资源描述
2025年一级建造师之一建工程法规提升训练试卷B卷附答案
单选题(共600题)
1、建设项目施工过程中发现地下古墓,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,一般应在不超过()小时赶赴工地现场。
A.12
B.36
C.48
D.24
【答案】 D
2、发包人与承包人因建设工程质量发生争议,双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后,发包人不服仲裁裁决并向法院起诉,则法院应当()。
A.不予受理
B.依法受理
C.撤销裁决书
D.重新审理并作出判决
【答案】 A
3、被撤销的合同,自()之时起没有法律约束力。
A.当事人发现可撤销
B.订立
C.被撤销
D.当事人向法院提出撤销合同
【答案】 B
4、关于用益物权的说法,正确的是( )。
A.用益物权包含着占有权、使用权、收益权和处分权
B.地役权、通过出让或者划拨方式获得的土地使用权,均是用益物权
C.某企业租赁了一个办公楼,签订了15年的租赁合同,该租赁权是一种用益物权
D.所有的用益物权必须经过登记才能设立
【答案】 B
5、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法,错误的是( )。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处10 万元以上20 万元以下的罚款
B.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人负责维修并承担相应费用后,可免除对工程的损失赔偿责任
C.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用
D.建筑业企业申请资质升级、资质增项,在申请之日起前一年至资质许可决定作出前,未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的,资质许可机关不予批准其申请
【答案】 B
6、法院 2 月 1 日作出第一审民事判决,判决书 2 月 5 日送达原告,2 月 10 日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是 2 月( )日。
A.1
B.26
C.5
D.10
【答案】 B
7、关于一级建造师执业的说法,正确的是( )。
A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的,办理书面交接手续后变更施工项目负责人
B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,项目均为小型工程施工项目的除外
C.注册建造师担任施工项目负责人期间,经受聘企业同意,可以变更注册至另一企业
D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日,注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
【答案】 A
8、关于买卖合同标的物毁损、灭失的风险承担,下列表述错误的是()
A.标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担
B.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的,买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险
C.出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的,标的物毁损、灭失风险不得转移
D.因标的物质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同
【答案】 C
9、根据《税收征收管理法》,税务登记内容发生变化的,纳税人,应当办理工商变更登记之日起( )日内,向税务机关申报办理税务登记。
A. 60
B. 15
C. 30
D. 45
【答案】 C
10、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求,最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月
B.10夭
C.15夭
D.2个月
【答案】 A
11、关于建设用地使用权设立空间的说法,正确的是( )
A.建设用地使用权只能在土地的地表设立
B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
C.建设用地使用权在土地的地表和地下设立的,应当共同设立
D.建设用地使用权在土地的地上设立后,权利人自动获得该土地地下的使用权
【答案】 B
12、下列关于工程建设标准的说法,正确的是( )。
A.工程建设国家标准的制订程序分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段
B.工程建设行业标准均为推荐性标准
C.复审一般在国家标准实施后3 年进行1 次
D.公布国家标准后,原有的行业标准可以继续实施
【答案】 A
13、下列情形中,视同为工伤的情形是( )。
A.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的
B.在工作单位突发疾病,并在48 小时内经抢救无效死亡
C.因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
D.在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故伤害的
【答案】 B
14、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是( )。( 2015真题 )
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业,必须经国务院批准
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准
D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,必须经国务院文物行政部门批准
【答案】 C
15、物权变更自登记时发生法律效力的是( )。(2012)
A.船舶所有权
B.土地抵押权
C.机动车所有权
D.地役权
【答案】 B
16、承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告,比合同约定工期提前一周,但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商,于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。
A.3月5日
B.3月12日
C.3月20日
D.4月10日
【答案】 A
17、根据《民法典》,不能设定权利质权的是( )。2014
A.专利权中的财产权
B.应收账款债权
C.可以转让的股权
D.房屋所有权
【答案】 D
18、根据我国《劳动法》的规定,下列内容不属于用人单位不得解除劳动合同的情形的是( )。
A. 职业病或者因公负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的
B. 劳动者在本单位持续工作满10年以上的
C. 患病或非因工负伤,在规定的医疗期内的
D. 女职工在孕期、产假、哺乳期内的
【答案】 B
19、2015年9月15日,甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权,同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法,正确的是()。(2016)
A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效
B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权
C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任
D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力
【答案】 D
20、(2020年真题)下对损失和费用中,属于建筑工程一切险的保险责任范围的是( )。
A.爆炸造成的施工企业人员伤亡
B.设计错误引起的损失和费用
C.自燃造液的保险财产自身的损失和费用
D.维修保养的费用
【答案】 A
21、对于环境保护“三同时”制度,下列说法不正确的是( )。
A. 建设项目需要配套、建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用
B. 环境保护“三同时”制度是建设项目环境保护法律制度的重要组成部分
C. 建设项目的主体工程完工后,需要进行试生产的,其配套建设的环境保护设施可独自运行
D. 建设项目竣工后,建设单位应当向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收
【答案】 C
22、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,应当在施工前委托原设计单位或者( ) 提出设计方案。
A. 其他设计单位
B. 具有相应资质等级的设计单位
C. 监理单位
D. 装修施工单位
【答案】 B
23、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准,造成6000万元直接经济损失,应当认定为 ( )。
A.串通投标罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.重大劳动安全事故罪
【答案】 B
24、当事人对仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由( )。
A.仲裁委员会决定
B.合同履行地中级人民法院裁定
C.被告所在地中级人民法院裁定
D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
【答案】 D
25、按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列属于施工单位承揽业务不良行为的是( )。
A.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的
B.偷工减料
C.恶意拖欠或克扣劳动者工资
D.出借、转让资质证书
【答案】 A
26、下列属于非营利法人的是()。
A.农村集体经济组织法人
B.中国招标投标协会
C.社区居民委员会
D.天津市政府
【答案】 B
27、发明专利权的期限,自()起计算。
A.申请日
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
【答案】 A
28、合同当事人如果未约定仲裁协议,则作为解决纠纷的最终方式是()。
A.仲裁
B.和解
C.协商
D.诉讼
【答案】 D
29、竣工验收的主体是( )。
A. 建设单位
B. 施工单位
C. 设计单位
D. 质量监督机构
【答案】 A
30、关于要约邀请的表述中,不正确的是( )。
A.要约邀请可以向特定人发出
B.要约邀请可以向不特定的人发出
C.要约邀请具有法律约束力
D.要约邀请处于合同的准备阶段
【答案】 C
31、5月10日,甲以自有房屋一套为债权人乙设定抵押并办理抵押登记。6月10日,甲又以该房屋为债权人丙设定抵押,但一直拒绝办理抵押登记。9月10日,甲擅自将该房屋转让给丁并办理了过户登记。下列哪种说法是错误的( )。
A.乙可对该房屋行使抵押权
B.甲与丙之间的抵押合同已生效
C.甲与丁之间转让房屋的合同有效
D.丙可以要求甲赔偿自己所遭受的损失
【答案】 C
32、下列关于委托代理说法正确的是 ( )
A.数人为同一代理事项的代理人的,应当分别行使代理权,当事人另有约定的除外
B.委托代弋理又称“意定代理”或“任意代理”
C.委托代理授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间,并由代理人签名或者盖章
D.代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为,由代理人独自承担法律责任
【答案】 B
33、下列代理行为中,不属于无权代理行为的是()。
A.没有合法授权
B.超越代理权
C.代理权授权不明确
D.代理权终止
【答案】 C
34、2014年3月1日,某建筑公司因为生产经营发生严重困难,张某成为被裁减人员。如果该建筑公司()前重新招用人员的,应当优先招用张某等被裁减人员。
A.2014年3月1日
B.2014年5月1日
C.2014年6月1日
D.2014年9月1日
【答案】 D
35、某贸易公司与某建材供应商签订合同,约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地,向施工单位履行交货义务。合同签署后,供应商未按合同约定交货,则()。
A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任
B.供应商应向施工单位承担违约责任
C.供应商应向贸易公司承担违约责任
D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
【答案】 C
36、下列关于建设工程招标方式的说法中,正确的是( )。
A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标
B.全部用国有资金投资的项目必须公开招标
C.招标人采用邀请招标方式的,应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,技术复杂,只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标
【答案】 D
37、下列选项中不能提起行政复议的行为是()。
A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级
B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定,并据此对某公司超载车辆进行扣押
C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分
D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准
【答案】 C
38、某工程施工招标项目估算价为5000万元,其投标保证金不得超过()万元。(2015)
A.80
B.100
C.150
D.200
【答案】 A
39、女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己,主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是()。
A.高处、高温工作
B.矿山、井下作业
C.夜班劳动
D.低温、冷水作业
【答案】 B
40、下列代理行为中,不属于委托代理的是( )。
A. 招标代理
B. 采购代理
C. 诉讼代理
D. 指定代理
【答案】 D
41、 施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯,并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《民法典》,电梯生产公司的回函属于()。
A.要约邀请
B.承诺
C.部分承诺
D.新要约
【答案】 D
42、关于行政许可的说法,正确的是( )。
A.部门规章可以设定行政许可
B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证
C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项
D.行政许可可以统一办理或者联合办理
【答案】 D
43、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,良好行为记录信息的公布期限一般为( )。(2015)
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
【答案】 D
44、根据《民法典》及相关司法解释,当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩,法院予以支持的是()。(2015)
A.兑付国债本息请求权
B.支付存款本金及利息请求权
C.基于合同的违约金请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
【答案】 C
45、某建筑工程项目,其中消防工程经建设单位同意后总承包单位将其分包给某分包单位施工,则该分包单位作业人员的意外保险费应由( )支付。
A. 总承包单位
B. 分包单位
C. 建设单位
D. 总承包单位和分包单位共同
【答案】 A
46、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程保修期自( )之日起计算。
A. 竣工验收合格
B. 交付使用
C. 发包方支付全部价款
D. 竣工验收备案
【答案】 A
47、甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案,人民法院立案审理。在庭审中,乙方未经法庭许可中途退庭,则人民法院对该起诉讼案件()。
A.移送二审法院裁决
B.缺席判决
C.不予判决
D.进入再审程序
【答案】 B
48、根据《民法典》,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为()。2018真题
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
【答案】 C
49、2008年2月25日,甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销合同,合同约定:由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t,单价以国家规定的指导价为基准下调2%,交货日期为2008年3月25日,货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元,浮动范围上下各10%。在履行合同过程中,乙公司未能按时送货,直到2008年4月25日才将货物全部交齐,而此时由于需求旺盛,国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨6000元,浮动范围上下10%。甲公司应当以每吨()元的价格向乙公司支付货款。
A.5000
B.4900
C.6000
D.5880
【答案】 B
50、甲施工企业委托乙为其购买标号为32.5MPa的水泥,乙没有买到该标号的水泥,但是根据自己的判断购买了标号为42.5MPa的水泥。关于这一行为后果的说法,正确的是( )。
A.甲应当买下水泥
B.甲有权拒绝收下水泥,并索回预付给乙的水泥款项
C.甲与乙共同拥有水泥的所有权
D.甲与乙共同分摊购买水泥的费用
【答案】 B
51、下列情形中,不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。
A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证
B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
C.施工现场的办公、生活区与作业区分开设置
D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准
【答案】 B
52、关于推荐标准,下面说法正确的是()。
A.不管是在什么级别的推荐性标准,都可以不执行
B.如果是推荐性地方标准,也必须要执行
C.如果是推荐性行业标准,也必须要执行
D.如果是推荐性国家标准,也必须要执行
【答案】 A
53、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付,乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲
【答案】 B
54、某施工企业请某律师代理诉讼属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.无权代理
D.表见代理
【答案】 A
55、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是( )。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查
B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制
【答案】 A
56、建设工程合理使用年限是指从( )之日起,工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。
A.施工许可证办理
B.预验收合格
C.工程竣工验收合格
D.质保期结束
【答案】 C
57、某施工企业请某律师代理诉讼属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.无权代理
D.表见代理
【答案】 A
58、下列有证据的应用,说法正确的是( )。
A.人民法院确定举证期限,第一审普通程序案件不得少于十日
B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密,需要在法庭上出示的,不得在公开开庭时出示
C.在诉讼中,当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可,可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据
D.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言不能作为认定案件事实的依据
【答案】 B
59、关于夜间施工,说法正确的是( )。( 2015真题 )
A.禁止夜间进行建筑施工作业
B.因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明
C.因特殊需要必须连续作业的,必须事先告知附近居民并获得其同意
D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但因特殊需要必须连续作业的除外
【答案】 D
60、债权人转让权利的,应当通知( )。
A. 债务人
B. 债权人
C. 第三人
D. 债权人和债务人
【答案】 A
61、下列各项,不属于建设工程法律责任构成要件的是( )。
A. 有损害事实发生
B. 违反职业道德规范
C. 存在违法或损害行为
D. 违法行为与损害事实有因果关系
【答案】 B
62、施工单位应当对管理人员和作业人员( )安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。
A. 每半年至少一次
B. 每季度至少一次
C. 每年至少一次
D. 每两年至少一次
【答案】 C
63、当事人一方履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,其赔偿额度为()。
A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失
B.合同中约定的额度
C.违反合同一方违反合同时预见到的损失
D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益
【答案】 A
64、行政处分的种类包括()。
A.罚款
B.行政拘留
C.警告
D.责令停产停业
【答案】 C
65、下列选项中,不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是()。
A.国家标准
B.行业标准
C.技术标准
D.企业标准
【答案】 C
66、根据《民法典》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是( )。2017真题
A.施工合同
B.买卖合同
C.运输合同
D.租赁合同
【答案】 C
67、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应当根据本单位事故风险特点,组织现场处置方案演练,每年至少演练()次。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】 B
68、下面关于诉讼时效期间的表述中,不正确的是( )。
A.诉讼时效期间一般为2 年
B.诉讼时效期间一般为3 年,法律另有规定的除外
C.国际货物买卖合同争议,诉讼时效期间为4 年
D.就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权,诉讼时效期间为1 年
【答案】 A
69、某施工分包合同约定,由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工,则该施工机械在使用前应由( )共同进行验收。
A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位
B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位
C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位
D.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位
【答案】 D
70、在保险合同中,负有支付保险费义务的当事人是()。
A. 受益人
B. 投保人
C. 被保险人
D. 保险人
【答案】 B
71、建设工程合同不属于( )。
A. 有名合同
B. 双务合同
C. 实践合同
D. 要式合同
【答案】 C
72、用人单位违反《劳动法》规定解除或者终止劳动合同,劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的,用人单位应当向劳动者支付赔偿金,金额为()。
A.5个月的月工资
B.10个月的月工资
C.经济补偿标准金额
D.经济补偿标准金额的2倍
【答案】 D
73、某大型建设工程项目竣工后,建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配 套建设的环境保护设施竣工验收,环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。 则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为_( )。
A. 2005年4月20日
B. 2005年5月5日
C. 2005年5月20日
D. 2005年6月5日
【答案】 B
74、施工现场专职安全生产管理人员的职责是()。
A.编制危险性较大工程安全专项施工方案
B.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材,有权当场查封
C.制定施工现场生产安全事故应急救援预案
D.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改
【答案】 D
75、下列已经颁布的规范性法律文件中,不属于宪法部门法范畴的是( )。
A.《全国人民代表大会组织法》
B.《中华人民共和国国际法》
C.《中华人民共和国反垄断法》
D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》
【答案】 C
76、根据《企业所得税法》,下列企业中属于非居民企业的是( )。
A.在北京市工商局登记注册的企业
B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业
C.在美国注册的企业设在上海的办事处
D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业
【答案】 C
77、某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用,按照《建设工程质量管理条例》的规定,建设单位应当在()前,将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。
A.2006年9月30日
B.2006年10月15日
C.2006年11月15日
D.2006年12月15日
【答案】 A
78、根据施工许可制度的要求,建设项目因故停工,( )应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
A. 项目部
B. 施工企业
C. 监理单位
D. 建设单位
【答案】 D
79、《建设工程安全生产管理条例》规定,( )应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
【答案】 C
80、关于注册商标有效期的说法,正确的是()。(2015)
A.10年,自申请之日起计算
B.10年,自核准注册之日起计算
C.20年,自申请之日起计算
D.20年,自核准注册之日起计算
【答案】 B
81、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时,其所提出的证据证明(),人民法院应予准许重新鉴定。(2015)
A.当事人对鉴定人员不满意的
B.鉴定程序有轻微瑕疵的
C.鉴定结论有缺陷的
D.鉴定结论明显依据不足的
【答案】 D
82、根据《专利法》,对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为( )。
A.发明
B.实用新型
C.外观设计
D.设计方案
【答案】 B
83、某建设项目实行施工总承包,则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。
A.监理单位统一组织
B.总承包单位统一组织
C.总承包单位和分包单位各自
D.建设单位统一组织
【答案】 B
84、以下关于民事诉讼证据的正确表述是()。
A.在民事诉讼中,书证可以只提交复印件
B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
C.凡是知道案件情况的单位和个人,都有义务出庭作证
D.当事人对鉴定意见有异议,鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
【答案】 C
85、下列法律责任中,属于刑事处罚的是( )。
A.处分
B.暂扣执照
C.恢复原状
D.罚金
【答案】 D
86、在财产保险合同有效期内,保险标的物危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定提出的权利主张是()。
A.减少保险费
B.增加保险费,但无权解除合同
C.增加保险费或者解除合同
D.中止保险合同
【答案】 C
87、某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解,与建设单位达成了调解协议,则下列说法中,正确的是()。
A.施工企业必须撤回仲裁申请
B.施工企业在调解书签收前后不得反悔
C.仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书
D.仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力
【答案】 D
88、关于安全生产许可证的说法,错误的是()。
A.没有取得施工许可证的,不得颁发安全生产许可证
B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动
C.建设主管部门在颁发施工许可证时,应当审查安全生产许可证
D.在取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件
【答案】 A
89、关于工程总承包项目管理的说法,正确的是( )
A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理
B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位
C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位
D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系
【答案】 D
90、根据《立法法》,同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等,如特别规定与一般规定不一致的,则适用于下列哪个选项( )。
A.一般规定
B.特别规定
C.新规定
D.旧规定
【答案】 B
91、根据《建筑法》,下列情形中,符合施工许可证办理和报告制度的是( )。
A.实行开工报告批准制度的工程,其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件
B.某工程因地震中止施工,1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工,1个月内向发证机关报告,2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建,1个月内向发证机关报告,1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
【答案】 D
92、甲公司以其所有的一处房产作抵押,分别从乙银行和丙银行各贷款100万元。甲公司与乙银行于6月5日签订抵押合同,6月6日办理抵押登记;与丙银行于6月8日签订抵押合同,同日办理抵押登记。后因甲公司无力还款,乙银行、丙银行行使抵押权,对甲公司的房产依法拍卖,拍卖获得价款l50万元。拍卖款的分配方案应为( )。
A.乙银行分得75万元;丙银行分得75万元
B.乙银行分得l00万元;丙银行分得50万元
C.丙银行分得l00万元;乙银行分得50万元
D.丙银行分得80万元;乙银行分得70万元
【答案】 B
93、施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中,符合环境保护相关法律法规规定的是( )。
A. 工业废水处理达标后排入河流
B. 经当地环境部门许可,将废物用于外省工地
C. 将清洗设备的废水回灌补给地下水
D. 将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场
【答案】 A
94、大学毕业生张某与某电气公司签了时间为8年的劳动合同,根据规定劳动合同的试用期合法的是()。
A.3个月
B.7个月
C.8个月
D.12个月
【答案】 A
95、关于民事纠纷和解的说法,正确的是( )。2017真题
A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结
B.和解协议具有强制执行力
C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合
D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中
【答案】 C
96、下列有关资格预审,说法正确的是( )。
A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5 日
B.未通过资格预审的申请人提交的投标文件,招标人可以拒收
C.潜在投标人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间15 日前提出
D.通过资格预审的申请人少于5 个的,应当重新招标
【答案】 A
97、批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过()的,应当重新办理开工报告的批准手续。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
【答案】 B
98、水泥厂为承包商供应水泥,承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间经合同约定晚了两天而要求支付违约金,水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布,下午降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失( )。
A. 由水泥厂承担
B. 由承包商承担
C. 由水泥厂和承包商共同承担
D. 由承包商向水泥厂索赔
【答案】 B
99、建筑施工总承包一级资质企业,至少应配备( )名专职安全生产管理人员。
A.4
B.3
C.2
D.1
【答案】 A
100、张某与某施工单位签订了一份三年期劳动合同,合同中约定的生效时间为2005年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止于( )
A.2005年4月10日
B.2005年6月10日
C.2005年9月10日
D.2006年3月10日
【答案】 C
101、关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法,正确的是( )。
A.允许他人以本企业名义承揽工程的,没收违法所得并处罚款和吊销营业资质
B.超越本单位资质等级承接工程的,责令停止违法行为并降低资质等级
C.将承包的工程转包的,责令改正并没收违法所得,责令停业整顿
D.未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处罚款;有违法所得,没收违法所得
【答案】 D
102、甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则该合同自()无效。
A.4月1日
B.5月1
C.5月20日
D.6月30日
【答案】 A
103、某工程因施工方原因造成质量存在缺陷,由于建设方付款不及时,施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中,不正确的是()。
A.建设方可以解除合同
B.建设方可以要求减少支付工程款
C.建设方可以要求施工方承担违约责任
D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款
【答案】 D
104、关于建设工程分包的说法,正确的有( )。2014
A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业
D.总承包单位经建设单位同意后,可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业
【答案】 A
105、根据《建筑法》,某建筑施工企业在施工中偷工减料,使用不合格的建筑材料和设备,并造成建筑工程质量不符合规定的质量标准,应承担的法律责任是()。
A.责令改正,处以罚款
B.责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书
C.负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失
D.依法追究刑事责任
【答案】 C
106、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,良好行为记录信息的公布期限一般为( )。(2015)
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
【答案】 D
107、当事人申请撤销仲裁裁决,应当向( )提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院
D.被告所在地的基层人民法院
【答案】 B
108、某工程公司由于与建设单位发生工程款结算纠纷,拒不履行质量保修义务.由此产生的法律责任中,属于行政处罚的是()。
A.扣除质量保证金
B.罚款
C.申请资质增项不予批准
D.作为不良行为记入信用档案
【答案】 B
109、甲、乙双方签订的施工合同中约定,合同发生争议由仲裁委员会裁决,但未约定仲裁委员会的名称,后来双方对仲裁委员会的选定也未达成一致意见,则该仲裁协议( )。
A.无效
B.有效
C.可撤销
D.效力待定
【答案】 A
110、某施工项目在施工过程中,施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同,但施工单位误将货款支付给乙供应商,针对该笔款项说法正确的是()。
A.乙供应商因无过错,无需返
展开阅读全文