【答案】 A
21、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。
A.承包人
B.发包人
C.监理单位
D.钢材供应商

【答案】 B
22、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()
A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
B.损失严重的应向发包人支付赔偿金
C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额
D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算

【答案】 C
23、施工招标采用综合评估法，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（　　）。
A.以施工方案得分高的优先
B.以评标价低的优先
C.以投标报价低的优先
D.以综合得分高的优先

【答案】 D
24、设备采购合同中，由（　）负责提供设备运至目的地的包装。
A.买方
B.卖方
C.运输部门
D.安装单位

【答案】 B
25、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()
A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效
B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效
C.诉讼解决合同争议
D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

【答案】 B
26、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（　）。
A.投保人是发包人
B.应以承包人的名义投保
C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D.保险合同的有效期至工程保险期满为止

【答案】 C
27、合同公证与鉴证的相同点是()。
A.目的、法律效力、原则
B.范围、性质、目的
C.目的、原则、内容
D.法律效力、目的、性质

【答案】 C
28、根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（　）。
A.监理人确认承包人逾期违约的依据
B.监理人签认索赔付款证书的依据
C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据
D.承包人编制资金计划的基础

【答案】 C
29、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。
A.基准日
B.保修期
C.开工日
D.竣工日

【答案】 A
30、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应()
A.单独进行工程量计量，计量结果有效
B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间
C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果
D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效

【答案】 A
31、根据《担保法》，关于保证的说法，错误的是（）。
A.保证法律关系至少必须有三方参加
B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理
D.国家机关不能作为保证人

【答案】 C
32、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（　　）。
A.只能要求债务人履行债务
B.只能要求保证人履行债务
C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

【答案】 D
33、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效，但无需发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人，并说明问题来源
D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

【答案】 D
34、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.项目法人负责制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制

【答案】 D
35、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（ ）
A.1020万元
B.1000万元
C.980万元
D.960万元

【答案】 C
36、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()
A.改变工程的标高和基线
B.增加合同中约定的工程量
C.提高合同中约定的质量标准
D.改变施工作业的顺序和时间

【答案】 C
37、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()
A.改变工程的标高和基线
B.增加合同中约定的工程量
C.提高合同中约定的质量标准
D.改变施工作业的顺序和时间

【答案】 C
38、履约保证的有效期限从（）起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15 天或14 天止。
A.提交履约保证
B.签订合同之日
C.中标之日
D.投标有效期

【答案】 A
39、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（　）。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.由发包人和承包人分担
D.发包人和承包人均不承担

【答案】 C
40、（　　）情况下，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。
A.监理人复核时发现发包人要求的错误
B.监理人复核时未发现发包人要求的错误
C.承包人复核时发现发包人要求的错误
D.承包人复核时未发现发包人要求的错误

【答案】 D
41、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。
A.承包人
B.发包人
C.监理单位
D.钢材供应商

【答案】 B
42、为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照（　　）来确定招标类型。
A.设备生产周期
B.安装工程实施周期
C.设备安装条件
D.各部分所占费用比例

【答案】 D
43、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（ ）。
A.在该指示发出的24小时内提出书面异议
B.在收到该指示的48小时内提出书面异议
C.向授权的监理人员提出书面异议
D.总监理工程师应在48小时内回复

【答案】 D
44、 可调总价合同又称变动总价合同，市场价格变动等风险由（）承担。
A.业主
B.承包商
C.分包商
D.监理人

【答案】 A
45、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（　　）。
A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人
B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人
C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料
D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复

【答案】 A
46、下列有关监理人对索赔作出处理的说法中，正确的是（ ）。
A.有权直接单独确定索赔处理结果
B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
C.在收到索赔通知书后的42 天内，将索赔处理结果答复承包人
D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果

【答案】 C
47、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。
A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减
B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减
C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减
D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减

【答案】 C
48、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()
A.和解
B.民间调解
C.行政调解
D.诉讼

【答案】 D
49、赤霉病变中毒多发生于（　　）。
A.夏季
B.春季
C.春夏之交
D.秋季

【答案】 C
50、保险决策主要表现在是否投保和(　　)两个方面。
A.选择保险人
B.选择保险期限
C.选择保险种类
D.选择保险方式

【答案】 A
51、（ ）是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。
A.履约担保金
B.履约银行保函
C.履约商业保函
D.履约担保书

【答案】 D
52、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是()
A.补偿性原则
B.惩罚性原则
C.无过错原则
D.有限责任和过错责任原则

【答案】 D
53、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限.不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法，正确的是()
A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同
B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度
C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查
D.设计人不对变更部分的设计质量负责

【答案】 D
54、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()
A.承包人自检合格日
B.承包人递交竣工验收报告日
C.竣工验收开始日
D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日

【答案】 B
55、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（　）。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿

【答案】 D
56、（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（　）。
A.伴随服务属于辅助服务
B.伴随服务属于必然发生的服务
C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围
D.提供伴随服务不得收费

【答案】 A
57、 如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件( )，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内
B.全部消除后
C.影响结束后的14天内
D.影响结束后的28天内

【答案】 D
58、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()
A.固定价格
B.可调价格
C.综合单价
D.成本加酬金

【答案】 D
59、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（　）最有利的解释进行计价。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.善意第三方

【答案】 B
60、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（　）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（　）承担。
A.签订合同买方
B.签订合同卖方
C.交付买方
D.交付卖方

【答案】 D
61、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()
A.工程项目投资人所在地
B.工程项目承包人所在地
C.工程项目发包方所在地
D.工程项目所在地

【答案】 D
62、（　　）负责支付咨询顾问费用，（　　）负责支付专业分包商的费用。
A.雇主，承包商
B.雇主，项目经理
C.承包商，雇主
D.承包商，项目经理

【答案】 A
63、（　　）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。
A.监理人员
B.被授权的监理人员
C.工程师
D.被授权的工程师

【答案】 B
64、建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（　　）。
A.建设单位或者工程设计单位
B.监理单位或者设计单位
C.监理单位或者工程总承包单位
D.建设单位或者工程总承包单位

【答案】 D
65、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。
A.顺延合同工期，给予费用补偿
B.顺延合同工期，不给予费用补偿
C.不顺延合同工期，给予费用补偿
D.缩短合同工期，给予费用补偿

【答案】 D
66、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。
A.不视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作
B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正
C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除
D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除

【答案】 A
67、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。
A.对方当事人降低注册资金
B.对方当事人银行贷款数额激增
C.对方当事人的法定代表人变更
D.对方当事人经营状况严重恶化

【答案】 D
68、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
69、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险责任期限的说法中，正确的有（　　）。
A.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止
B.工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止
C.工程因故停工，保险单约定的责任期限应当顺延
D.工程停工期间，保险人继续承担保险责任

【答案】 C
70、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（　　）来决定
A.合同工期长短
B.材料价格浮动幅度
C.合同计价方式
D.劳动力价格浮动幅度

【答案】 A
71、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。
A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止
B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止
C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同
D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同

【答案】 D
72、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是( )。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人
B.事先征得监理人同意，并通知发包人
C.事先征得设计人同意，并通知监理人
D.事先征得发包人同意，并通知监理人

【答案】 D
73、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人最迟应当在书面合同签订后（ ）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.1个月
B.15日
C.5日
D.3日

【答案】 C
74、下列说法不正确的有（）。
A.限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为
B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为
C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认
D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为

【答案】 A
75、关于要约撤销的说法，正确的是()
A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人
B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力
C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

【答案】 B
76、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（　　）。
A.PDCAAS=AAS×n%
B.PDCAAS=AAS×真消化率
C.PDCAAS=AAS×表观消化率
D.PDCAAS=AAS×氮吸收量

【答案】 B
77、采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（　）。
A.项目总报价
B.分部分项工程报价
C.对某些量化因素进行价格折算后的总价
D.投标人优惠后的总价

【答案】 C
78、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（　　）。
A.赤小豆
B.大豆
C.芝麻
D.玉米

【答案】 B
79、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】 A
80、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照（ ）作出结论。
A.招标人的意见
B.评标委员会主席的意见
C.多数成员的意见
D.政府主管部门的意见

【答案】 C
81、根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔( )。
A.工期和费用
B.费用和利润
C.费用
D.工期

【答案】 C
82、根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（　　）的优先排序。
A.设计方案得分高
B.设计资质等级高
C.投标报价低
D.项目负责人业绩优

【答案】 C
83、FIDIC标准合同文本中的（　　），适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。
A.《施工合同条件》(1999年版)
B.《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)
D.《简明合同格式》(1999年版)

【答案】 B
84、当事人以正在建造的建筑物抵押的，抵押合同自（ ）之日起生效。
A.签订
B.登记
C.履行
D.主合同生效

【答案】 B
85、关于分包的说法错误的是（　）。
A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包
B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定
C.接受分包的人就分包项目承担连带责任
D.分包人应当就分包项目向招标人负责

【答案】 D
86、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()
A.需等待发包人批准
B.工程师已拒绝索赔要求
C.承包人的索赔要求已成立
D.承包人需进一步提交补充索赔证据

【答案】 C
87、根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是( )。
A.CM合同属于管理承包合同
B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险
C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类
D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法

【答案】 B
88、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（　）天前向承包人发出开工通知。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 A
89、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是()
A.建筑物
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为

【答案】 D
90、以下（　　）不属于健康状况信息。
A.个人疾病史
B.体检信患
C.生化指标
D.行为信息

【答案】 D
91、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。
A.通知委托人，建议下达停工指令
B.征得委托人同意后，下达停工指令
C.立即下达停工指令并尽快通知委托人
D.立即召开现场会议，讨论对策

【答案】 C
92、关于承诺的说法，正确的是()
A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺
B.承诺可以对要约的数量作出变更
C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺
D.承诺不得撤销

【答案】 D
93、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（　）。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】 B
94、下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（　　）。
A.发电机
B.发动机
C.塔式起重机
D.钢

【答案】 D
95、标准资格预审文件的主要内容不包括（　　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格审查办法
D.评标办法

【答案】 D
96、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.承包商代表

【答案】 C
97、高层建筑中，非承重100mm厚加气混凝土砌块墙(未抹灰粉刷)的耐火极限是( )
A.1.50h
B.2.50h
C.3.75h
D.4.50h

【答案】 C
98、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认
B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示
C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函
D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认

【答案】 B
99、关于招标文件下列说法正确的是（　　）。
A.《标准施工招标文件》只适用于公开招标
B.《简明标准施工招标文件》只适用于邀请招标
C.《标准设计施工总承包招标文件》只适用于邀请招标
D.《标准施工招标文件》既适用于公开招标又适用于邀请招标

【答案】 D
100、关于货样买卖合同的说法，正确的是（　　）
A.货样买卖适用于即时买卖合同
B.货样买卖应当封存样品
C.样品是交付标的物时的质量参考
D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】 B
101、关于法律事实的说法，正确的是（ ）。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】 D
102、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（　）。
A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中
B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿
C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担
D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

【答案】 A
103、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定权重的均值

【答案】 C
104、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是( )。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
105、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（　　）。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发
B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作
C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具
D.进度款支付证书- - 经签发监理人无权修改

【答案】 C
106、水磨石地面设置分格条的作用是( )。(1)坚固耐久(2)美观(3)便于维修(4)进一步找平(5)防止产生裂缝(6)防水
A.(1)(2)(3)
B.(2)(3)(4)
C.(2)(3)(5)
D.(4)(5)(6)

【答案】 C
107、取得工程设计专项资质的企业，可以承接（ ）。
A.本专项相应等级的专项工程设计业务
B.各行业、各等级的建设工程设计业务
C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务
D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务

【答案】 A
108、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。
A.工程师负责检验，发包人承担检验费用
B.工程师负责检验，承包人承担检验费用
C.承包人负责检验，发包人承担检验费用
D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

【答案】 C
109、材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（　）预通知买方，并在合同材料（　）正式通知买方。
A.启运7日前，启运24小时前
B.启运7日前，启运24小时内
C.启运24小时前，启动24小时内
D.启运24小时前，到达前24小时内

【答案】 B
110、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（　　）。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔通知书
B.监理人应在收到索赔通知书后的28 天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧
D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付

【答案】 D
111、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。
A.买卖双方平均
B.卖方
C.买方
D.延迟到场的一方

【答案】 B
112、工程实践中，勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内，则环境保护的具体要求和气象资料由（　　）收集，地形、水文、地质资料由（　　）探明。
A.发包人，承包人
B.发包人，发包人
C.承包人，承包人
D.承包人，发包人

【答案】 C
113、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（ ）。
A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失
B.机械装置失灵造成的本身损失
C.雷电导致的机械装置失灵
D.超负荷原因造成电气设