2025年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(二)及答案.docx

2025年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(二)及答案

单选题（共600题）
1、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（　　）天。
A.1
B.4
C.5
D.6

【答案】 D
2、中华人民共和国合同法55中规定，建筑工程合同只能用书面形式，书面形式合同书在履行下列哪项手续后有效？( )
A.盖章或签字有效
B.盖章和签字有效
C.只有签字有效
D.只有盖章有效

【答案】 A
3、层高2.10m、有围护结构的剧场舞台灯光控制室，其建筑面积的计算方法是( )。
A.不计算建筑面积
B.按其围护结构的外围水平面积计算
C.按其围护结构的外围水平面积的1/2计算
D.按其围护结构的轴线尺寸计算

【答案】 C
4、以下关于行政法规解释的说法， 正确的是：
A.行政法规条文本身需要进一步明确界限或者作出补充规定的， 由国务院法制机构解释
B.行政法规的效力高于行政法规解释的效力
C.国务院各部门和省、 自治区、 直辖市人民政府可以向国务院提出行政法规解释要求
D.对属于行政工作中具体应用行政法规的问题， 省、 自治区、 直辖市人民政府法制机构可以请求国务院法制机构解释

【答案】 C
5、对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的( )。
A.组织措施
B.经济措施
C.技术措施
D.合同措施

【答案】 C
6、施工质量控制点的设置，要在分析施工对象或工序活动对工程质量特性可能产生的影响大小、危害程度及质量保证难易程度的基础上，由()确定。
A.项目监理机构
B.承包单位
C.质量监督机构
D.建设单位

【答案】 B
7、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（　　），项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。
A.施工方案
B.安全措施
C.质量措施
D.施工组织设计

【答案】 A
8、工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（　　）签署审核意见。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.建设单位代表
D.建设单位项目负责人

【答案】 B
9、关于建设工程的项目档案说法，不正确的是（）。
A.严格按照国家有关档案管理的规定
B.及时收集、整理建设项目各环节的文件资料
C.建设工程施工完成后，及时向建设行政主管部门移交建设项目档案
D.建立、健全建设项目档案

【答案】 C
10、审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（　　）措施。
A.组织
B.技术
C.经济
D.合同

【答案】 B
11、（2021年真题）关于设计概算编制的说法，正确的是（　　）。
A.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑后续价格变动
B.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑施工条件影响
C.应按编制时项目所在地的价格水平编制，还应按项目合理工期预测建设期价格水平
D.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑建设项目的实际投资

【答案】 C
12、（2021年真题）某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（　　）天。
A.10
B.12
C.14
D.16

【答案】 C
13、（ ）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.质量监督机构

【答案】 B
14、组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（ ）特征。
A.符合性
B.持续受控
C.动态性
D.系统性

【答案】 C
15、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，施工单位的机械设备在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用属于（　　）。
A.施工机具使用费
B.运杂费
C.安拆费及场外运费
D.措施项目费

【答案】 C
16、施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由( )组织验收。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同
D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同

【答案】 B
17、变异系数又称离散系数，是用标准差除以（　　）得到的相对数，它表示数据的相对离散波动程度。
A.算数平均数
B.样本最小值
C.极差
D.中位数

【答案】 A
18、对涉及工，程应设由计（文）件转修交改原的设工计程单变位更修改工程设计文件。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.建设行政主管部门

【答案】 B
19、隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由（　）组织进行验收。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位项目负责人

【答案】 A
20、某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.建设单位和施工单位共同

【答案】 A
21、下列不属于钢材的力学性能指标的是（）。
A.屈服强度
B.焊接裂纹敏感指数
C.伸长率
D.断面收缩率

【答案】 B
22、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（　　）。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.勘察单位

【答案】 A
23、建筑装饰装修工程的分项工程，一般按照（）划分检验批。
A.工程量
B.楼层
C.施工段
D.变形缝

【答案】 B
24、关于工程网络计划的说法，正确的是（ ）。
A.关键线路上工作的总时差均为零
B.关键线路上的工作均为关键工作
C.一个网络计划中只有一条关键线路
D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移

【答案】 B
25、建设单位应当自领取施工许可证之日起（　　）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期； 延期以两次为限，每次不超过（　　）个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证（　　）。
A.3、3、自行废止
B.2、2、自行废止
C.3、2、重新办理
D.2、3、重新办理

【答案】 A
26、“工期固定，资源均衡”的优化方法有多种，其中不包括（　　）。
A.方差值最小法
B.极差值最小法
C.削高峰法
D.平均值法

【答案】 D
27、设备检查验收前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，经( )审查同
A.监理工程师
B.建设单位
C.设计单位
D.供货单位

【答案】 A
28、根据《清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（　　）以及一定范围内的风险费用。
A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润
B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费
C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金
D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费

【答案】 A
29、能够及时了解设备制造过程质量的真实情况，审批设备制造工艺方案，实施过程控制，进行质量检查与控制的设备制造质量监控方式，称为( )。
A.驻厂监造
B.巡回监控
C.定点监控
D.跟踪监控

【答案】 A
30、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（　）。
A.流水节拍
B.时间间隔
C.间歇时间
D.流水步距

【答案】 D
31、工程网络计划中，工作之间因资源调配需要而确定的先后顺序关系属于（ ）关系。
A.组织
B.搭接
C.工艺
D.平行

【答案】 A
32、灰土垫层应采用熟化石灰与黏土的拌合料铺设，其厚度不应小于( )mm。
A.60
B.100
C.120
D.150

【答案】 B
33、项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（　　）。
A.TOT
B.BT
C.BOT
D.PFI

【答案】 A
34、则，建设项目工程总承包方进行总进度目标论证时，其工作顺序应为（）。
A.①—②—③—⑥—④—⑤
B.①—③—②—⑥—④—⑤
C.①—③—②—⑤—④—⑥
D.①—④—⑥—⑤—③—②

【答案】 D
35、项目监理机构审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表时，应重点审查（　）。
A.采购合同
B.技术标准
C.质量证明文件
D.设计文件要求

【答案】 C
36、《刑事诉讼法》第5条规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。关于该原则的含义理解正确的是
A.人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责范围内都是独立的，不受任何机关、社会团体和个人的干涉
B.在我国独立行使审判权、检察权的主休是审判人员、检察院人员
C.人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示
D.人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各级法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，上级人民法院无权纠正下级法院的错误裁判

【答案】 C
37、工程建设过程中，下列造成工程质量缺陷的成因属于违背基本建设程序的是（　　）。
A.无证设计
B.转包、挂靠
C.边设计、边施工
D.擅自修改设计

【答案】 C
38、按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是()
A.工程设计单位
B.工程投标单位
C.工程招标单位
D.工程造价管理部门

【答案】 C
39、在质量事故处理中，对于出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能，可（ ）处理。
A.返工
B.补强
C.不做
D.修补

【答案】 C
40、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（ ）。
A.分包单位资格报审表
B.施工控制测量成果报验表
C.分项工程质量报验表
D.工程材料、构配件、设备报审表

【答案】 A
41、进行工期优化时，选择压缩对象时考虑的因素不包括（　　）。
A.间接费用率最小的工作
B.有充足备用资源的工作
C.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
D.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作

【答案】 A
42、（2019年真题）根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（　）组织专家论证。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位

【答案】 A
43、分项工程质量合格的条件是（　　）。
A.主控项目全部合格，一般项目合格率为80%
B.主控项目全部合格，一般项目经抽样检验合格
C.所含的检验批质量均验收合格，且其验收资科齐全完整
D.所含的检验批质量均验收合格，且其观感质量符合要求

【答案】 C
44、卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点体现在（　）方面。
A.评价方式
B.关注点
C.使用方法（工具）
D.目标要求

【答案】 C
45、《卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点体现在（　　）方面。
A.评价方式
B.关注点
C.使用方法（工具）
D.目标要求

【答案】 C
46、对某些有严重质量缺陷的项目，可采用（　　）的质量事故处理方案的辅助决策方法，以便确定缺陷的严重程度。
A.试验验证
B.定期观测
C.专家论证
D.方案比较

【答案】 A
47、对于钢筋连接的一般项目，钢筋的接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的（ ）倍。
A.3
B.5
C.9
D.10

【答案】 D
48、管理评审，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（ ）的基本内容。
A.以顾客为关注焦点
B.领导作用
C.全员参与
D.过程方法

【答案】 B
49、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（　　）属于工程技术环境。
A.通风照明条件
B.工程地质
C.施工环境作业面大小
D.临近的地下管线

【答案】 B
50、从质量验收的角度划分，某城市的广播电视塔应划分为一个（ ）。
A.分项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.单项工程

【答案】 C
51、监理单位质量管理体系实施中，（　　）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。
A.建设单位负责人
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.质量监督机构

【答案】 B
52、分项工程验收合格的条件，除其所含检验批质量验收合格外，还需要（　　）。
A.质量控制资料完整
B.观感质量验收应符合要求
C.所含检验批的质量验收记录应完整
D.主要功能项目检查结果应符合规定

【答案】 C
53、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（ ）填写。
A.监理单位、施工单位
B.施工单位、监理单位
C.设计单位、质监站
D.施工单位、建设单位

【答案】 B
54、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。
A.20
B.21
C.22
D.23

【答案】 D
55、项目监理机构对特别重要设备的制造过程质量控制可采取（　）方式。
A.驻厂监造
B.定点监造
C.巡回监造
D.目标监造

【答案】 A
56、某工程勘察设计企业已具有市政公用工程行业的桥梁、隧道工程甲级勘察设计资质，该企业还可以承担()的勘察设计业务。
A.全国范围所有工程
B.企业所在地区工程
C.建筑行业所有工程
D.公路、铁道行业桥梁、隧道工程

【答案】 D
57、某工程划分为3个施工过程，4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4天，应组织（　　）个专业工作队。
A.3
B.4
C.6
D.7

【答案】 D
58、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（ ）。
A.建矿费用
B.勘测费用
C.场地费用
D.海洋保险费

【答案】 C
59、建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（　　）的生产组织方式。
A.敏捷作业
B.关键路径
C.精益作业
D.快速路径

【答案】 D
60、单位工程质量竣工验收记录中，验收结论由()填写。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.建设单位
D.总监理工程师

【答案】 B
61、不属于监理工程师全面、准确地掌握进度计划的执行情况，要做的工作的是（　　）。
A.定期收集进度报表资料
B.现场实地检查工程进展情况
C.实际进度数据的加工处理
D.定期召开现场会议

【答案】 C
62、工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发( )。
A.工作联系单
B.监理通知单
C.工程暂停令
D.监理口头指令

【答案】 C
63、在建设工程质量特性中，()是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A.适用性
B.耐久性
C.可靠性
D.安全性

【答案】 C
64、ISO 质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是( )。
A.管理体系的适时管理
B.管理体系的行为到位
C.管理体系的适中控制
D.管理体系的识别能力

【答案】 D
65、采用定额单价法计算工程费用时，分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，对定额的处理方法一般是（　　）。
A.调量不换价
B.可以直接套用预算单价
C.编制补充单位估价表
D.按实际使用材料价格换算预算单价

【答案】 A
66、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）的规定，分部分项工程量清单中门窗工程的计量单位是（　　）。
A.m3/根
B.个/m
C.樘/m
D.m/根

【答案】 C
67、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。
A.编制工程设计作业进度计划
B.编制工程设计阶段进度计划
C.检查工程设计人员的专业构成情况
D.审查设计进度计划的合理性和可行性

【答案】 D
68、根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（　　）。
A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水
B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置
C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕
D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15S

【答案】 B
69、当工程发生需要加固补强的质量问题时，监理单位应先签发( )。
A.监理通知
B.工程暂停令
C.整改通知
D.工程变更单

【答案】 B
70、建设工程承包单位在 （　　）时，应向建设单位出具工程质量保修书.
A.施工完毕
B.提交工程竣工验收报告
C.竣工验收合格
D.工程价款结算完毕

【答案】 B
71、工作A的工作持续时间为6天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为6天、5天、8天；最迟完成时间分别为20天、19天、17天，则工作A的最迟开始时间为第（ ）天。
A.2
B.3
C.7
D.12

【答案】 B
72、混凝土小型空心砌块砌体的水平灰缝砂浆饱满度按净面积计算不得低于：( )
A.50%
B.70%
C.80%
D.90%

【答案】 D
73、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），若合同未约定，当工程量清单项目的工程量偏差在（ ）以内时，其综合单价不作调整，执行原有的综合单价。
A.15％
B.5％
C.10％
D.20％

【答案】 A
74、建设工程施工进度控制目标体系中，按施工阶段分解，划定( )。
A.各单位工程施工工期
B.进度控制分界点
C.各单位工程施工目标
D.进度控制责任

【答案】 B
75、质量事故发生后，（ ）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。
A.施工单位
B.监理单位应要求施工单位
C.监理员
D.事故调查小组

【答案】 A
76、下列违反上诉不加刑原则的有：
A.第一审法院认为马某犯伤害罪判处有期徒刑３年， 马某上诉， 检察院没有抗诉， 第二审法院认为一审判决认定事实不清， 发回原审法院重审， 原审法院直接加重马某量刑
B.第一审法院认定赵某犯抢夺罪判处有期徒刑５年， 赵某上诉， 检察院没有抗诉， 二审法院认为赵某量刑畸轻， 可以直接将抢夺罪改为抢劫罪， 但不得加重赵某的刑罚
C.第一审法院以盗窃罪判处金某有期徒刑２年、 王某有期徒刑１年， 金某、王某以没有实施犯罪为由提起上诉， 检察院认为对金某的量刑畸轻提出抗诉， 第二审法院经过审理， 将金某和王某都改判为有期徒刑５年
D.第一审法院认定石某犯绑架罪被判处死刑缓期执行， 犯抢劫罪判处无期徒刑， 数罪并罚决定判处死刑缓期执行。 石某上诉后， 第二审法院将石某改判为死刑缓期执行并限制减刑

【答案】 A
77、施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（ ）和协商文件进行验收。
A.技术处理方案
B.设计单位意见
C.设计变更处理
D.质量事故责任

【答案】 A
78、（2022年真题）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（　）措施。
A.组织
B.经济
C.技术
D.合同

【答案】 A
79、关于工程量清单招标方式下，投标人报价的说法，正确的是（　　）。
A.专业工程暂估价中的专业工程应由投标人自主确定价格并计入报价
B.暂估价中的材料应按暂估单价计入综合单价
C.措施项目中的总价项目应包括规费和税金
D.投标人报价时可以给予一定幅度的总价优惠

【答案】 B
80、建筑工程主体结构质量验收应由（　）组织。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.设计单位项目负责人
D.施工单位项目负责人

【答案】 B
81、（2021年真题）关于见证取样工作的说法，正确的是（　　）。
A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行
B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案
C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任
D.负责见证取样的监理人员应有资格证书

【答案】 B
82、双代号时标网络计划中，波形线表示（　　）。
A.工作的总时差
B.工作与其紧后工作之间的时间间隔
C.工作的自由时差
D.工作与其紧后工作之间的时距

【答案】 B
83、关于简易程序，下列哪些选项是错误的？
A.甲在公共场合侮辱盲人乙，乙向法院提起自诉，本案可以适用简易程序审理
B.辩护人为丙做无罪辩护，法院只有在征得当事人和辩护人同意后可以适用简易程序
C.丁某因涉嫌抢劫银行被提起公诉，其可能被判处十年以上有期徒刑，不能适用简易程序
D.简易程序中的被告人有辩护人的，法院可以通知其出庭

【答案】 B
84、质量管理应以人为本，体现的是（　　）的管理原则。
A.以顾客为关注焦点
B.领导作用
C.全员参与
D.持续改进

【答案】 C
85、关于《卓越绩效评价准则》与 ISO9000 的比较，下列说法不正确的是（ ）。
A.ISO9000 是标准化导向，“卓越绩效”模式是战略导向
B.ISO9000 来自市场准入的驱动，“卓越绩效”模式来自市场竞争的驱动
C.ISO9000 主要注结果，“卓越绩效”模式更加关注过程
D.ISO9000 是有限的目标，“卓越绩效”模式是多元化的目标

【答案】 C
86、在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（　　）。
A.道路工程
B.附属建筑工程
C.挡土墙工程
D.室外环境工程

【答案】 C
87、物资供应进度控制的含义中，（　　）是将建设工程所需物资的供给纳入计划轨道，进行预测、预控，使整个供给有序地进行。
A.计划
B.组织
C.协调
D.控制

【答案】 A
88、在组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工作量，称为()
A.流水节拍
B.流水步距
C.流水时距
D.流水强度

【答案】 D
89、现浇混凝土板厚度检测常用（ ）。
A.超声回弹综合法
B.回弹法
C.钻芯法
D.超声波对测法

【答案】 D
90、工程网络计划“资源有限，工期最短”优化的目的是为了寻求（　　）。
A.资源均衡使用时的最短工期安排
B.最短工期条件下的资源均衡安排
C.最低成本时的最短工期安排
D.资源有限条件下的最短工期安排

【答案】 D
91、建筑装饰装修材料有关见证检测的要求，下列哪条是正确的？( )
A.业主要求的项目
B.监理要求的项目
C.设计要求的项目
D.当国家规定或合同约定时，或对材料的质量发生争议时

【答案】 D
92、建筑工程施工质量验收中，经返工或返修的检验批，应（ ）。
A.予以验收
B.重新进行验收
C.鉴定验收
D.协商验收

【答案】 B
93、在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（　　）。
A.平均数与标准偏差
B.中位数与变异系数
C.标准偏差与变异系数
D.中位数与标准偏差

【答案】 C
94、影响工程进度的因素中，临时停水、停电、断路属于（　　）。
A.业主因素
B.勘察设计因素
C.施工技术因素
D.社会环境因素

【答案】 D
95、根据《计价规范》，关于招标控制价的描述中，正确的有（　　）。
A.工程造价咨询人可以就同一工程同时编制招标控制价和投标报价
B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底
C.总承包服务费应由招标人根据分包人报价确定
D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查

【答案】 D
96、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，铺底流动资金为120万元，占全部流动资金的30%。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均税前利润为180万元，年平均贷款利息为20万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（ ）。
A.10%
B.8.33%
C.8%
D.10.31%

【答案】 C
97、下列属于编制施工总进度计划的工作内容的是（　　）。
A.确定施工场地范围
B.确定各单位工程的施工期限
C.计算劳动量和机械台班数
D.确定各分部分项工程的相互搭接关系

【答案】 B
98、初步设计（技术设计）工作进度计划一般按照（　　）编制。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程

【答案】 B
99、工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（　　）进行全面系统的控制。
A.项目投资
B.项目设计
C.项目决策
D.项目施工

【答案】 A
100、发生工程质量事故后，下一步处理程序应当是（　　）。
A.总监理工程师征得建设单位同意后，签发工程暂停令
B.施工单位进行质量事故调查
C.项目监理机构审查施工单位报送的质量事故调查报告
D.施工单位实施处理，项目监理机构跟踪调查

【答案】 A
101、其项借款，年名义利率10%，计息周期为日，则年有效利率是（ ）。
A.8.33%
B.10.38%
C.10.47%
D.10.52%

【答案】 D
102、向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由（　　）审核设计变更文件和处理相关事宜。
A.原设计负责人
B.建设单位代表
C.总监理工程师
D.采购方负责人

【答案】 C
103、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是( )。
A.GB／T19000-2000
B.GB／T19001-2000
C.GB／T19004-2000
D.ISO19011

【答案】 A
104、负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。
A.施工单位
B.供货单位
C.建设单位
D.质检单位

【答案】 C
105、某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时，宜采用的方法是（　　）。
A.扩大单价法
B.修正的概算指标法
C.概算指标法
D.预算单价法

【答案】 B
106、分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和以下哪项？( )
A.单价
B.工程量
C.税金
D.费率

【答案】 B
107、（2022年真题）质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（　）。
A.提交质量事故调查报告
B.签发复工令
C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位
D.****

【答案】 C
108、关于实际进度监测与调整的系统过程，下列说法有误的是（ ）。
A.现场实地检查工程进展情况是为了收集进度报表资料
B.进度控制的效果与收集数据资料的时间间隔有关
C.实际进度数据的加工处理是为了形成与计划进度具有可比性的数据
D.进度调整措施应以后续工作和总工期的限制条件为依据

【答案】 A
109、（2020年真题）工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（　）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故

【答案】 B
110、对于采用装配式钢筋混凝土结构的建设工程，不能列入施工进度计划的是（　　）。
A.钢筋混凝土构件的现场制作
B.钢筋混凝土构件的运输
C.该建设工程的装饰工程
D.该建设工程的主体结构工程

【答案】 B
111、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()
A.工期，成本和利润
B.工期和成本，不能索赔利润
C.工期，不能索赔成本和利润
D.成本，不能索赔工期和利润

【答案】 B
112、影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（ ）。
A.人员素质
B.工程材料
C.方法
D.环境条件

【答案】 B
113、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是（　　）。
A.可行性研究阶段
B.决策阶段
C.设计阶段
D.保修阶段

【答案】 C
114、某工程网络计划中，已知工作A 的持续时间为10d, 总时差和自由时差分别为4d和2d。检查中发现该工作实际持续时间为13d，则其对工程的影响是（ ）。
A.既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行
B.不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟1d
C.使其紧后工作的最迟开始时间推迟4d，并使总工期延长2d
D.使其紧后工作的最早开始时间推迟1d, 并使总工期延长1d

【答案】 B
115、不属于建设工程项目总投资中建设投资的是( )。
A.设备及工器具购置费
B.土地使用费
C.铺底流动资金
D.涨价预备费

【答案】 C
116、周某采用向计算机植入木马程序的方法窃取齐某的网络游戏账号、密码等信息，将窃取到的相关数据存放在其租用的服务器中，并利用这些数据将齐某游戏账户内的金币、点券等虚拟商品放在第三方网络交易平台上进行售卖，获利5000元。关于该网络犯罪的管辖说法正确的是
A.网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等
B.有多个犯罪地的网络犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由共同上级公安机关指定有限公安机关立案侦查
C.具有特殊情况，由异地公安机关立案侦查更有利于查清犯罪事实、保证案件公正处理的跨省(自治区、直辖市)重大网络犯罪案件，可以由公安部商最高人民检察院和最高人民法院指定管辖
D.人民法院受理案件后，发现被告人还有犯罪被其他公安机关立案侦查的，可以建议人民检察院补充侦查，人民检察院经审查，认为需要补充侦查的，应当通知移送审査起诉的公安机关

【答案】 A
117、竣工结算计价时，依据双方确认的工程量和已标价工程量清单的综合单价计算，是指（　　）。
A.分部分项工程
B.措施项目
C.总价措施项目
D.分部分项工程和单价措施项目

【答案】 D
118、下列实木复合地板的说法中，正确的是（　　）。
A.大面积铺设时应连续铺设
B.相邻板材接头位置应错开，间距不小于300mm
C.不应采用粘贴法铺设
D.不应采用无龙骨空铺法铺设

【答案】 B
119、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（　）。
A.驻厂监造
B.巡回监控
C.设置质量控制点监控
D.跟踪监控

【答案】 B
120、2016年已建成年产60万t的某化工厂，2020年拟建年产100万t相同产品的新项目，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则采用生产能力指数法估算项目投资额时，生产能力指数的取值为（ ）。
A.0.4-0.5
B.0.6-0.7
C.0.8-0.9
D.近似为1

【答案】 D
121、工程施工过程中，对已进场但检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位（　）。
A.停工整改并封存不合格材料
B.征求设计单位对不合格材料的使用意见
C.限期将不合格材料撤出施工现场
D.征求检测机构对不合格材料的使用意见

【答案】 C
122、用于工程的（）采购的主要设备应经建设单位，施工单位，项目监理机构与供货方共同进行开箱检查,并共同在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。
A.建设单位
B.施工单位
C.安装单位
D.代理商

【答案】 A
123、建设工程质量保修书应由（　　）出具。
A.建设单位向建设行政主管部门
B.建设单位向用户
C.承包单位向建设单位
D.承包单位向监理单位

【答案】 C
124、建设单位从银行贷款1000万元。贷款期2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（　）。
A.6%
B.6.12%
C.6.14%
D.12%

【答案】 C
125、在建设工程监理中编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制，属于监理工程师控制进度的( )。
A.组织措施
B.经济措施
C.合同措施
D.技术措施

【答案】 D
126、（2018年真题）在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（　）的计划系统。
A.建设单位