2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制提升训练试卷A卷附答案.docx

2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制提升训练试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、项目总概算应控制在可行性研究报告估算投资额的（）以内。
A.±2%
B.±5%
C.±10%
D.±15%

【答案】 C
2、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（）负责。
A.业主代表
B.政府质量监督员
C.监理工程师
D.施工项目经理

【答案】 C
3、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计件值数据服从（）。
A.正态分布
B.泊松分布
C.间歇分布
D.二项分布

【答案】 D
4、建设工程施工阶段进度控制的主要任务是（　　）。
A.调查和分析工程环境及施工现场条件
B.编制施工总进度计划，并控制其执行
C.进行工程项目工期目标和进度控制决策
D.编制年度竣工投产交付使用计划

【答案】 B
5、下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()
A.工程设计
B.项目决策
C.工程施工
D.工程竣工验收

【答案】 A
6、已依法审定的修建性详细规划如需修改，需由( )机构组织听证会等形式并听取利害关系人的意见后方可修改。
A.建设单位
B.规划编制单位
C.建设主管部门
D.城乡规划主管部门

【答案】 D
7、为了有效控制建设工程进度，监理工程师可采取的技术措施是（）。
A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制
B.对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工
C.对工程延误收取误期损失赔偿金
D.严格审查工程变更和设计变更

【答案】 A
8、（2019年真题）承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（　）。
A.增加的成本、延误的工期和相应利润
B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润
C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润
D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润

【答案】 D
9、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作的（ ）相等。
A.总时差与自由时差
B.最早开始时间与最迟开始时间
C.最早完成时间与最迟完成时间
D.时间间隔与自由时差

【答案】 A
10、建筑地面工程施工中，下列各材料铺设时环境温度的控制规定，哪项是错误的？( )
A.采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设时不应低于5℃
B.采用石油沥青胶黏剂铺贴时不应低于5℃
C.采用有机胶黏剂粘贴时不应低于10℃
D.采用砂、石材料铺设时不应低于-5℃

【答案】 D
11、如果根据工期要求采用倒排进度的方法确定流水节拍，则下列描述错误的是（　　）。
A.可反算出所需要的工人数或机械台班数
B.必须检查劳动力供应的可能性
C.无需考虑工作面是否足够
D.必须检查材料和施工机械供应的可能性

【答案】 C
12、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（　）。
A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作
C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零
D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短

【答案】 A
13、在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次灌注高度，这是针对可能发生的()质量问题而采取的预控措施。
A.混凝土强度不足
B.斜孔、断桩
C.钢筋笼上浮
D.缩颈、堵管

【答案】 D
14、平行检验的项目、数量、频率和费用等应符合建设工程监理合同的约定。对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应（　　）。
A.签发监理通知单，要求施工单位限期将其撤出施工现场
B.签发监理通知单，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验
C.签发工程暂停令，责令施工单位暂停下一工序施工
D.签发工程暂停令，责令施工单位按设计处理文件进行修复

【答案】 B
15、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.勘察单位

【答案】 A
16、某双代号网络计划中，某项工作的最早开始时间为（　　）。
A.紧后工作最迟开始时间的最大值
B.紧前工作最早开始时间的最大值
C.与紧后工作之间时间间隔的最大值
D.紧前工作最早完成时间的最大值

【答案】 D
17、计数型一次抽样检验方案为（N，n，C），其中N为送检批的大小，n为抽检批的大小，C为合格判定数，若发现n中有d件不合格品，当()时，则判定该送检批合格。
A.d=C+1
B.d＞C+1
C.d＞C
D.d≤C

【答案】 D
18、监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、（　　）的原则。
A.以人为核心
B.提高质量效益
C.质量进度并重
D.减少质量损失

【答案】 A
19、下列关于多级网络计划系统的特点，说法错误的是（　　）。
A.多级网络计划系统应分阶段逐步深化
B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要无关
C.不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制
D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合

【答案】 B
20、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是()
A.监理工作联系单
B.备忘录
C.会议纪要
D.监理工程师通知

【答案】 D
21、（2022年真题）在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（　），且不应少于5根。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 D
22、将纳入评价的各种因素，根据要求的不同进行加权计算，权数大小应根据它在方案中所处的地位而定，算出综合分数的方法是（　　）。
A.环比评分法
B.德尔菲法
C.直接评分法
D.矩阵评分法

【答案】 D
23、大型公共建筑、医院、学校，屋面防水等级为哪一级？( )
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ

【答案】 A
24、采用估算工程量单价合同时，最后的工程结算总价是按（　）计算确定的。
A.发包人提供的估计工程量及承包人所填报的单价
B.发包人提供的估计工程量及承包人实际发生的单价
C.实际完成的工程量及承包人所填报的单价
D.实际完成的工程量及承包人实际发生的单价

【答案】 C
25、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（　　）。
A.静态控制
B.被动控制
C.主动控制
D.动态控制

【答案】 D
26、总概算文件包括总概算表、各单项工程综合概算书(表)、编制说明、主要建筑安装材料汇总表及：( )
A.设计费计算表
B.建设单位管理费计算表
C.工程建设其他费用概算表
D.单位估价表

【答案】 C
27、下列应由施工项目经理部盖章，项目技术负责人签字的报审（报验）表的是（ ）。
A.分包单位资格报审表
B.施工控制测量成果报验表
C.工程材料.构配件.设备报审表
D.试验室报审表

【答案】 B
28、对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（　）。
A.尽早提供可动用单元
B.尽早安排主体工程
C.尽量推迟附属配套工程
D.尽量推迟规模较大的主体工程

【答案】 A
29、负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。
A.施工单位
B.供货单位
C.建设单位
D.质检单位

【答案】 C
30、下列计算方法中，不能用来计算流水节拍的是（　　）。
A.倒排进度法
B.计量计价法
C.经验估算法
D.定额计算法

【答案】 B
31、在施工试验室检查中，（　　）应审查施工单位定期提交的影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理员
D.建设单位现场负责人

【答案】 B
32、在工程网络计划中，关键线路是指( )的线路。
A.双代号网络计划中由关键节点组成
B.单代号网络计划中由关键工作组成
C.单代号搭接网络计划中时距之和最大
D.双代号时标网络计划中无波形线

【答案】 D
33、检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（ ）的规定。
A.工程监理规范
B.工程技术规程
C.专业验收规范
D.质量验收统一标准

【答案】 C
34、某土方工程，招标工程量为5000m3，承包人标书中土方工程单价为60 元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为55 元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3，则该土方工程款为（ ）元。
A.275000
B.360000
C.330000
D.358750

【答案】 D
35、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5d和2d，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2d,则工作M的实际进度（ ）。
A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行
B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2d
C.会将其紧后工作的开始时间推迟2d,并使总工期延长2d
D.会将其紧后工作的开始时间推迟4d,并使总工期延长4d

【答案】 A
36、建筑工程管理CM的基本指导思想是（　　）。
A.动态控制设计进度
B.调节计划进度与实际进度的改变
C.缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益
D.加强与业主、监理单位、科研单位与承包商的协作与配合

【答案】 C
37、总概算文件应有五项，除包括总概算表、各单项工程综合概算书等外，还包括下列哪一项？( )
A.编制说明
B.设备表
C.主要材料表
D.项目清单表

【答案】 C
38、在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是（ ）。
A.收集有关资料
B.现场调查研究
C.进行必要的计算
D.分析、比较可能的因素

【答案】 B
39、发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的()而影响工期时，才能批准工程延期。
A.总工期
B.自由时差
C.总时差
D.合同工期

【答案】 C
40、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（　　）。
A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值
B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值
C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值
D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值

【答案】 D
41、在施工试验室检查中，（　　）应审查施工单位定期提交的影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理员
D.建设单位现场负责人

【答案】 B
42、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是（　　）。
A.确定短期目标
B.按施工阶段确定目标
C.将施工进度总目标从不同角度层层分解
D.将施工进度总目标直接按计划期分解

【答案】 C
43、分项工程质量验收时，（ ）应对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审、报验表及质量验收记录。
A.现场监理工程师
B.总监理工程师
C.建设单位质检员
D.专业监理工程师

【答案】 D
44、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称为（　）。
A.流水段
B.流水强度
C.流水节拍
D.流水步距

【答案】 B
45、《建设工程工程量清单计价规范》中采用的综合单价为( )。
A.全费用综合单价
B.不完全费用综合单价
C.工料综合单价
D.实物量综合单价

【答案】 B
46、债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求哪个机构撤销债务人的行为？( )
A.人民法院
B.仲裁机构
C.检察院
D.政府部门

【答案】 A
47、在新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面上的裱糊工程，刮腻子前应涂刷：( )
A.抗碱性封闭底漆
B.界面剂
C.建筑胶水
D.浅色涂料

【答案】 A
48、某企业前3年每年初借款1000万元，按年复利计息，年利率为8%，第5年末还款3000万元，剩余本在第8年末全面还清，则第8年末需还本息（　）万元。
A.981.49
B.990.89
C.1270.83
D.1372.49

【答案】 D
49、某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200m3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300m3，按企业定额该子项基价为100元/m3，则该土方开挖的单位报价应为（　）元/m3。
A.300
B.200
C.150
D.100

【答案】 C
50、混凝土小型空心砌块砌体的水平灰缝砂浆饱满度按净面积计算不得低于：( )
A.50%
B.70%
C.80%
D.90%

【答案】 D
51、对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。
A.尽早提供可动用单元
B.尽早安排主体工程
C.尽量推迟附属配套工程
D.尽量推迟规模较大的主体工程

【答案】 A
52、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（　　）。
A.重新申请施工许可证
B.报发证机关核验施工许可证
C.申请换发施工许可证
D.报发证机关延期施工许可证

【答案】 B
53、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（　　）阶段。
A.工程设计
B.工程施工
C.工程决策
D.工程竣工验收

【答案】 B
54、对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和（　　）审查。
A.建设单位负责人
B.设计单位负责人
C.总监理工程师
D.质量监督机构

【答案】 C
55、某项工程的施工机械，大修次数为4次，耐用总台班为800台班，一次大修理费用为2000元/台班，则该项目台班大修理费为（　　）元/台班。
A.7.5
B.8.0
C.10
D.12.5

【答案】 C
56、 项目监理机构应审核施工单位编制的吊装方案，提出审查意见，经（ ）签认后实施。
A.建设单位
B.施工单位项目负责人
C.总监理工程师
D.专业监理工程师

【答案】 C
57、为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型设备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为( )。
A.监理单位
B.建设单位
C.安装单位
D.供货厂商

【答案】 B
58、工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的（ ）。
A.适应性
B.耐久性
C.性
D.经济性

【答案】 B
59、工程的（ ）使得质量目标和水平具体化。
A.设计
B.施工
C.决策
D.可行性研究

【答案】 A
60、甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）
A.甲行为应以收买被拐卖的妇女罪与拐卖妇女罪实行并罚
B.甲虽然实施了收买与拐卖二个行为，但由于二个行为具有牵连关系，对甲仅以拐卖妇女罪论处
C.甲虽然实施了收买与拐卖二个行为，但根据《刑法》的特别规定，对甲仅以拐卖妇女罪论处
D.由于收买与拐卖行为侵犯的客体相同，而且拐卖妇女罪的法定刑较重，对甲行为仅以拐卖妇女罪论处，也能做到罪刑相适应

【答案】 C
61、关于排除犯罪的事由，下列哪一选项正确的？
A.由于武装叛乱、暴乱罪属于危害国家安全罪，而非危害人身安全犯罪，所以，对于武装叛乱、暴乱犯罪不可能实行特殊正当防卫
B.对于严重危及人身安全的暴力犯罪以外的不法侵害进行防卫，造成不法侵害人死亡的，均属防卫过当
C.放火毁损自己所有的财物，但只要危害到公共安全的，仍然有可能成立放火罪
D.农民醉酒在道路上驾驶拖拉机，但其一直认为拖拉机不属于刑法上的机动车，由于农民欠缺违法性认识的可能性，其行为不构成犯罪

【答案】 C
62、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（　　）。
A.定期回访
B.协调联系
C.界定责任
D.实施维修

【答案】 D
63、在工程施工过程中，（ ）是指导施工单位进行施工的实施性文件。
A.施工方案
B.施工组织设计
C.专项施工方案
D.施工进度计划

【答案】 B
64、施工单位以100万元价格购买一台挖掘机，预计可使用5000个台班，残值率为10%。施工单位使用30个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为150元。该台挖掘机的使用费为（　　）万元。
A.1.41
B.1.71
C.1.98
D.2.01

【答案】 C
65、公路工程设计年限一般按等级控制在（　　）。
A.10～20年
B.15～30年
C.30～40年
D.30～50年

【答案】 A
66、如果施工方案一定，工程总费用会随着工期的不同而不同。随着工期的缩短，工程总费用的变化趋势是（　　）。
A.直接费和间接费均增加
B.直接费增加，间接费减少
C.直接费和间接费均减少
D.直接费减少，间接费增加

【答案】 B
67、审核投标报价时，发现某标书漏填了分部分项工程量清单中“地面找平”一项的综合单价和合价，则正确处理方式是（　　）。
A.视为该项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中
B.认定该标书为废标
C.要求投标人就此项进行单独报价，补充到原报价书中
D.由工程师认定一个合理价格补充到原报价书中

【答案】 A
68、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（　）。
A.协助建设单位编制勘察任务书
B.编写《勘察方案》
C.参与建设工程质量事故分析
D.编写《勘察细则》

【答案】 A
69、在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是()
A.临时停水、停电
B.合同签订时遗漏条款或表达失当
C.未考虑设计.在施工中实现的可能性
D.施工设备不配套、选型失当

【答案】 B
70、关于热处理钢筋进场复验的说法，正确的是（　　）。
A.同一规格的钢筋每批不得大于60吨
B.应从每批钢筋中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检
C.钢筋表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤和折叠
D.松弛性能需进场抽检

【答案】 C
71、某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（　　）万元。
A.46343.530
B.47143.530
C.47215.530
D.47247.794

【答案】 C
72、对于特别重要的设备制造过程，项目监理机构可采取()的方式实施设备质量控制。
A.巡回监控
B.定点监控
C.设置质量控制点监控
D.驻厂监造

【答案】 D
73、监理企业质量管理体系文件构成中，反映内部质量管理的纲领性文件是（　）。
A.监理大纲
B.程序文件
C.作业文件
D.质量手册

【答案】 D
74、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期（ ）。
A.必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补
B.经监理工程师核实确认后纳入合同工期
C.经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期
D.不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期

【答案】 B
75、监理日志要及时交（ ）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。
A.专业监理工程师
B.监理单位技术负责人
C.建设单位
D.总监理工程师

【答案】 D
76、监理工程师应在每月召开的（　　）上通报工程项目建设的重大变更事项，协商其后果处理，解决各个承包单位之间以及业主与承包单位之间的重大协调配合问题。
A.高级协调会
B.普通协调会
C.管理层协调会
D.操作层协调会

【答案】 A
77、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，节能工程质量验收应由（　　）组织。
A.安装单位技术负责人
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.专业监理工程师

【答案】 B
78、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19天。工作D的最早开始时间为5，持续时间为8，则工作D的自由时差为（ ）天。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 B
79、在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（　　）。
A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查
B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见
C.处理记录整理归挡
D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案

【答案】 D
80、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（　　）。
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
D.没有确定施工企业，不予颁发施工许可证

【答案】 A
81、工程网络计划的工期优化是通过（　　）　，使计算工期满足要求工期。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.将关键工作压缩成非关键工作
C.压缩直接费最小的工作的持续时间
D.压缩关键工作的持续时间

【答案】 D
82、国际工程项目建筑安装工程费用中的暂列金额属于（ ）的备用金。
A.施工方
B.业主方
C.供货方
D.施工总承包管理方

【答案】 B
83、设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在（ ）方面全面符合采购的要求。
A.技术性能和质量
B.技术性能和设备运输
C.设备运输和质量
D.设备运输和安装调试

【答案】 A
84、按造价形成划分的建筑安装工程费，特殊地区施工增加费应列入（）。
A.施工机械使用费
B.分部分项工程费
C.措施项目费
D.间接费

【答案】 C
85、根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（ ）的基本内容。
A.过程方法
B.持续改进
C.循证决策
D.关系管理

【答案】 D
86、（2022年真题）施工过程中，由于涉及变更导致某分项工程实际（2022年真题）施工的特征与招标工程量清单中的项目特征描述不一致时，该分项工程应按（　）结算价款。
A.招标工程量清单中的工程量和投标文件中的综合单价
B.实际施工的工程量和投标文件中的综合单价
C.招标工程量清单中的工程量和发承包双方重新确定的综合单价
D.实际施工的工程量和发承包双方重新确定的综合单价

【答案】 D
87、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于投标价格的编制原则说法正确的是（）。
A.投标人应依据自身利润率自主确定投标报价
B.投标人的投标报价可以低于工程成本
C.投标人的投标报价等于招标控制价的应予废标
D.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制

【答案】 D
88、根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性、承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的（　　）。
A.工程延期估计值
B.延期意向通知
C.阶段性详情报告
D.临时延期申请书

【答案】 C
89、在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是（　）。
A.确定可调整进度的范围
B.进行调整措施的技术经济分析
C.进行调整方案的比选论证
D.分析进度偏差产生的原因

【答案】 A
90、下列针对工程质量检测机构的说法，正确的是（）。
A.需要对涉及结构的装修项目抽样检测和对进入施工现场的建筑材料.构配件的见证取样检测
B.检测机构负责制定资质标准
C.市.县人民政府建设主管部门负责检测机构的资质审批
D.检测机构是具有独立法人资格的中介机构

【答案】 D
91、监理工程师在对设备制造的质量控制中，（ ）不是设备制造过程中的质量控制。
A.对加工作业条件的控制
B.对工序产品的检查与控制
C.对生产人员上岗资格的审查
D.对不合格零件的处置

【答案】 C
92、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为()
A.全数抽样
B.简单随机抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样

【答案】 B
93、关于建设工程的项目档案说法，不正确的是（）。
A.严格按照国家有关档案管理的规定
B.及时收集、整理建设项目各环节的文件资料
C.建设工程施工完成后，及时向建设行政主管部门移交建设项目档案
D.建立、健全建设项目档案

【答案】 C
94、一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（　　）有关。
A.收集方式
B.施工场地
C.资料收集人员
D.时间间隔

【答案】 D
95、（2018年真题）为确保建设工程进度控制目标的实现，项目监理机构可采取的技术措施是（　）。
A.建立工程进度信息沟通网络
B.审查承包商提交的进度计划
C.及时办理工程进度款支付手续
D.建立实际进度检查分析制度

【答案】 B
96、（2020年真题）建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（　）文件。
A.分部工程概算
B.单位工程概算
C.单项工程综合概算
D.建设项目总概算

【答案】 C
97、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（　　）。
A.建矿费用
B.勘测费用
C.场地费用
D.海洋保险费

【答案】 C
98、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（ ）。
A.总承包服务费
B.夜间施工增加费
C.分部分项工程费
D.规费

【答案】 D
99、招标投标阶段，工程范围无法界定，缺少工程的详细说明，无法准确估价时，宜采用（ ）合同形式。
A.固定总价合同
B.估算工程量单价合同
C.纯单价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 D
100、初步设计总说明书一般应当包括以下几个方面，其中错误答案为下面哪项？( )
A.工程设计的规模和设计范围
B.设计指导思想和设计特点
C.工程设计的主要依据
D.施工组织规划

【答案】 D
101、数据离散趋势的特征值中的标准偏差值越小，说明（　　）。
A.数据集中程度越低，离散程度小，代表性差
B.数据集中程度越高，离散程度大，代表性好
C.数据集中程度越高，离散程度小，代表性好
D.数据集中程度越高，离散程度小，代表性差

【答案】 C
102、下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（　）。
A.安全文明施工费
B.按单价计算的措施项目费
C.按总价计算的措施项目费
D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费

【答案】 C
103、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其
A.听取监理工程师的建设性意见
B.解除其对施工进度计划的责任和义务
C.请求监理工程师优化施工进度计划
D.表明其履行施工合同的能力

【答案】 A
104、某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（　）万元。
A.11106
B.12906
C.13906
D.14106

【答案】 D
105、关于地下防水工程施工的说法，正确的是（　　）。
A.主要施工人员应持有施工企业颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书
B.设计单位应编制防水工程专项施工方案
C.防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验
D.防水材料的品种、规格、性能等必须符合监理单位的要求

【答案】 C
106、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（　　）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 A
107、我国刑事审判模式沿着控辩式庭审方式改革取得了新的进展，并反映在刑事诉讼法的修订之中。下列哪一选项没有体现出改革的内涵要求和进展动态？
A.完善了回避制度，辩护人有权申请回避及复议
B.建立公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担的规则
C.扩大简易程序的适用范围
D.辩护人有权申请法庭通知有专门知识的人出庭就鉴定人作出的鉴定意见提出意见

【答案】 C
108、下列哪一个部门负责解释工程建设强制性标准？( )
A.标准批准部门
B.标准编制部门
C.标准编制部门的上级行政主管部门
D.标准编制部门的下属技术部门

【答案】 A
109、关于车船税，下列说法正确的是：
A.车船税的纳税人是车船的所有人或者管理人，并由其定期向税务机关缴纳税款
B.农业、渔业用途的车船和军队、武装警察部队专用的车船享受免税待遇
C.对使用新能源的车船可以减征或者免征车船税
D.省级人民政府可以对公共交通车船和公务车船定期减征或者免征车船税

【答案】 A
110、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（　）元/m3。
A.308.00
B.309.49
C.310.00
D.327.00

【答案】 B
111、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（　　）。
A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因
B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上
C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知
D.批准的工程延期必须符合实际情况

【答案】 D
112、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，其表述错误的是（　　）。
A.每个马牙槎的高度不应超过300mm
B.马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm
C.马牙槎先进后退
D.马牙槎应对称砌筑

【答案】 C
113、在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()
A.见证取样检测
B.主控项目的复查
C.抽样检测
D.检验资料的复查

【答案】 D
114、某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（　）万元。
A.215.46
B.215.00
C.203.02
D.203.00

【答案】 A
115、已知某工程网络计划的计算工期等于计划工期，且工作N的紧后工作均为关键工作，则工作N（ ）。
A.总时差为零
B.自由时差等于总时差
C.自由时差为零
D.自由时差小于总时差

【答案】 B
116、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（　）的工作持续时间来进行调整。
A.总时差最小
B.自由时差最小
C.总时差最大
D.自由时差最大

【答案】 A
117、工程项目质量控制中，设计交底通常由（）来组织。
A.设计单位
B.建设单位
C.施工单位
D.监理单位

【答案】 B
118、根据《标准施工招标文件》，发包人应给予承包人工期和费用、利润补偿的情形有（ ）。
A.异常恶劣的气候条件
B.发包人原因引起的暂停施工
C.发包人要求承包人提前竣工
D.承包人遇到不利物质条件

【答案】 B
119、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，体系认证前，一般需要进行（　　）次内部审核。
A.1-2
B.2-3
C.3-5
D.无要求

【答案】 B
120、进度计划执行中，判断某项工程进度偏差对后续工作、总工期的影响程度，不属于重点分析的是（　　）。
A.此项工作是否位于关键线路上
B.此项工作的进度偏差与质量的关系
C.此项工作的进度偏差是否大于总时差
D.此项工作的进度偏差是否大于自由时差

【答案】 B
121、工程建设过程中，（ ）阶段对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应。
A.项目可行性研究
B.项目决策
C.工程勘察.设计
D.工程施工

【答案】 B
122、质量管理体系文件中，（ ）是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。
A.质量手册
B.程序文件
C.作业文件
D.质量记录

【答案】 D
123、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为()错误。
A.第一类
B.第二类
C.抽样方法
D.检验方法

【答案】 A
124、价值工程的目标是以（ ）实现项目必须具备的功能