2025年监理工程师之土木建筑目标控制真题练习试卷B卷附答案.docx

2025年监理工程师之土木建筑目标控制真题练习试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.施工单位

【答案】 A
2、涉及结构安全的质量缺陷，建设工程所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由（）提出保修方案。
A.建设单位
B.原设计单位
C.施工单位
D.监理单位

【答案】 B
3、采用造价信息进行价格调整时，需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由（　　）审批。
A.承包人
B.发包人
C.监理机构
D.价格监管机构

【答案】 B
4、工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持( )的原则。
A.以预防为主
B.以人为核心
C.质量第一
D.质量标准

【答案】 A
5、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。
A.抓紧整改、早日复工
B.防止事故信息非正常扩散
C.对事故责任人进行监管
D.防止事故扩大并保护好现场

【答案】 D
6、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（　　）
A.经投资主管部门审批的投资概算
B.经投资各方审定的初步设计方案
C.建设项目环境影响评价报告书
D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书

【答案】 D
7、既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（　　）。
A.企业现金
B.企业增资扩股
C.优先股
D.国家预算内投资

【答案】 A
8、根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（　　）。
A.强调以经营为中心
B.强调以效益为中心
C.强调大质量观
D.强调企业责任

【答案】 C
9、根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用( )合同。
A.固定总价
B.可调总价
C.单价
D.成本加酬金

【答案】 C
10、我国现行建设工程总投资构成中流动资金属于（）。
A.建设投资
B.动态投资
C.静态投资
D.流动资产投资

【答案】 D
11、现行施工组织设计和施工质量计划的差别在于()不同。
A.编制原理
B.编制对象
C.编制形式
D.编制单位

【答案】 A
12、施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费，下列属于施工机械使用费的是( )。
A.临时设施费
B.二次搬运费
C.已完工程及设备保护费
D.经常修理费

【答案】 D
13、以下关于BIM技术在设计阶段的应用说法错误的是()
A.空间形式的思考是
B.IM技术在概念设计中应用的体现B空间造型设计就是对建筑进行空间流线的概念化设计
C.室内装饰的色彩选择不属于B.IM技术在概念设计中应用的体现
D.空间形式及研究的初步阶段在概念设计中称其为区段划分，是设计概念运用中首要考虑的部分

【答案】 C
14、预算定额是完成规定计量单位的()进行计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准。
A.扩大施工工序
B.扩大分部工程
C.分部工程
D.分项工程

【答案】 D
15、下列费用中，属于工程建设其他费用的是（　　）。
A.设备及工器具购置费
B.建设期利息
C.基本预备案
D.勘察设计费

【答案】 D
16、对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B及相关专业验收规范，未涵盖的分项工程和检验批，可由（ ）组织相关单位协商确定。
A.建设单位
B.监理机构
C.施工单位
D.质量监督机构

【答案】 A
17、下列关于关键工作的说法中，正确的有（　　）。
A.总时差为0的工作为关键工作
B.关键线路上的工作一定是关键工作
C.两端为关键节点的工作一定是关键工作
D.关键工作的总时差和自由时差相等

【答案】 B
18、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，窝工工日单价200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元；承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台班300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（　　）元。
A.2500
B.3500
C.4260
D.4100

【答案】 D
19、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（　）。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.工程质量监督机构

【答案】 B
20、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（ ）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。
A.施工单位
B.检测单位
C.监理单位
D.建设单位

【答案】 D
21、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划逆是进度数据进行比较，其目的是()
A.分析影响施工进度的原因
B.掌握各项工作时差的利用情况
C.提供计划调整和优化的依据
D.发现进度偏差及其大小

【答案】 D
22、编制建设工程物资需求计划的关键是（　）。
A.确定需求量
B.制定物资生产和运输计划
C.制定物资招标进度计划
D.制定物资采购成本计划

【答案】 A
23、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（　　）。
A.α＜5%，β＜5%
B.α＜5%，β＜10%
C.α＜5%
D.α＜1%，β＜15%

【答案】 B
24、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工程量为2400m3，预算单价时12元/m3；到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/m3。则该工程的进度绩效指数为（　　）。
A.0.52
B.0.60
C.0.80
D.0.83

【答案】 D
25、在影响工程质量的因素中，属于工程技术环境对工程质量产生影响的是（　　）。
A.工程地质
B.施工环境作业面大小
C.防护设施
D.工程临近的地下管线

【答案】 A
26、下列哪一符合商品房预售条件？( )
A.已支付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书
B.持有建设工程规划许可证
C.按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十以上
D.取得《商品房预售许可证》

【答案】 C
27、在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（　　）。
A.在设计方面，应选择结构较简单的产品
B.在生产方面，应选择废品率较低的产品
C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品
D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品

【答案】 D
28、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（ ）。
A.违背建设程序
B.施工与管理不到位
C.地质勘察失真
D.片面追求进度

【答案】 A
29、项目监理机构的组织形式和规模，应考虑的因素不包括（ ）。
A.合同约定的服务内容
B.施工企业技术水平
C.技术复杂程度
D.工程特点

【答案】 B
30、工料测量师行在接受项目投资控制委托，特别是接受工期较长、难度较大的项目投资控制委托时，都要买（），以防估价失误时因对业主进行赔偿而破产。
A.人身保险
B.意外保险
C.事故保险
D.专业保险

【答案】 D
31、建筑安装工程造价中安全文明施工费的计算基数可以是（　　）。
A.定额人工费
B.定额材料费
C.定额机械费
D.定额分部分项工程费+定额中全部的措施项目费

【答案】 A
32、关于监理工程师审批工程延期应遵循的原则的说法，正确的是()
A.工程延期必须符合计划进度安排
B.延长的时间不应超过工作总时差
C.工程延期必须事先申请和报告
D.工程延期必须符合实际情况

【答案】 D
33、项目监理机构对初步设计成果审核后应提出()
A.验收报告
B.总结报告
C.审批报告
D.评估报告

【答案】 D
34、机电专业BIM应用时，管网用不同颜色加以区分的原因是()。
A.机电管网相对复杂
B.减少错误产生的概率
C.提升建筑品质
D.核验管网尺寸E与建筑师协调空间问题

【答案】 A
35、在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核，并将复核结果报()审核。
A.建设单位
B.监理单位
C.质量监督机构
D.建设行政主管部门

【答案】 B
36、国家机构实行工作责任制原则，下列哪些选项体现了这一原则
A.全国人大和地方各级人大都由民主选举产生
B.每一人大代表都要受到原选举单位的监督
C.人民法院和人民检察院都实行集体负责制
D.中央军委对全国人大及其常委会负责

【答案】 B
37、某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200m3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300m3，按企业定额该子项基价为100元/m3，则该土方开挖的单位报价应为（　）元/m3。
A.300
B.200
C.150
D.100

【答案】 C
38、下列建设工程可以不实行监理的是（ ）。
A.国家重点建设工程
B.小型公用事业工程
C.成片开发建设的住宅小区工程
D.利用国际组织贷款的工程

【答案】 B
39、以下关于确认判决的说法， 正确的是：
A.行政行为程序轻微违法， 但对原告权利不产生实际影响的， 人民法院应当判决确认违法
B.行政行为实施主体不具有行政主体资格的， 人民法院应当判决确认无效
C.人民法院判决确认违法或者无效的， 可以同时判决责令被告采取补救措施
D.人民法院判决确认违法或者无效， 若该行政行为给原告造成损失的， 应当依法判决被告承担赔偿责任

【答案】 A
40、分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和以下哪项？( )
A.单价
B.工程量
C.税金
D.费率

【答案】 B
41、在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。
A.道路工程
B.附属建筑工程
C.挡土墙工程
D.室外环境工程

【答案】 C
42、审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（　　）措施。
A.组织
B.技术
C.经济
D.合同

【答案】 B
43、下列关于索赔费用的计算方法正确的是（　　）。
A.总费用法是施工索赔时最常用的一种方法
B.总成本法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用
C.修正的总费用法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用
D.修正总费用法计算索赔款的时段是整个施工期

【答案】 B
44、涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，应由（　　）在施工前委托（　　）提出设计方案，没有设计方案的不得施工。
A.建设单位，原设计单位
B.施工单位，原设计单位
C.建设单位，其他设计单位
D.施工单位，其他设计单位

【答案】 A
45、法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有(）的性质。
A.一般裁定
B.权威裁定
C.最终裁定
D.最高裁定

【答案】 C
46、极差的作用是（ ）。
A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值
B.反映数据变异程度的特征性
C.表示数据的相对离散波动程度
D.表示数据的代表性

【答案】 A
47、单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（　　）商定。
A.监理和建设单位
B.施工和设计单位
C.设计和建设单位
D.参加验收的各方人员

【答案】 D
48、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1～4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的()＜br>
A.左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t
B.右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t
C.左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t
D.右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t

【答案】 D
49、质量缺陷成因分析的基本步骤包括：①收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料；②现场调查研究；③进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤找出可能产生质量缺陷的所有因素。对上述步骤排序正确的是（ ）。
A.①②③④⑤
B.②①③④⑤
C.②①⑤④③
D.①②⑤③④

【答案】 C
50、在工程施工组织方式中，平行施工方式具有的特点是()
A.各工作队实现了专业化施工
B.施工现场的组织、管理比较复杂
C.没有充分利用工作面进行施工
D.单位时间内投入的资源量较为均衡

【答案】 B
51、根据生产连续性和生产控制稳定性等情况，检验批抽样方案可采用（　　）
A.多次抽样
B.计数抽样
C.全数检验
D.调整型抽样

【答案】 D
52、以下单层房屋层高相同的非黏土墙(240mm厚)哪一个单价(元/㎡)最高？( )
A.框架间内墙
B.普通外墙
C.框架间外墙
D.普通内墙

【答案】 A
53、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（　　）。
A.简单随机抽样
B.系统随机抽样
C.分层随机抽样
D.多阶段抽样

【答案】 D
54、将彩色石子直接抛到砂浆层，并使它们黏结在一起的施工方法是（　　）。
A.水刷石
B.斩假石
C.干粘石
D.弹涂

【答案】 C
55、甲（17周岁，辍学在家）与乙（16周岁，辍学在家）在网吧上网时因琐事与丙（16周岁，高中学生） 发生争吵， 并殴打丙致其轻伤。检察院审查后，综合案件情况，拟对甲作出附条件不起诉决定，对乙作出不起诉决定。关于对甲的考验期，下列选项正确的是：
A.考验期的起算时间为人民检察院作出附条件不起诉的决定之日
B.考验期内的考察机关为公安机关， 且考验期计入检察院审查起诉的期限
C.可根据甲在考验期间的表现， 在法定范围内适当缩短或延长
D.考验期届满， 办案人员应当制作附条件不起诉考察意见书， 提出起诉或者不起诉的意见， 经部门负责人审核， 报请检察委员会决定。 如甲违反规定被撤销附条件不起诉决定而提起公诉， 已经过的考验期可折抵刑期

【答案】 A
56、加强隐蔽工程质量验收和监督管理，是基于工程质量具有（ ）的特点而提出的要求。
A.影响因素多
B.波动大
C.终检局限性
D.评价方法特殊性

【答案】 C
57、持续改进的核心是提高质量管理体系的（　　）。
A.有效性和效率
B.管理水平
C.科学性
D.创造价值能力

【答案】 A
58、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（ ）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。
A.重要程度
B.隐蔽性
C.结构分解
D.投资估算

【答案】 C
59、下列费用中，属于措施项目费的是()
A.施工降水费
B.总承包服务费
C.工程排污费
D.社会保障费

【答案】 A
60、关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的是()
A.工程网络计划中至少有一条关键线路
B.关键线路指总持续时间最短的线路
C.关键线路在网络计划执行过程中不会转移
D.关键线路上工作的总时差必然为零

【答案】 A
61、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201），监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内，完成对工程量报表的审核并发送发包人。
A.7
B.14
C.1
D.28

【答案】 A
62、水磨石地面面层的厚度在正常情况下宜为：( )
A.2～5mm
B.5～12mm
C.12～18mm
D.18～25mm

【答案】 C
63、承包人应在收到发包人指令后的7天内，向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的（　　）内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。
A.24小时
B.48小时
C.3天
D.7天

【答案】 B
64、（2021年真题）总价施工合同履行过程中，承包人发现某分项工程在招标文件给出的工程量表中被遗漏，则处理该分项工程价款的方式是（　　）。
A.由发承包双方按单价合同计价方式协商确定结算价
B.由发承包双方另行订立补充协议确定计价方式和价款
C.由发承包双方协商确定一个总价并调整原合同价
D.视为已包含在合同总价中，因而不单独进行结算

【答案】 D
65、下列关于质量保修的说法，正确的是（　　）。
A.保修期自投入使用之日起计算
B.房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，房屋所有者应向原建设单位发出保修通知
C.如果施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修
D.保修费用均由原施工单位承担

【答案】 C
66、在卓越绩效管理模式中，组织持续发展的关键是（ ）。
A.系统管理
B.以人为本
C.远见卓识的领导
D.传承、改进和创新

【答案】 D
67、在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工
A.终身保修
B.三十年
C.五十年
D.设计文件规定的年限

【答案】 D
68、在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行（ ）。
A.见证取样检测
B.主控项目的复查
C.抽样检测
D.检验资料的抽查

【答案】 C
69、基础设施领域项目通过发行权益型，股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的（ ）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%

【答案】 D
70、某独立土方工程，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（ ）元。
A.242250
B.240000
C.247500
D.225000

【答案】 A
71、项目监理机构进行施工阶段投资控制的组织措施之一是()
A.编制施工阶段投资控制工作流程
B.制定施工方案并对其进行分析论证
C.审核竣工结算
D.防止和处理施工索赔

【答案】 A
72、关于竣工结算的说法，正确的是()
A.竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据
B.竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用
C.竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据
D.竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分

【答案】 A
73、见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为()
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%

【答案】 D
74、下列关于中标人的投标报价和合同价关系的表述中，正确的是()
A.合同价应低于中标人的投标报价
B.中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价
C.中标人的投标报价是签订合同的价格依据
D.合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值

【答案】 C
75、当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。
A.1%～2%
B.2%～5%
C.3%～5%
D.4%～5%

【答案】 C
76、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（ ）。
A.分析进度偏差产生的原因
B.分析实际进度与计划进度的偏差
C.分析偏差对后续工作的影响
D.分析后续工作的限制条件

【答案】 B
77、（2017年真题）招标工程以投标截止日前（　）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。
A.14
B.15
C.28
D.30

【答案】 C
78、混凝土结构或构件变形检测项目不包括（　　）。
A.构件的挠度
B.构件和结构的倾斜
C.构件强度
D.基础不均匀沉降

【答案】 C
79、竣工结算计价时，依据双方确认的工程量和已标价工程量清单的综合单价计算，是指（　　）。
A.分部分项工程
B.措施项目
C.总价措施项目
D.分部分项工程和单价措施项目

【答案】 D
80、建筑装饰装修、屋面、建筑节能、电梯等工程，是分部工程按（ ）进行划分的。
A.材料种类
B.专业性质.工程部位
C.施工特点
D.施工程序

【答案】 B
81、在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括( )。
A.改进施工工艺
B.采用更先进的施工机械
C.增加每天的施工时间
D.改善劳动条件

【答案】 C
82、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（　　）万元人民币。
A.71.21
B.78.31
C.78.83
D.86.14

【答案】 D
83、确定分部分项工程项目清单综合单价的重要依据是（ ）
A.项目编码
B.项目名称
C.项目特征
D.计量单位

【答案】 C
84、（2021年真题）某新建项目，建设期2年，计划银行贷款3000万元，第1年贷款1800万元，第2年贷款1200万元，年利率5%，则该项目估算的建设期利息为（　　）万元。
A.90.00
B.167.25
C.240.00
D.244.50

【答案】 B
85、（2022年真题）某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（　）。
A.报送项目监理机构审批同意后方可实施
B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证
C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查
D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批

【答案】 B
86、（　　）搭接关系是指紧前工作i开始到紧后工作j开始的时间间隔。
A.结束—开始（FTS）
B.开始—开始（STS）
C.结束—结束（FTF）
D.开始—结束（STF）

【答案】 B
87、采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（　）。
A.债权发行机构的注册资金
B.项目原始权益人的全部资产
C.债权承销机构的担保资产
D.具有可靠未来现金流量的项目资产

【答案】 D
88、计算建设工程投资时，按（　　）顺序计算，并逐级汇总。
A.分项、分部、单位、单项工程
B.土建、安装设备工程、流动资金
C.分部、分项、单项、单位工程
D.设备、土建、安装工程

【答案】 A
89、总监理工程师应组织（ ）参加设备的调整试车和整机性能检测，记录数据，验证设备是否达到合同规定的技术质量要求。
A.专业监理工程师
B.建设单位
C.施工单位
D.总监理工程师代表

【答案】 A
90、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（　　）工程。
A.开挖深度为4.5m的基坑
B.45m高的脚手架
C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮
D.20m高的悬挑脚手架

【答案】 D
91、卓越绩效模式中，（ ）是系统管理的基本方法。
A.过程方法
B.系统方法
C.评价方法
D.整合方法

【答案】 A
92、（2021年真题）监理工程师在审批工程延期时间时，应根据（　　）来确定是否批准。
A.工程延误时间
B.合同规定
C.承包单位赶工费用
D.建设单位要求

【答案】 B
93、对检验批基本质量起决定性作用的主控项目，必须全部符合有关（）的规定。
A.检验技术规程
B.专业工程验收规范
C.统一验收标准
D.工程监理规范

【答案】 B
94、工程建设过程中，（ ）阶段对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应。
A.项目可行性研究
B.项目决策
C.工程勘察.设计
D.工程施工

【答案】 B
95、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（ ）。
A.监理合同中有关工期的要求
B.施工总进度计划
C.工程条件的落实情况
D.单位工程施工进度计划

【答案】 C
96、根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（ ）
A.强调以产品为中心
B.强调以效益为中心
C.强调可持续发展和社会责任
D.强调战略导向

【答案】 C
97、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由（　　）提出申请，（　　）组织，（　　）主持。
A.施工单位，监理机构，建设单位
B.建设单位，施工单位，总监理工程师
C.监理单位，施工单位，建设单位
D.供货单位，监理机构，施工单位

【答案】 A
98、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（　）。
A.施工存在质量事故隐患
B.施工单位未按施工方案施工
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
D.施工不当造成工程质量缺陷

【答案】 C
99、砖砌体砌筑施工工艺顺序正确的是（　　）。
A.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝
B.抄平、放线、立皮数杆、摆砖样、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝
C.抄平、放线、摆砖样、盘角、挂线、立皮数杆、砌筑、清理与勾缝
D.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、挂线、砌筑、盘角、清理与勾缝

【答案】 A
100、某公司存入银行10万元，年利率为2．79％，共存5年，按复利计息，则存款到期后的本利和为( )万元。
A.11.395
B.11.475
C.11.595
D.11.486

【答案】 B
101、（2020年真题）水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（　）。
A.混凝土蜂窝麻面
B.混凝土不密实
C.混凝土碱骨料反应
D.混凝土爆裂

【答案】 D
102、某工程由4个施工过程组成，分为四个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过49天，则流水节拍的最大值为（　　）天。
A.5
B.6
C.7
D.8

【答案】 C
103、应用价值工程进行功能评价时，评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当，说明( )。
A.有不必要的功能，应该提高成本
B.评价对象功能比较重要，但分配的成本较少
C.实现功能的条件或方法不佳
D.评价对象的价值为最佳

【答案】 D
104、下列选项中，不计入与项目建设有关的其他费用是（ ）。
A.工程保险费
B.勘察设计费
C.建设单位经费
D.联合试运转费

【答案】 D
105、根据《建设工程监理规范》。项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（ ）。
A.工程质量监督机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位

【答案】 B
106、（）是指建设工程涉及范围内的建筑物、构筑物、场地平整、道路、室外管道铺设、大型土石方工程费用等。
A.建筑安装工程费
B.建筑工程费
C.安装工程费
D.基本预备费

【答案】 B
107、下列费用属于企业管理费的是（）。
A.采购及保管费
B.业务招待费
C.燃料动力费
D.劳动竞赛奖

【答案】 B
108、某家庭装修时买了1000块瓷砖，每10块一盒，现在要抽50块检查其质量。若随机按盒抽取全数检查，则属于( )的方法。
A.单纯随机抽样
B.分层抽样
C.机械随机抽样
D.整群抽样

【答案】 D
109、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足()和设计工作的要求。
A.项目招标
B.施工组织
C.勘察任务书
D.勘察进度计划

【答案】 C
110、工程质量事故发生后，总监理工程师首先应进行的工作是签发《工程暂停令》，并要求施工单位采取( )的措施。
A.抓紧整改，早日复工
B.防止事故扩大并保护好现场
C.防止事故信息不正常披露
D.对事故责任人加强监督

【答案】 B
111、建设工程采用平行施工组织方式的特点是（　）。
A.能够均匀使用施工资源
B.单位时间内投入的资源量较少
C.专业工作队能够连续施工
D.能够充分利用工作面进行施工

【答案】 D
112、监理日志要及时交（　　）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理机构技术负责人
D.监理员

【答案】 A
113、在建设工程质量特性中，（　　）是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。
A.适用性
B.耐久性
C.可靠性
D.安全性

【答案】 B
114、关于职业禁止，下列哪一选项是正确的？
A.被宣告死刑的犯罪分子，不可能再宣告职业禁止
B.“在其他法律、行政法规对其从事相关职业另有禁止或者限制性规定的，从其规定”，因其适用其他法律与行政法规的规定，故违反了罪刑法定原则的要求
C.利用职务上的便利实施犯罪的，一定都属于“利用职业便利”实施犯罪
D.判处有期徒刑并附加剥夺政治权利，同时决定职业禁止的，在有期徒刑与剥夺政治权利均执行完毕后，才能执行职业禁止

【答案】 C
115、（2022年真题）轨道交通建设项目的工程验收在（　）进行。
A.所有单位工程验收后，试运营之前
B.所有单位工程验收后，试运行之前
C.所有专项验收后，试运营之前
D.所有专项验收后，试运行之前

【答案】 B
116、竣工预验收合格后，由施工单位向（ ）提交工程竣工报告和完整的质量控制资料，申请组织工程竣工验收。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.质量监督机构

【答案】 A
117、建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（　）。
A.取最大值→错位相减→累加数列
B.错位相减→累加数列→取最大值
C.累加数列→错位相减→取最大值
D.累加数列→取最大值→错位相减

【答案】 C
118、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合（　）的规定。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.质量验收统一标准
B.工程技术规程
C.建设工程监理规范
D.专业验收规范

【答案】 D
119、监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是()
A.勘察实施方案的制定
B.勘察工作方案的审查
C.勘察成果的技术交底
D.勘察工作的总结报告

【答案】 B
120、监理企业质量管理体系文件构成中，反映内部质量管理的纲领性文件是（　）。
A.监理大纲
B.程序文件
C.作业文件
D.质量手册

【答案】 D
121、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（　）。
A.分包单位资格报审表
B.施工控制测量成果报验表
C.分项工程质量报验表
D.工程材料、构配件、设备报审表

【答案】 A
122、根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007），地基土载荷试验应符合的要求是（　　）。
A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的2倍
B.同一土层参加统计的试验点不应少于5点
C.加荷分级不应少于8级
D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于0.08时终止加载

【答案】 C
123、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。
A.流水节拍
B.时间间隔
C.间歇时间
D.流水步距

【答案】 D
124、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（　　）。
A.观察和必要的判断　
B.检查和必要的鉴定
C.回访和必要的跟踪　
D.分析和必要的验证

【答案】 B
125、对单一的、具有独立性的单项工程建设项目，可按（ ）编制形式直接编制总概算。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级

【答案】 B
126、商业银行的中期贷款是指贷款期限（　　）的贷款。
A.1~2年
B.1~3年
C.2~4年
D.3~5年

【答案】 B
127、监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应采取的措施之一是（　）。
A.向承包单位提出整改通知书
B.向建设单位提出指令单
C.向承包单位提出工程暂停令
D.向建设单位提出建议书

【答案】 A
128、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（　）。
A.类似工程业绩
B.质量管理体系文件
C.经营收入情况
D.人员持证上岗情况

【答案】 A
129、在下面层中不得敷设管线的整体楼地面面层是（　　）。
A.硬化耐磨面层
B.防油渗混凝土面层