2019-2025年监理工程师之交通工程目标控制能力检测试卷A卷附答案.docx

2019-2025年监理工程师之交通工程目标控制能力检测试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、某土方开挖设计量10万m3，单价60元/m3，当结算量超过20%时，单价按0.9倍结算，结算量是15万m3，最终结算价为（）万元。
A.700
B.800
C.882
D.900

【答案】 C
2、以下关于环境纠纷处理的说法正确的是:（）
A.环境行政纠纷，可以通过环境行政复议和环境行政诉讼解决
B.对于环境行政诉讼时效，环境保护法作了不同于行政诉讼法的规定。当事人对行政复议决定不服的诉讼时效为15天。直接向人民法院起诉的，诉讼时效为15天
C.环境行政调解处理不是环境纠纷处理的必经程序，对调解处理决定不服的，不能提起行政诉讼，而应提起以对方当事人为被告的环境民事诉讼
D.环境民事诉讼时效为3年，从当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算

【答案】 A
3、在品质工程评价标准中，不设分值的是（ ）。
A.基本要求
B.评价指标
C.加分指标
D.总体评价

【答案】 D
4、斜拉桥施工过程中要选择完善的施工工艺，对每个环节进行精确的计算、检测，确保施工合理、施工工艺正确，保证桥梁的（ ）。
A.施工进度符合要求
B.工程造价控制在一定范围
C.工程质量和结构安全
D.按期完工

【答案】 C
5、项目管理公司与项目发包人签订项目管理承包合同，代表发包人管理项目，将项目所有的设计、施工任务发包出去，施工单位与项目管理公司签订承包合同属于哪一种模式（ ）。
A.项目管理承包型
B.项目管理咨询型
C.代建型
D.项目总承包型

【答案】 A
6、明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行。人工回填时，拱圈混凝土强度应不小于（ ）。
A.设计强度的60%
B.设计强度的75%
C.设计强度的80%
D.设计强度

【答案】 B
7、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。
A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行
B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行
C.净现值大于0，方案可行
D.净年值大于0，方案可行

【答案】 B
8、关于二次衬砌说法不正确的是（ ）。
A.使用拼装式模板做浇筑支架时，一次浇筑长度宜3.0～8.0m
B.洞身的拱、墙混凝土应一次连续浇筑
C.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于10mm
D.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于3m

【答案】 D
9、利用一种树形决策网络来描述与求解风险型决策问题的方法是（ ）。
A.决策树法
B.蒙特卡洛法
C.盈亏平衡分析法
D.敏感性分析法

【答案】 A
10、（）是安全生产的核心、是改进安全状况的根本途径、基本方法和工作平台。
A.安全生产责任制度
B.安全生产技术交底制度
C.安全事故报告制度
D.双重预防机制建设制度

【答案】 A
11、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。
A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
B.高温期施工应采用早强型水泥
C.低温期施工应采用普通型水泥
D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥

【答案】 A
12、挖方路基挖土石方工程计量中，路床顶面以下挖松深（ ）再压实作为挖土方的附属工作，不另行计量。
A.100mm
B.200mm
C.50mm
D.300mm

【答案】 D
13、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（ ）。
A.20.5mm
B.26.5mm
C.31.5mm
D.36.5mm

【答案】 B
14、顶推施工方案及工艺，施工单位应在顶推施工前至少（ ）报监理工程师批准。
A.7d　
B.10d　
C.14d　
D.28d

【答案】 D
15、某公路工程质量事故造成3000万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。
A.特别重大质量事故
B.重大质量事故
C.较大质量事故
D.一般质量事故

【答案】 C
16、发包人可以单方解除建设工程施工合同的情形包括（　）。
A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
B.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的
C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
D.将承包的建设工程非法转包. 违法分包的
E.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的

【答案】 A
17、下列不属于公路工程竣工验收具备的条件有（）。
A.通车试运营2年以上
B.监理单位对工程质量评定合格
C.各参建单位完成工作总结报告
D.质量监督机构对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告

【答案】 B
18、在软土地区施工中，关于砂砾、碎石垫层施工说法正确的是（ ）。
A.砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂
B.砂砾、碎石最大粒径宜小于40mm
C.垫层一次铺筑完成
D.垫层宽度应与路基坡脚保持同宽

【答案】 A
19、结构外露表面的模板，其挠度不应超过1/400跨径，结构隐蔽表面的模板，不应超过（ ）跨径。
A.1/150
B.1/200
C.1/250
D.1/300

【答案】 C
20、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。
A.0.5%
B.1%
C.2%
D.3%

【答案】 A
21、施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（　　），夜间为（　　）。
A.80dB（A），55dB（A）
B.70dB（A），60dB（A）
C.75dB（A），55dB（A）
D.60dB（A），50dB（A）

【答案】 C
22、以下关于计日工的说法，错误的是（　　）
A.工程中标实施时，未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工
B.接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝
C.计日工参与调价
D.计日工劳务的工资的工时扣去用餐和休息的时间C选项错误，计日工不参与调价。

【答案】 C
23、单代号搭接网络计划中，关键线路的特点是线路上的（ ）。
A.关键工作总时差之和最大
B.工作时差之和最小但大于零
C.工作有相干时差
D.相邻工作时间间隔为零

【答案】 D
24、某工程2019年签合同时，2019年相对于2018年的材料综合物价指数为120％，2020年相对于2018年的材料综合物价指数为144％，计算2020年1000万元材料费的实际结算价为（ ）万元。
A.1100
B.1200
C.1320
D.1420

【答案】 B
25、隧道对向开挖的两工作面相距达到（ ）倍隧道跨度时，两端施工应加强联系、统一指挥，两工作面不得同时起爆。
A.2　
B.3　
C.4　
D.5

【答案】 C
26、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。
A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mm
B.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1~1：1.2的坡度分层预留台阶
C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实
D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压

【答案】 D
27、（ ）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。
A.计算跨径
B.净跨径
C.标准跨径
D.总跨径

【答案】 A
28、沥青贯入式路面中深贯入式厚（）cm。
A.2～3
B.3～4
C.4～6
D.6～8

【答案】 D
29、工作面附近20m以内风流中甲烷浓度必须小于（ ），应采用湿式钻孔法。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%

【答案】 A
30、招标控制价应在招标文件中注明（ ）。
A.可以上调或下浮
B.不应上调或下浮
C.可上调，不可下浮
D.不可上调，可下浮

【答案】 B
31、粉煤灰路堤应进行包边防护，包边土应与粉煤灰同步施工，宽度宜不小于（ ）。
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m

【答案】 B
32、下列关于林权流转的表述中，正确的有（　）。
A.林权流转合同，可以书面，可以口头
B.通过家庭承包取得的林权采取转让方式流转的，应当经发包方同意
C.村集体经济组织可以不对受让方的资信情况和经营能力进行审查，直接签订合同
D.采取转包. 出租. 互换或者其他方式流转的，应当报发包方备案
E.林权可以依法采取转包方式流转，但不得改变林地用途和防护林. 特种用途林的性质

【答案】 B
33、一些工程缺陷可能涉及的技术领域较广，甚至有时往往根据合同及规范也难以决策时，应当（ ）。
A.试验验证
B.定期观测
C.专家论证
D.返工维修

【答案】 C
34、高速公路水泥稳定类基层压实度应达到（ ）。
A.96％
B.97％
C.98％
D.99％

【答案】 C
35、施工单位在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（ ）天内，向监理工程师发出延期意向通知书。
A.14
B.28
C.30
D.42

【答案】 B
36、路床底面有地下水时，可设置渗沟进行排导，渗沟应采用（ ）回填。
A.硬质碎石
B.砂土
C.湿黏土
D.灰土

【答案】 A
37、路基试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（ ）。
A.100m
B.200m
C.300m
D.400m

【答案】 B
38、关于桥梁悬臂浇筑合龙的说法，不正确的是（ ）。
A.连续梁各跨的合龙，一般自两边跨向中跨进
B.在合龙段合龙时，合龙段的两端应予临时固定并施加必要的预应力
C.合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定
D.合龙段的施工，在两端临时固定完成后应尽快在短时间内完成，混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行

【答案】 D
39、沥青路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（ ）
A.0.1m
B.0.2m
C.0.5m
D.1m

【答案】 B
40、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10％，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（ ）万元。
A.40　
B.30　
C.20　
D.10

【答案】 B
41、在《公路工程施工监理规范》（JTG 10-2016）中“由总监主持编制、开展监理工作的指导性文件”称为（）。
A.监理计划
B.监理规划
C.监理大纲
D.监理细则

【答案】 A
42、某公司从银行借款5000万元，年复利率i=10%，试问5年后一次需支付本利和（　　）万元。
A.6052.56
B.7320.50
C.7551.65
D.8052.55

【答案】 D
43、关于挖孔桩施工的说法，正确的是（）。
A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈
B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖
C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁
D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸

【答案】 A
44、下列不属于施工试验路段总结中的压实工艺主要参数的是（ ）。
A.松铺厚度
B.压实机械规格
C.压实度
D.最佳含水率

【答案】 C
45、某工程出现安全生产事故，造成10人死亡，该事故属于（ ）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.一般事故
D.较大事故

【答案】 B
46、关于抛石挤淤的说法不正确的是（ ）。
A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mm
B.横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧
C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台
D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实

【答案】 C
47、验算桥梁支架及拱架的刚度时，要求结构外露模板，受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度的（ ）。
A.1/250　
B.1/300　
C.1/400　
D.1/500

【答案】 C
48、总监理工程师对外向（ ）负责，代表监理单位或者和监理单位一起协调建设单位、施工单位、设计单位、质量安全监督机构等单位或机构的工作关系。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位

【答案】 A
49、《招标投标法》规定的招标方式为（ ）。
A.公开招标和协议招标
B.公开招标和邀请招标
C.邀请招标和协议招标
D.公开招标、邀请招标和协议招标

【答案】 B
50、（）是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测（检查）和过程改进（处置） 四个部分。
A.过程管理
B.系统管理
C.项目管理
D.监督管理

【答案】 A
51、关于公路工程交工程验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。
A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程
B.工程质量评分值大于等于85分为优良工程
C.工程质量评分值大于等于80分为中等工程
D.工程质量评分值大于等于75分为合格工程

【答案】 D
52、关于抗滑支挡工程施工说法不正确的是（ ）。
A.应在滑坡体处于相对稳定的状态下施工
B.抗滑桩与挡土墙共同支挡时，应先施作挡土墙
C.抗滑桩、锚索施工应从两端向滑坡主轴方向逐步推进
D.各种支挡结构的基底应置于滑动面以下，并应嵌入稳定地层

【答案】 B
53、城市道路水泥混凝土路面采用（ ）作为设计控制指标。
A.3d抗压强度
B.3d弯拉强度
C.28d抗压强度
D.28d弯拉强度

【答案】 D
54、（ ）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动，其规模与危害程度较碎落更为严重，有时滑动体可达数百立方米以上，造成严重的阻车。
A.剥落
B.碎落
C.滑坍
D.崩坍

【答案】 C
55、施工中，明水应在距坑顶（ ）之外修排水沟。
A.5m
B.6m
C.10m
D.15m

【答案】 C
56、下列关于净现值的说法中，正确的是（ ）。
A.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率
B.多个方案进行经济评价时，不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最小的。
C.折现率越大，净现值越大。
D.净现值法可适用于分析期长短不等的方案

【答案】 A
57、下列关于财务评价与国民经济评价的说法，错误的是（　　）。
A.国民经济评价是从国家整体的角度考察项目需要国家付出的代价和对国家的贡献，确定投资行为的经济合理性
B.财务评价是根据项目的实际收支情况确定项目的效益和直接费用
C.财务评价对投入物和产出物采用影子价格
D.财务评价采用国家公布的汇率和行业基准收益率或银行贷款利率

【答案】 C
58、监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（ ）天内进行复核。
A.28
B.7
C.14
D.21

【答案】 B
59、检查跌水施工中，无消力池的跌水，其台阶高度应小于（ ）m，每个台阶高度与长度之比应与原地面坡度相协调。
A.300
B.400
C.500
D.600

【答案】 D
60、施工现场日常安全监理实施程序正确的是（　　）
A.召开专题监理例会→发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→向建设主管部门报告
B.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→向建设主管部门报告→签发工程停工令
C.发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→召开专题监理例会→向建设主管部门报告
D.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→签发工程停工令→向建设主管部门报告

【答案】 D
61、企业要定期进行质量管理体系审核与评审，下列说法错误的是（ ）。
A.对体系要素进行审核、评价，确定其合规性
B.对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性
C.评价质量管理体系对环境的适应性
D.对体系结构中不适应的要素采取改进措施

【答案】 A
62、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10％，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（ ）万元。
A.40　
B.30　
C.20　
D.10

【答案】 B
63、喷射混凝土施工应采用（ ）工艺。
A.湿喷
B.干喷
C.半湿喷
D.潮喷

【答案】 A
64、以下关于监理机构说法正确的是（ ）。
A.公路工程项目监理均应设总监办
B.公路工程项目监理均应设驻地办
C.80km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办
D.高速公路、一级公路等宜按照每年9000万元建安费的标准配备监理工程师1名

【答案】 A
65、《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016)第6.0.7条规定，监理机构应参加（ ）组织的竣工验收， 提交监理工作报告和工程监理资料，配合竣工验收检查。
A.建设单位
B.施工总承包单位
C.城建档案馆
D.工程质量监督机构

【答案】 A
66、（ ）是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和强度的基础上，拟定并采取各种有针对性的预防措施进行控制，从而减少乃至避免目标偏离，保证计划目标得以实现的控制方式。
A.直接控制
B.间接控制
C.主动控制
D.被动控制

【答案】 C
67、严禁使用带有严重病虫的苗木，非检疫对象的病虫危害痕迹不得超过树体的（ ）。
A.5％～10％
B.10％～15％
C.15％～20％
D.20％～25％

【答案】 A
68、当被评估项目含多个合同段时，总体风险评估应由（　　）牵头组织，专项风险评估工作仍由合同施工单位具体实施。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.咨询公司

【答案】 A
69、用“4M1E”法进行工作质量管理的时候，E指的是（ ）。
A.人
B.材料
C.设备
D.环境

【答案】 D
70、关于建设单位安全生产责任的说法，错误的是（ ）。
A.应当向施工企业提供地下管线资料
B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当对拆除工程进行备案

【答案】 C
71、下列关于招标控制价的说法中，错误的是（ ）。
A.招标人可以自行决定是否编制标底
B.招标人可以规定最低投标限价
C.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，必须编制招标控制价
D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法

【答案】 B
72、调值公式计算时固定要素比重为0.4，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（ ）。
A.0.5　
B.0.25　
C.0.2　
D.0.3

【答案】 D
73、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（ ）厚的保护层。
A.150mm
B.200mm
C.300mm
D.500mm

【答案】 C
74、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。
A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
B.高温期施工应采用早强型水泥
C.低温期施工应采用普通型水泥
D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥

【答案】 A
75、某新建项目，建设期2年，第1年向银行借款2000万元，第2年向银行借款3000万元，年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为（ ）元。
A.213.6　
B.247.2　
C.273.6　
D.427.2

【答案】 D
76、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，对交通量大、轴载重的道路，在通常情况下，连续级配宜成为（ ）形的级配范围。
A.X
B.A
C.S
D.D

【答案】 C
77、以用户体验安全、舒适、便捷为目标，强化工程及配套服务设施的人性化设计，体现地域和人文特点及传统特色文化，追求自然朴实。体现的是提升工程设计水平中的（ ）。
A.强化系统设计
B.注重统筹设计
C.倡导设计创作
D.推进施工标准化

【答案】 C
78、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当（　　）。
A.要求施工单位整改
B.施工单位暂时停止施工
C.及时报告建设单位
D.及时向有关主管部门报告

【答案】 A
79、下列属于隧道防止洞口段洞顶出现偏压的措施的是（ ）。
A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统
B.平衡压重填土
C.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡
D.严格禁止超量装药

【答案】 B
80、以下将出现项目永久私有化的融资模式是（）。
A.PPP模式
B.BOT模式
C.BOO模式
D.BOOT模式

【答案】 C
81、安全监理细则由（ ）负责审批，在安全监理实施细则报审表签署审批意见。
A.监理工程师
B.驻地监理工程师
C.总监理工程师
D.建设单位

【答案】 C
82、关于路基冬期施工的说法不正确的是（）。
A.填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加20%～30%
B.当填筑高程距路床底面1m时，碾压密实后应停止填筑
C.冬期过后应对填方路堤进行补充压实
D.路基挖至路床顶面以上1m时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工

【答案】 A
83、在工程进度偏差处理中，第一步工作是（ ）。
A.分析偏差对后续工作和总工期的影响
B.分析产生进度偏差的原因
C.确定影响后续工作和总工期的限制条件
D.采取进度调整措施

【答案】 B
84、以下关于开工预付款的支付与扣回说法错误的是（　　）
A.现阶段，工程预付款包括开工预付款和材料预付款、设备预付款
B.开工预付款和材料预付款多用在公路水运工程特别是高速公路工程等重大工程的施工过程中
C.设备预付款是指支付工程施工机械设备的预付款
D.招标工程项目是否实行预付款制度，取决于合同工程的规模大小、合同工期的长短以及发包人在招标文件中的约定

【答案】 C
85、隧道贯通长度为7000m时，测量等级为（ ）。
A.二等
B.三等
C.四等
D.一级

【答案】 A
86、下列不属于施工进度分析步骤的是（ ）。
A.工程进度分析前的准备
B.找出工程完成情况差的原因
C.进行因素分析，找出影响最重要的因素
D.提出建议和结论

【答案】 A
87、根据《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016），（ ）签认交工验收证书。
A.建设单位
B.监理机构
C.施工单位
D.质量监督机构

【答案】 B
88、根据《必须招标的工程项目规定》，下列选项中，属于必须招标范围的是（　　）。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的
B.监理服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的
C.重要物资、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的
D.勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的

【答案】 B
89、某工程组织流水施工，有四个工序，垫层，底基层、基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为7天、9天、8天和5天，则该工程的总工期应为（ ）天。
A.63　
B.64
C.65　
D.66

【答案】 C
90、公路工程施工阶段监理的起止时间为（）。
A.监理合同签订之日至工程竣工之日
B.监理合同签订之日至工程交工验收申请受理之日
C.合同工程开工之日至工程竣工之日
D.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日

【答案】 D
91、焊接工作宜在室内进行，湿度不宜高于（ ）。主要杆件应在组装后（ ）内焊接。
A.80%，24h　
B.70%，24h　
C.80%，12h　
D.70%，12h

【答案】 A
92、占产品总零件数10%～15%左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的（　　）。
A.10%～15%
B.10%～20%
C.70%～80%
D.60%～80%

【答案】 C
93、石砌防护构造物主要起（ ）作用，以防止冲刷和风化。
A.防护
B.隔离
C.排水
D.支撑

【答案】 B
94、公路工程施工过程中，监理工程师对施工现场废气、污水、噪音等污染物排放进行控制,这称之为（ ）。
A.环境监测监理
B.环保达标监理
C.环境控制监理
D.环保工程监理

【答案】 B
95、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（　　）应当组织专家组对其专项方案进行充分论证。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.施工总承包单位

【答案】 A
96、对无机结合稳定材料，在拌和时的说法不正确的是（ ）。
A.对石灰稳定碎石或砾石，先将石灰和需添加的黏性土拌和均匀，然后均匀地摊铺在碎石或砾石层上，再一起拌和
B.对石灰稳定塑性指数大的黏土，宜先加70％～100％预定剂量的石灰拌和，闷放1-2d，再补足需用的石灰，进行第二次拌和
C.对石灰粉煤灰稳定中、粗粒材料，应先将石灰和粉煤灰拌和均匀，然后均匀地摊铺在材料层上，再一起拌和
D.被稳定材料可与水泥一起摊铺，一起闷料

【答案】 D
97、在铺筑沥青路面试验路段之前（ ），施工单位应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备，配备足够数量的熟练试验技术人员，并报请监理工程师审查批准。
A.10d　
B.14d　
C.20d　
D.28d

【答案】 D
98、发包人应在监理人收到承包人进度付款申请单后的（　　）天内将进度应付款支付给承包人。
A.14
B.24
C.28
D.36

【答案】 C
99、隧道对向开挖的两工作面相距达到（ ）倍隧道跨度时，两端施工应加强联系、统一指挥，两工作面不得同时起爆。
A.2　
B.3　
C.4　
D.5

【答案】 C
100、喷射混凝土施工应采用（）。
A.干喷工艺
B.潮喷工艺
C.湿喷工艺
D.混合喷工艺

【答案】 C
101、铺设电缆线应符合下列规定，描述错误的是（　　）
A.施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5m
B.地下埋设电缆应设防护管
C.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定
D.通往水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线不必留有余量，作业过程中不得挤压或拉拽电缆线

【答案】 D
102、当连续五昼夜实测地面沉降小于（ ），地基固结度已达到设计要求的80%时，经验收，即可终止抽真空。
A.0.5mm/d
B.0.3mm/d
C.0.2mm/d
D.0.1mm/d

【答案】 A
103、“编制费用监理细则”属于费用监理措施中的（ ）。
A.组织措施
B.合同措施
C.经济措施
D.技术措施

【答案】 A
104、以下费用支付描述错误的是（　　）
A.安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）
B.在评标和合同谈判时，安全生产费用为不可竞争性费用
C.施工环保费用属于总额支付项目，属于清单支付项目
D.承包人的驻地建设费用、施工标准化费用等都属于单价支付项目

【答案】 D
105、关于招标控制价的说法错误的是（　　）。
A.招标人可以设标底
B.招标人可以规定最低投标限价
C.国有资金投资的工程建设项目应编制招标控制价
D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法

【答案】 B
106、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（ ）。
A.6个，22d　
B.7个，24d
C.8个，22d　
D.9个，24d

【答案】 D
107、网络计划中，（ ）是指在不影响任何一个紧后工作的最迟开始时间的条件下，工作所拥有的最大机动时间。
A.时间间隔
B.总时差
C.自由时差
D.时距

【答案】 B
108、下列不属于斜拉桥主梁施工监控的主要内容的是（ ）。
A.变形
B.应力
C.强度
D.温度

【答案】 C
109、路床填筑的每层最大压实厚度宜不大于（ ），路床顶面最后一层压实后的厚度应不小于（ ）。
A.300mm，100mm
B.200mm，100mm
C.300mm，150mm
D.200mm，150mm

【答案】 A
110、支付证书表是（ ）使用的一个工程款支付流程表。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.分包单位

【答案】 C
111、植物养护和管理包括从（ ）的养护和管理。
A.绿化植物开始种植到竣工结束
B.绿化植物开始种植到工程缺陷责任期结束
C.绿化植物开始种植到保修期结束
D.绿化植物进场到工程缺陷责任期结束

【答案】 B
112、预防洞口坍塌措施，不符合规定的是（　　）
A.按设计要求进行边坡仰坡放线，自上而下逐段开挖，不得掏底开挖或上下重叠开挖
B.宜采用深眼大爆破开挖边（仰）坡
C.洞口支挡工程应结合土石方开挖一并完成
D.清除洞口上方可能滑塌的表土、树木及危石等

【答案】 B
113、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（ ）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。
A.10　
B.15　
C.20　
D.30

【答案】 D
114、1.0501修约到0.1为（ ）。
A.1.0
B.1.1
C.1.2
D.1.3

【答案】 B
115、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为5d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（ ）d。
A.4
B.7
C.11
D.15

【答案】 A
116、石砌防护构造物主要起（ ）作用，以防止冲刷和风化。
A.防护
B.隔离
C.排水
D.支撑

【答案】 B
117、根据平安百年品质工程的建设推进要求，桥梁工程应研究中小桥梁承载能力和耐久性的（ ）。
A.质量技术体系
B.快速检测评定技术
C.基础理论研究
D.控制参数

【答案】 B
118、（ ）应建立重大风险源的监测及验收、日常巡查、定期报告等工作制度，并组织实施。
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位

【答案】 A
119、现场考察是投标前全面了解现场施工环境、风险的重要途径，是投标人做好投标报价的先决条件。通常的做法，错误的是（　　）
A.投标人应参加发包人安排的正式现场考察，不参加正式考察者，可能会被拒绝参与投标
B.投标人提出的报价应当是在现场考察的基础上编制出来的，而且应包括施工中可能遇见的各种风险和费用
C.承包人以现场考察不周、情况不了解为由而提出修改标书
D.投标人在报价以前必须认真地进行现场考察，全面、细致地了解工地及其周围的政治、经济、地理、法律等情况

【答案】 C
120、旁站监理的行为主体是（ ）。
A.建设单位
B.监理机构
C.施工单位
D.质量监督机构

【答案】 B
121、监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的（），并应做出详细记录。
A.巡视
B.旁站
C.抽检
D.平行试验

【答案】 B
122、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。
A.原告举证
B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证
C.适用举证责任倒置
D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任

【答案】 B
123、关于钻孔灌注桩，钻孔的说法不正确的是（ ）。
A.桩的钻孔和开挖，应在中距5m内的任何桩的混凝土灌注完成后12h才能开始
B.钻孔应连续进行，不得中断
C.软土地段排架桩桥台处的钻孔，应先挖去软土，并回填适当新土，经夯实后再行钻孔
D.钻孔时需及时填写钻孔记录

【答案】 A
124、某分部工程有4个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为12d、12d、9d、6d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（ ）。
A.12个，4