2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺模拟试卷A卷含答案.docx

2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺模拟试卷A卷含答案

单选题（共600题）
1、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（ ）负责检查并做出检查结论。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.现场监理员
D.施工单位质量负责人

【答案】 A
2、下列费用中，属于建安工程措施费的是()
A.工程排污费
B.构成工程实体的材料费
C.二次搬运费
D.施工现场管理人员的工资

【答案】 C
3、下列地下防水工程水泥砂浆防水层做法中，错误的是：( )
A.基层表面应平整、坚实、清洁，并应充分湿润、无明水
B.分层铺抹或喷涂，铺抹时应压实、抹平，最后一层表面应提浆压光
C.防水层宜连续施工；必须留设施工缝时，应采用阶梯坡形槎
D.防水层最小厚度不得小于设计厚度

【答案】 D
4、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（ ）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。
A.施工单位
B.检测单位
C.监理单位
D.建设单位

【答案】 D
5、发生工程质量缺陷后，施工单位按监理机构审查合格的处理方案实施处理，监理机构对处理过程进行（ ），对处理结果进行验收。
A.旁站监理
B.巡视检查
C.平行检验
D.跟踪检查

【答案】 D
6、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备及工器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，预备费为9500万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为（ ）万元。
A.6000
B.6600
C.11500
D.59900

【答案】 A
7、施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用应计入（ ）。
A.检验试验费
B.工具用具使用费
C.材料费
D.规费

【答案】 A
8、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()
A.工期，成本和利润
B.工期和成本，不能索赔利润
C.工期，不能索赔成本和利润
D.成本，不能索赔工期和利润

【答案】 B
9、为了确保工程建设进度总目标的实现，监理工程师最早应在（ ）阶段进行施工现场条件调研和分析。
A.设计任务书
B.设计准备
C.初步设计
D.施工招标

【答案】 B
10、下列关于工程施工质量验收不符合要求的处理，说法正确的是（　　）。
A.经返工或返修的检验批，应协商后进行验收
B.有资质的检测机构和建设单位鉴定能够到达设计要求的检验批，予以验收
C.有资质的检测机构鉴定达不到设计要求，但经建设单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收
D.工程质量控制资料应齐全完整

【答案】 D
11、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做( )工作。
A.常规的检测
B.试验验证
C.必要的试验和检验鉴定
D.方案论证

【答案】 C
12、在设备检验的方法中，专业检查主要是检验设备的()
A.名称、型号、规格
B.性能、参数、运转情况
C.外观、零部件、资料情况
D.单机无负荷或联动试车情况

【答案】 B
13、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（　　）组织相关单位制定专项验收要求。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 B
14、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（　）。
A.类似工程业绩
B.质量管理体系文件
C.经营收入情况
D.人员持证上岗情况

【答案】 A
15、投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指（）之积。
A.拟完工程量和实际单价
B.拟完工程量和计划单价
C.已完工程量和实际单价
D.已完工程量和计划单价

【答案】 B
16、（2020年真题）采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（　）计算。
A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率
B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率
C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比
D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比

【答案】 C
17、下列造成质量缺陷的成因分析中，属于使用不当的是（　　）。
A.任意拆除承重结构部件
B.技术交底不清，违章作业
C.施工方案考虑不周，施工顺利颠倒
D.疏于检查、验收

【答案】 A
18、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（　　）。
A.随机抽取3个成型钢筋试体
B.随机抽取2个成型钢筋试体
C.随抽取1个成型钢筋试体
D.全数检查所有成型钢筋

【答案】 A
19、（2019年真题）ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是（　）。
A.管理体系的适时管理
B.管理体系的行为到位
C.管理体系的适中控制
D.管理体系的识别能力

【答案】 D
20、由于业主原因，造成工期延长。在工期延长期间的管理人员的工资、办公、通讯和交通费等应归为索赔费用中的（ ）。
A.人工费
B.利润
C.材料费
D.管理费

【答案】 D
21、流水施工组织方式是施工中常采用的方式，因为（）。
A.它的工期最短
B.现场组织、管理简单
C.能够实现专业工作连续施工
D.单位时间内投入劳动力、资源量最少

【答案】 C
22、（　　）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师
D.建设单位项目负责人

【答案】 B
23、建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。
A.分部工程概算
B.单位工程概算
C.单项工程综合概算
D.建设项目总概算

【答案】 C
24、《宪法》第二十五条规定：“国家推行计划生育，使人口的增长同经济和社会的发展计划相适应。”对此条文，下列说法不正确的是
A.该条属于义务性规则
B.该条属于确定性规则
C.该条属于强行性规则
D.该条属于第一性规则

【答案】 A
25、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N＝1000，n1＝60，n2＝80，C1＝2，C2＝6；经二次抽样检得：d1＝3，d2＝3，则正常的结论是（ ）。
A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格
B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格
C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格
D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

【答案】 C
26、下列属于内部审核主要目的的是（ ）。
A.确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度
B.为受审核方提供质量改进的机会
C.选择合适的合作伙伴
D.证实合作方持续满足规定的要求

【答案】 A
27、在工程进度控制措施中，建立进度协调会议制度属于监理工程师控制工程建设进度的（ ）。
A.经济措施
B.合同措施
C.组织措施
D.技术措施

【答案】 C
28、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足（ ）和设计阶段的要求。
A.项目招标
B.施工组织
C.勘察任务书
D.勘察进度计划

【答案】 C
29、因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，**（ ）提出。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.原设计单位
D.法定检测机构

【答案】 C
30、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（ ）。
A.采用更先进的施工机械
B.增加工作面
C.实施强有力的调度
D.增加施工队伍

【答案】 A
31、在结构工程施工中对已安装的模板、架立钢筋等应进行()检验。
A.全数
B.抽样
C.整体
D.综合

【答案】 A
32、某工程划分为3个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工-各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和4天，则应组织()个专业工作队。
A.3
B.4
C.6
D.7

【答案】 D
33、工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量及分项工程质量的控制。利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在()。
A.利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划
B.利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量
C.能够及时检验工序活动效果的质量
D.利用BIM技术设置工序质量控制点(工序管理点)，实行重点控制E对工序的绿色性能进行分析

【答案】 A
34、质量事故发生后，（ ）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。
A.施工单位
B.监理单位应要求施工单位
C.监理员
D.事故调查小组

【答案】 A
35、（）是指建设工程涉及范围内的建筑物、构筑物、场地平整、道路、室外管道铺设、大型土石方工程费用等。
A.建筑安装工程费
B.建筑工程费
C.安装工程费
D.基本预备费

【答案】 B
36、在组织建组设织工及程计流划水安施排工需时要，而根将据计施划工任务划分成的子项称为（ ）。
A.流水节拍
B.施工段
C.工作面
D.施工过程

【答案】 D
37、在双代号网络计划的时间参数计算中，除以网络计划终点节点为完成节点的工作外，其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作（　）。
A.最迟开始时间的最小值
B.最迟开始时间的最大值
C.最迟完成时间的最小值
D.最迟完成时间的最大值

【答案】 A
38、设备检验是一项专业性、技术性较强的工作，重要的关键性大型设备应由()组织专家小组进行检验。
A.监理单位
B.建设单位
C.安装单位
D.制造单位

【答案】 B
39、总监理工程师应在约定的时间内组织（　　）审查施工单位提交的施工组织设计报审表，提出意见后，由（　　）审核签认。
A.监理员，专业监理工程师
B.专业监理工程师，总监理工程师
C.总监理工程师代表，总监理工程师
D.总监理工程师，建设单位

【答案】 B
40、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有（　　）。
A.编制阶段性设计进度计划
B.定期检查设计工作实际进展情况
C.协调设计各专业之间的配合关系
D.建立健全设计技术经济定额

【答案】 B
41、某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（　）万元。
A.12.000
B.12.616
C.24.000
D.24.973

【答案】 B
42、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30 万元;（2）承包人的施工机械设备损坏损失5 万元;（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5 万元;（4）工程清理修复费用2 万元。应批准的补偿金额为（ ）。
A.32.0
B.36.5
C.37.0
D.41.5

【答案】 A
43、前锋线明显地反映出检查日有关工作实际进度与计划进度的关系，当工作实际进度点位置在检查日时问坐标右侧表示（）。
A.该工作实际进度与计划进度一致
B.该工作实际进度超前
C.该工作实际进度落后
D.无明显意义

【答案】 B
44、某工程施工至2013年12月底，经分析，已完成工作预算投资为100万元；已完成工作实际投资为1.15万元；计划工程预算投资为110万元。则该工程的进度偏差为()
A.超前l5万元
B.延误15万元
C.超前10万元
D.延误10万元

【答案】 D
45、下列关于列表比较法的说法中，正确的是（　　）。
A.如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致
B.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后
C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度超前
D.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，但不影响总工期

【答案】 A
46、瑞克， 美国人，因在中国某地涉嫌抢劫杀人，被公安机关依法刑事拘留，后被检察机关依法批准逮捕， 并起诉到人民法院， 后被判处死刑。 则下列说法正确的是
A.对瑞克判处死刑的， 判决执行后， 应当通知其国籍国驻华使、 领馆
B.本案件应当由中级人民法院管辖
C.瑞克没有委托辩护人的， 法院应当通知法律援助机构为其指定辩护律师
D.法院制作诉讼文书， 应当为中文本。 如果瑞克不通晓中文的， 应当附有外文译本， 译本不加盖人民法院印章， 以中文为准

【答案】 B
47、其项借款，年名义利率10%，计息周期为日，则年有效利率是（ ）。
A.8.33%
B.10.38%
C.10.47%
D.10.52%

【答案】 D
48、下列标准中，属于由国家或部门统一制定，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件是（）。
A.混凝土结构工程施工质量验收规范
B.电焊操作规程
C.混凝土施工操作规程
D.砌体操作规程

【答案】 A
49、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（ ）。
A.远见卓识的领导
B.战略导向
C.社会责任
D.系统管理

【答案】 C
50、工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计报审表》，由（　　）审核签认。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.监理机构人法代表
D.监理机构技术负责人

【答案】 B
51、检验批的质量验收分为主控项目和一般项目，下列属于一般项目包括的主要内容的是（　　）。
A.水泥、钢材的质量
B.混凝土、砂浆的强度
C.管道的压力试验
D.钢筋的接头宜设置在受力较小处

【答案】 D
52、6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（）。
A.1d
B.2d
C.4d
D.8d

【答案】 C
53、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（ ）。
A.限期撤出施工现场
B.重新试验检测，合格后方可使用
C.就地销毁
D.降低标准使用

【答案】 A
54、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收到竣工验收备案文件（ ）内，责令停止使用，重新组织竣工验收。
A.3日
B.5日
C.15日
D.30日

【答案】 C
55、项目建设投资为2000万元，全部流动资金为400万元，建设期贷款利息200万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均净利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（　　）。
A.9.23%
B.9.62%
C.10.26%
D.10.34%

【答案】 B
56、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（　　）。
A.资金情况
B.合同条件
C.影响工期
D.实际情况

【答案】 A
57、（2021年真题）为了确认建设项目是否达到设计目标及标准要求，城市轨道交通建设工程竣工验收应在（　　）后进行。
A.试运行三个月，并通过全部专项验收
B.试运行三个月，并通过主要专项验收
C.试运营三个月，并通过全部单位工程验收
D.试运营三个月，并通过全部专项验收

【答案】 A
58、在单代号网络计划中，设H工作的紧后工作有I和J，总时差分别为3天和4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之间的时间间隔为6天，则工作H的总时差为（　　）天。
A.5
B.8
C.10
D.12

【答案】 C
59、建设工程组织流水施工时，其特点之一是（　　）。
A.单位时间内投入的劳动力较少
B.专业工作队能够连续施工
C.能够充分地利用工作面进行施工
D.施工现场的组织、管理比较简单

【答案】 B
60、2021年9月实际完成的某土方工程，按基准日期的价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2；除人工费价格指数增长10%外，各可调因子均未发生变化；人工费占可调值部分的40%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（ ）万元
A.32
B.40
C.80
D.100

【答案】 A
61、双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（　　）。
A.自由时差必然为零
B.总时差必然大于自由时差
C.总时差必然为零
D.总时差和自由时差必然相等

【答案】 D
62、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报( )。
A.政府主管部门
B.建设单位
C.安全生产监督机构
D.工程监理单位

【答案】 B
63、下列关于竣工决算的说法中，正确的是()
A.竣工决算金额是指承包商完成竣工任务的全部费用
B.竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据
C.竣工决算是业主办理交付使用，核定各类新增资产价值的依据
D.竣工决算是发承包方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证

【答案】 C
64、（2022年真题）某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（　）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故

【答案】 C
65、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（ ）。
A.试验室资质等级及试验范围
B.试验室管理制度
C.试验设备的合格证书
D.试验人员资格证书

【答案】 C
66、分包单位资格报审表中的审核意见应由（　）签署。
A.建设单位项目负责人
B.施工单位项目负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师

【答案】 D
67、（　　）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。
A.信贷方式融资
B.债券方式融资
C.融资租赁方式融资
D.经营租赁方式融资

【答案】 A
68、在工程建设中自始至终把（　　）作为对工程质量控制的基本原则。
A.以人为核心
B.坚持质量标准
C.质量第一
D.坚持预防为主

【答案】 C
69、做好工程施工记录、保存各种信息档案，参与处理索赔事宜，属于施工阶段投资控制的（　　）措施。
A.组织
B.经济
C.技术
D.合同

【答案】 D
70、一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（　　）有关。
A.收集方式
B.施工场地
C.资料收集人员
D.时间间隔

【答案】 D
71、工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发（　）。
A.工作联系单
B.监理通知单
C.工程暂停令
D.监理口头指令

【答案】 C
72、完成见证取样后，应在试样或其包装上作出标识、封志，标识和封志应由（　　）签字。
A.见证取样的监理人员
B.施工单位取样人员
C.见证取样的监理人员和施工单位取样人员
D.总监理工程师

【答案】 C
73、在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明（ ）。
A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加
B.压缩关键工作的持续时间不会使工程直接费用增加
C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少
D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

【答案】 A
74、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为320元/m3，实际采购价为360元/m3。则发包人在结算时确认的单价应为（ ）元/m3。
A.320
B.344
C.332
D.360

【答案】 C
75、（2019年真题）因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由（　）提出。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.原设计单位
D.法定检测机构

【答案】 C
76、混凝土工程中，下列构件施工时不需要采用底部模板的是（　　）。
A.雨棚
B.升板结构的楼板
C.框架梁
D.钢混结构叠合楼板

【答案】 D
77、卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（　）。
A.反馈方法
B.过程方法
C.评价方法
D.监督方法

【答案】 B
78、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（ ）。
A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务
B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任
C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场
D.采取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

【答案】 A
79、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（ ）组织，（ ）主持。
A.监理机构，建设单位
B.施工单位，总监理工程师
C.施工单位，建设单位
D.监理机构，施工单位

【答案】 A
80、下列关于建设工程项目投资的特点，说法正确的是（　　）。
A.建设工程的单件性导致建设工程计价需要分部组合计价
B.具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力的工程为单位工程
C.概算定额（指标）的编制基础是投资估算指标
D.初步设计阶段应依据概算指标编制建设项目设计总概算

【答案】 D
81、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。
A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理
B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理
C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位
D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场

【答案】 D
82、某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（　）。
A.调增的不予调整，调减的予以调整
B.调增和调减均予以调整
C.调增和调减均不予调整
D.调增的予以调整，调减的不予调整

【答案】 A
83、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（）。
A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润
B.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润
C.综合单价不做调整
D.在综合单价中只应取代原暂估单价，不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润

【答案】 D
84、在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（ ）组织专题技术论证。
A.质量监督机构
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位

【答案】 D
85、（2017年真题）某工程施工至10月底，经统计分析，已完工作实际投资为260万元，已完工程预算投资为240万元，计划工作预算投资为200万元，则该工程此时的进度偏差为（　）万元。
A.40
B.20
C.-20
D.-40

【答案】 A
86、监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括（ ）。
A.旁站
B.专检
C.平行检验
D.巡视

【答案】 B
87、当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。
A.1%～2%
B.2%～5%
C.3%～5%
D.4%～5%

【答案】 C
88、为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，不属于监理工程师要做的三方面工作的是（　　）。
A.定期收集进度报表资料
B.现场实地检查工程进展情况
C.实际进度数据的加工处理
D.定期召开现场会议

【答案】 C
89、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（　）填写。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 B
90、工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发( )。
A.工作联系单
B.监理通知单
C.工程暂停令
D.监理口头指令

【答案】 C
91、某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（ ）万元。
A.5.000
B.5.600
C.5650
D.6328

【答案】 B
92、防水混凝土试配时，其抗渗水压值应比设计值高多少？( )
A.0.10MPa
B.0.15MPa
C.0.20MPa
D.0.25MPa

【答案】 C
93、（2018年真题）某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（　）万元。
A.215.46
B.215.00
C.203.02
D.203.00

【答案】 A
94、（2021年真题）重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（　　）的基本内容。
A.以顾客为关注焦点
B.领导作用
C.全员参与
D.过程方法

【答案】 D
95、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（　）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。
A.基准单价
B.投标报价
C.定额单价
D.投标控制价

【答案】 B
96、建设单位管理费是指建设工程从立项、筹建、建设、联合试运转、竣工验收交付使用及后评价等全过程管理所需的费用，其内容不包括( )。
A.工程监理费
B.差旅交通费
C.工具用具使用费
D.工程招标费

【答案】 A
97、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（ ）的单位工程为主导。
A.工程量大、工期短
B.工程量大、工期长
C.工程量小、工期短
D.工程量小、工期长

【答案】 B
98、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（　　）。
A.试验室资质等级及试验范围
B.试验室管理制度
C.试验设备的合格证书
D.试验人员资格证书

【答案】 C
99、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为()
A.完全随机抽样
B.分层抽样
C.等距抽样
D.整群抽样

【答案】 A
100、在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次灌注高度，这是针对可能发生的()质量问题而采取的预控措施。
A.混凝土强度不足
B.斜孔、断桩
C.钢筋笼上浮
D.缩颈、堵管

【答案】 D
101、网络计划中，某项工作进度拖延的时间超过其自由时差但未超过其总时差，下列说法正确的是（　　）。
A.会影响总工期，但不会对后续工作产生影响
B.不会影响总工期，但会对后续工作产生影响
C.会影响总工期，也会对后续工作产生影响
D.不会影响总工期，也不会对后续工作产生影响

【答案】 B
102、（2021年真题）建设工程采用平行施工方式的特点是（　　）。
A.充分利用工作面进行施工
B.施工现场组织管理简单
C.专业工作队能够连续施工
D.有利于实现专业化施工

【答案】 A
103、下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是()
A.当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率
B.当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率
C.在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小
D.实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值

【答案】 C
104、工程网络计划的工期优化是通过（　）来达到优化目标。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.压缩关键工作的持续时间
C.将关键工作压缩成非关键工作
D.减少非关键工作的自由时差

【答案】 B
105、建设工程流水施工中普遍采用的方式是（　）。
A.一般的成倍节拍流水施工
B.非节奏流水施工
C.加快的成倍节拍流水施工
D.固定节拍流水施工

【答案】 B
106、建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()
A.建设项目
B.单项工程
C.单位工程
D.分部工程

【答案】 B
107、与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（ ）。
A.成熟度评价
B.标准化管理
C.全过程控制
D.战略管理

【答案】 B
108、根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土强度，是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损的强度检验方法是（ ）。
A.回弹法
B.超声回弹综合法
C.钻心法
D.后装拔出法

【答案】 B
109、抹灰层由底层、中层、面层组成，中层的作用是( )。
A.粘结
B.找平
C.装饰
D.粘结和找平

【答案】 B
110、（2018年真题）某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为（　）万元。
A.-30
B.-20
C.-10
D.10

【答案】 B
111、下列各项中，不属于策划与准备中的是（　　）。
A.贯标决策
B.建立领导班子
C.组织结构调整方案
D.建立工作班子

【答案】 C
112、进口材料、构配件和设备的联合检查验收由（ ）主持。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.质量监督机构

【答案】 A
113、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（　　）。
A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策
B.对拟建项目进行财务评价
C.对已完工程量进行偏差分析
D.审查设计单位提交的设计成果

【答案】 C
114、当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是（　　）。
A.尽快做出延长工期的临时决定
B.及时向政府有关部门报告
C.要求承包单位提出工程延期意向申请
D.重新审核施工合同条件

【答案】 A
115、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（　）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年

【答案】 B
116、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（ ）天。
A.6
B.4
C.12
D.15

【答案】 B
117、下列可行性研究内容中属于建设方案研究与比选的是（　　）。
A.产品价格现状及预测
B.筹资方案与资金使用计划
C.产品竞争力优劣势分析
D.产品方案与建设规模

【答案】 D
118、（2020年真题）下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（　）。
A.改善外部配合条件
B.采用更先进的施工机械
C.实施强有力的施工调度
D.增加工作面

【答案】 D
119、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：(1)在建工程损失10万元；(2)承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；(3)施工机具损坏损失1万元；(4)工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请,共索赔13.5 万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，项目监理机构应批准的索赔金额为( )万元。
A.10.0
B.10.5
C.12.5
D.13.5

【答案】 B
120、（2019年真题）某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为（　）元。
A.130.67
B.133.33
C.1306.67
D.1333.33

【答案】 A
121、（2021年真题）为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（　　）。
A.采用更先进的施工机械
B.增加工作面
C.实施强有力的调度
D.增加施工队伍

【答案】 A
122、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的单价合同，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（　　）天内完成审核并报送发包人。
A.5
B.7
C.10
D.14

【答案】 B
123、钢筋绑扎接头的位置应相互错开，从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总裁面面积的百分率，对梁、板类构件不宜大于( )。
A.25％